工程类简易增补协议7篇

工程类简易增补协议7篇篇1甲方（发包方）：__________乙方（承包方）：__________鉴于甲方和乙方于__________年__________月__________日签订了工程类简易合同（以下简称“原合同”），现因__________原因，双方同意对原合同进行增补，并达成如下协议：一、增补内容1.工程内容：本次增补涉及__________工程，具体包括__________。2.工程期限：增补工程的开工日期为__________年__________月__________日，竣工日期为__________年__________月__________日。3.工程造价：增补工程的总造价为人民币__________元（大写：__________元整）。具体包含以下部分：-材料费：人民币__________元（大写：__________元整）。-人工费：人民币__________元（大写：__________元整）。-机械使用费：人民币__________元（大写：__________元整）。-其他费用：人民币__________元（大写：__________元整）。4.付款方式：甲方应按照以下方式向乙方支付款项：-开工前支付预付款：人民币__________元（大写：__________元整）。-工程进度款：根据工程进度，甲方应支付相应的工程进度款。具体支付时间和金额根据双方协商确定。-竣工结算款：工程竣工后，双方进行结算，甲方支付剩余款项。二、双方权利义务1.甲方权利义务：-甲方有权监督乙方的施工过程，确保施工质量符合原合同和增补协议的要求。-甲方应按时向乙方支付款项，确保施工进度不受影响。-甲方应提供施工所需的水电等基础设施支持。2.乙方权利义务：-乙方应严格按照原合同和增补协议的要求进行施工，确保施工质量符合要求。-乙方应按时向甲方提交施工计划和进度报告，确保甲方了解施工进度。-乙方应妥善保管甲方提供的材料和设备，确保不发生损坏或丢失情况。三、违约责任1.甲方违约责任：如甲方未按时向乙方支付款项或未提供必要支持，导致乙方无法按时完成工程，甲方应承担违约责任。具体违约责任包括但不限于以下几个方面：-甲方应支付乙方因违约造成的损失，包括但不限于材料费、人工费、机械使用费等。-甲方应支付违约金，违约金金额为合同总金额的10%。-甲方应赔偿乙方因违约导致的其他损失，包括但不限于工期延误、信誉损失等。2.乙方违约责任：如乙方未按时完成施工任务或施工质量不符合要求，乙方应承担违约责任。具体违约责任包括但不限于以下几个方面：-乙方应支付违约金，违约金金额为合同总金额的10%。-乙方应赔偿甲方因违约导致的损失，包括但不限于材料费、人工费、机械使用费等。-乙方应承担因违约导致的其他损失，包括但不限于工期延误、信誉损失等。四、争议解决1.如双方在执行原合同或增补协议过程中发生争议，应首先通过友好协商解决。如协商无果，任何一方均可向有管辖权的人民法院提起诉讼。在诉讼过程中，双方应积极配合法院的调查和审理工作，确保案件的顺利进行。2.仲裁条款：如双方协商后决定通过仲裁解决争议，应明确仲裁机构和仲裁规则。具体仲裁条款如下：-仲裁机构：双方同意将争议提交给中国国际贸易促进委员会（简称“贸促会”）进行仲裁。贸促会是中国国际商会秘书处所在地，拥有完善的仲裁规则和专业的仲裁员队伍，能够公正、高效地解决争议。如贸促会无法处理该争议，双方可另行协商确定其他仲裁机构。-仲裁规则：仲裁应遵循贸促会的仲裁规则进行。仲裁规则包括仲裁管辖、仲裁程序、裁决效力等内容。具体可参照《中国国际贸易促进委员会仲裁规则》执行。如双方对仲裁规则有异议，可另行协商确定其他适用的仲裁规则。在仲裁过程中，双方应积极举证、质证和辩论等程序性事项，确保仲裁程序的顺利进行和裁决结果的公正性。同时，双方应尊重仲裁裁决结果并履行裁决义务。如一方不履行裁决义务，另一方有权向有管辖权的人民法院申请强制执行裁决结果。篇2甲方（全称）：XXXXXX有限公司乙方（全称）：XXXXXX有限公司根据《中华人民共和国合同法》及其他有关法律、法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的基础上，就乙方承接甲方工程增补事宜，达成如下协议：一、工程概况1.工程名称：XXXXXX工程2.工程地点：XXXXXX3.承包范围：XXXXXX4.承包方式：XXXXXX5.合同工期：XXXXXX二、增补内容1.增补项目：XXXXXX2.增补工程量及单价（详见附件一）3.增补工程总价款为人民币：XXXXXX元（大写：XXXXXX）三、付款方式1.本协议签订后，甲方支付增补工程总价款的XX%作为预付款。2.乙方按甲方要求完成增补项目，并经甲方验收合格后，甲方支付增补工程总价款的剩余款项。四、甲方权利和义务1.甲方应确保乙方在施工过程中的安全，提供必要的安全保障措施。2.甲方应按照协议约定的时间和金额支付增补工程款。3.甲方有权对乙方的施工质量进行监督，并提出合理的整改意见。五、乙方权利和义务1.乙方应确保增补项目的质量符合甲方要求，并按时完成施工任务。2.乙方应遵守施工过程中的安全规定，确保自身及他人的安全。3.乙方有权要求甲方按照协议约定的时间和金额支付增补工程款。六、违约责任1.甲方未按协议约定支付增补工程款的，应按照中国人民银行同期贷款利率支付违约金。2.乙方未按协议约定完成增补项目的，应承担相应的违约责任，并赔偿甲方因此造成的损失。七、争议解决1.本协议在履行过程中，如双方发生争议，应首先通过友好协商解决。2.若协商无果，任何一方均可向甲方所在地有管辖权的人民法院提起诉讼。八、其他事项1.本协议自双方签字盖章之日起生效，一式贰份，甲乙双方各执壹份。2.本协议未尽事宜，可由双方另行协商补充协议，补充协议与本协议具有同等法律效力。3.本协议中的附件一为增补工程量及单价明细表，是本协议的有效组成部分，具有同等法律效力。甲方（公章）：XXXXXX有限公司法定代表人（签字）：XXXXXX地址：XXXXXX电话：XXXXXX开户行：XXXXXX账号：XXXXXX乙方（公章）：XXXXXX有限公司法定代表人（签字）：XXXXXX地址：XXXXXX电话：XXXXXX开户行：XXXXXX账号：XXXXXX签订日期：XXXX年XX月XX日篇3甲方（发包方）：_________乙方（承包方）：_________鉴于甲方和乙方于_________年_________月_________日签订了工程类简易合同（以下简称“原合同”），现因工程需要增加一些内容，故双方协商后决定对原合同进行增补，具体内容如下：一、工程概况原合同工程名称为_________，位于_________，本次增补的内容包括：1.增加的工程量及内容：_________；2.增加工程的施工范围：_________；3.增加工程的实施时间：_________。二、合同价格及支付方式1.本次增补工程的总价为人民币_________元整（大写：_________元整），该价格为包干价，包含但不限于人工费、材料费、机械使用费、管理费、利润、税金等所有费用。2.支付方式：甲方在签订本协议后，向乙方支付人民币_________元整（大写：_________元整）作为预付款，剩余款项在乙方完成全部增补工程内容并经甲方验收合格后支付。三、工期及进度1.本次增补工程的工期为_________天，自本协议签订之日起计算。2.乙方应严格按照甲方要求的进度进行施工，确保工期按时完成。四、质量保证1.乙方应确保本次增补工程的内容符合原合同及国家相关标准，并达到甲方要求的质量标准。2.甲方有权对乙方的施工质量进行监督，并提出改进意见。五、安全施工1.乙方应严格遵守安全施工规定，确保施工过程中的安全。2.甲方有权对乙方的安全施工进行检查，并提出改进意见。六、违约责任1.甲方和乙方应严格按照本协议履行各自的义务，如一方违约，应承担相应的违约责任。2.甲方和乙方应友好协商解决违约事宜，如协商不成，可通过法律途径解决。七、其他事宜1.本协议自双方签字盖章之日起生效。2.本协议一式两份，甲乙双方各执一份。3.本协议未尽事宜，可另行协商补充。甲方（签字盖章）：_________日期：_________年_________月_________日乙方（签字盖章）：_________日期：_________年_________月_________日篇4甲方（发包方）：_________乙方（承包方）：_________鉴于：1.甲方和乙方于______年______月______日签署了《建设工程施工合同》（以下简称“原合同”），合同编号为_________。2.由于工程实施过程中的一些具体问题和变化，需要对原合同进行增补，以明确双方的权利和义务，确保工程的顺利进行。经双方友好协商，达成以下增补协议：一、工程概况及增补内容1.工程名称：_________2.工程地点：_________3.工程内容：_________4.增补内容：_________二、合同金额及支付方式1.合同金额：人民币_________元整（¥_________）。2.支付方式：_________。三、工期及进度要求1.工期要求：_________。2.进度要求：_________。四、质量标准及验收要求1.质量标准：执行《建设工程质量评价标准》等相关标准。2.验收要求：_________。五、双方权利义务1.甲方权利义务：（1）甲方有权对乙方的施工过程进行监督，确保施工质量符合标准要求。（2）甲方有义务按照合同约定支付工程款项，确保施工进度不受影响。（3）甲方有义务协助乙方解决施工过程中的一些问题和困难，确保施工顺利进行。2.乙方权利义务：（1）乙方有权要求甲方按照合同约定支付工程款项，确保施工进度不受影响。（2）乙方有义务按照合同约定完成施工任务，确保施工质量符合标准要求。（3）乙方有义务在施工过程中遵守安全、环保等相关规定，确保施工符合法律法规要求。六、违约责任及争议解决方式1.违约责任：如一方违反合同约定，应承担相应的违约责任，并赔偿因此给对方造成的实际损失。2.争议解决方式：如双方在执行合同过程中发生争议，应首先通过友好协商解决；协商不成的，任何一方均可向有管辖权的人民法院提起诉讼。七、其他约定事项1.本协议自双方签字盖章之日起生效，具有法律效力。2.本协议一式两份，甲乙双方各执一份。3.本协议未尽事宜，可由双方另行协商补充。甲方（发包方）：_________（签字盖章）乙方（承包方）：_________（签字盖章）日期：______年______月______日篇5甲方（发包方）：XXX，地址：XXXX，联系方式：XXXX。乙方（承包方）：XXX，地址：XXXX，联系方式：XXXX。根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的基础上，就甲方工程增补事宜协商一致，签订本协议，以资共同遵守。一、工程概况1.工程名称：XXX工程增补项目2.工程地点：XXXX3.承包范围：具体详见附件一《工程增补项目清单》4.承包方式：包工包料5.工期：自本协议签订之日起计，共XX天6.质量标准：符合国家相关质量标准及甲方要求7.合同总价：人民币XX元整（￥XXXXXX），此价格已包含所有包工包料费用二、付款方式1.甲方应按合同总价的XX%支付预付款，即人民币XX元整（￥XXXXXX）。预付款在合同签订后XX个工作日内支付。2.乙方按照合同约定完成全部工程内容并经甲方验收合格后，甲方应支付合同总价的剩余款项，即人民币XX元整（￥XXXXXX）。尾款在乙方提交完整竣工资料并经甲方审核通过后XX个工作日内支付。3.付款方式：银行转账，具体账户信息详见附件二《付款方式及账户信息》。三、双方权利与义务1.甲方权利与义务（1）甲方应按照本协议约定的时间和金额支付合同款项。（2）甲方应提供必要的施工条件，如水、电、交通等。（3）甲方应监督乙方的施工质量和进度，并提出合理的整改意见。2.乙方权利与义务（1）乙方应按照本协议约定的工期和质量标准完成工程内容。（2）乙方应提供完整的竣工资料，并配合甲方进行验收。（3）乙方应确保施工安全，如发生安全事故，乙方应承担全部责任。四、违约责任1.甲方如未按本协议约定的时间和金额支付合同款项，乙方有权要求甲方支付逾期利息，利息按中国人民银行同期贷款利率计算。2.乙方如未按本协议约定的工期和质量标准完成工程内容，甲方有权要求乙方进行整改，并承担相应的经济损失。3.双方在履行本协议过程中，如因违约行为造成对方损失的，违约方应承担全部赔偿责任。五、争议解决1.双方在履行本协议过程中，如发生争议，应首先通过友好协商解决；协商不成的，任何一方均可向甲方所在地有管辖权的人民法院提起诉讼。2.在争议解决期间，除涉及争议部分外，其他合同义务双方均应继续履行。六、其他事项1.本协议自双方签字盖章之日起生效，一式贰份，甲乙双方各执壹份。2.本协议未尽事宜，可由双方另行协商补充协议，补充协议与本协议具有同等法律效力。3.本协议中的附件一《工程增补项目清单》和附件二《付款方式及账户信息》是本协议的有效组成部分，与本协议具有同等法律效力。甲方（签字/盖章）：XXXX年XX月XX日乙方（签字/盖章）：XXXX年XX月XX日篇6甲方（全称）：[甲方公司名称]乙方（全称）：[乙方公司名称]根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规，为明确双方在工程建设过程中的权利和义务，甲乙双方经友好协商，就[工程名称]工程签订以下简易增补协议：一、工程概况1.工程名称：[工程名称]2.工程地点：[工程地点]3.工程内容：[工程内容]4.工程造价：人民币[工程造价]元（大写：[工程造价汉字大写]）5.工程工期：自XXXX年XX月XX日至XXXX年XX月XX日，共XX天。二、甲方权利和义务1.甲方应确保工程施工现场具备开工条件，并提供必要的施工图纸和技术资料。2.甲方应按照合同约定支付工程款，并确保支付及时、足额。3.甲方应指定专人负责工程质量监督和验收工作，确保工程质量符合设计要求。4.甲方应协助乙方处理施工过程中遇到的问题，并提供必要的支持和协调。三、乙方权利和义务1.乙方应确保施工人员具备相应的施工技能和经验，并配备必要的施工设备。2.乙方应严格按照施工图纸和技术要求进行施工，确保工程质量符合设计要求。3.乙方应指定专人负责施工过程中的安全管理和环境保护工作，确保施工安全、环保。4.乙方应按时完成施工任务，并及时向甲方提交竣工验收申请。四、工程款支付方式1.甲方应按照合同约定的支付节点和金额向乙方支付工程款。2.乙方应在每个支付节点完成相应的施工任务，并提交相应的支付申请和验收报告。3.甲方应在收到乙方支付申请和验收报告后及时进行审核，并按时支付工程款。4.双方应确保支付方式合法、合规，并遵守相关法律法规的规定。五、违约责任1.甲方如未按照合同约定支付工程款，应承担相应的违约责任，并赔偿由此给乙方造成的损失。2.乙方如未按照合同约定完成施工任务，应承担相应的违约责任，并赔偿由此给甲方造成的损失。3.双方应严格按照合同约定履行各自的权利和义务，如因违约给对方造成损失的，应承担相应的赔偿责任。六、争议解决1.双方在履行合同过程中如发生争议，应首先通过友好协商的方式解决。2.如果协商无果，任何一方均可向有管辖权的人民法院提起诉讼。3.在争议解决期间，除涉及争议部分外，其他合同条款仍应继续履行。七、其他事项1.双方应严格保密本合同内容及相关商业信息，不得擅自泄露给第三方。2.本合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。3.本合同自双方签字盖章之日起生效，至合同约定事项全部完成时终止。甲方（签字盖章）：[甲方公司公章]法定代表人（签字）：[甲方法定代表人手写签名]日期：XXXX年XX月XX日乙方（签字盖章）：[乙方公司公章]法定代表人（签字）：[乙方法定代表人手写签名]日期：XXXX年XX月XX日篇7甲方（发包方）：_________乙方（承包方）：_________鉴于甲方和乙方于_____年_____月_____日签订了工程承包合同（以下简称“原合同”），现因工程实际需要，经双方友好协商，决定对原合同进行增补，达