工业烟囱建设施工合同

20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER甲方：XXX乙方：XXXPERSONALRESUMERESUME工业烟囱建设施工合同本合同目录一览1.合同双方基本信息1.1.双方名称1.2.双方地址1.3.双方法定代表人1.4.双方联系方式2.工程概况2.1.工程名称2.2.工程地点2.3.工程规模2.4.工程工期2.5.工程质量标准3.施工内容3.1.施工范围3.2.施工工艺3.3.施工材料3.4.施工设备4.合同价款4.1.合同总价4.2.计价方式4.3.付款方式4.4.付款进度5.施工进度5.1.施工计划5.2.施工节点5.3.施工变更6.施工安全6.1.安全责任6.2.安全措施6.3.安全事故处理7.环境保护7.1.环保责任7.2.环保措施7.3.环保事故处理8.保修与维护8.1.保修范围8.2.保修期限8.3.维护责任9.违约责任9.1.违约情形9.2.违约责任9.3.违约处理10.争议解决10.1.争议解决方式10.2.争议解决机构10.3.争议解决程序11.合同生效与解除11.1.合同生效条件11.2.合同解除条件11.3.合同解除程序12.合同附件12.1.设计文件12.2.施工图纸12.3.有关证明文件13.其他约定13.1.不可抗力13.2.合同变更13.3.合同终止14.合同签署与生效日期第一部分：合同如下：1.合同双方基本信息1.1.双方名称甲方：工业有限公司乙方：建筑集团有限公司1.2.双方地址甲方地址：省市区路号乙方地址：省市区路号1.3.双方法定代表人甲方法定代表人：乙方法定代表人：1.4.双方联系方式2.工程概况2.1.工程名称工业有限公司烟囱建设工程2.2.工程地点省市区工业园区2.3.工程规模烟囱高度为米，直径为米，设计容量为立方米。2.4.工程工期合同工期为自合同签订之日起个月。2.5.工程质量标准按照国家现行相关标准执行，确保工程质量达到优良等级。3.施工内容3.1.施工范围包括烟囱基础、主体结构、内外装饰、配套设施等全部施工内容。3.2.施工工艺采用现行国家标准和行业标准规定的施工工艺，确保施工质量。3.3.施工材料选用符合国家及行业标准的高质量材料，确保工程安全、可靠。3.4.施工设备乙方应配备足够的施工设备，确保工程按期完成。4.合同价款4.1.合同总价本合同总价为人民币万元整。4.2.计价方式按工程量清单计价。4.3.付款方式合同签订后，甲方支付合同总价%的预付款；工程进度达到%时，甲方支付合同总价%的进度款；工程竣工验收合格后，甲方支付合同总价%的竣工款。4.4.付款进度预付款：合同签订后5个工作日内支付；进度款：每月末支付前一个月工程进度款；竣工款：竣工验收合格后30个工作日内支付。5.施工进度5.1.施工计划乙方应按照合同约定的时间节点，编制详细的施工进度计划，并报送甲方审核。5.2.施工节点合同工期内的主要施工节点包括：基础施工、主体结构施工、内外装饰施工等。5.3.施工变更如因设计变更、地质条件变化等原因导致施工进度延误，双方应协商解决，合理调整施工进度计划。6.施工安全6.1.安全责任乙方应严格遵守国家及地方有关安全生产的法律、法规，承担施工过程中的安全生产责任。6.2.安全措施乙方应制定完善的安全措施，确保施工安全，包括但不限于：安全教育培训、安全检查、安全防护等。6.3.安全事故处理如发生安全事故，乙方应立即启动应急预案，采取措施防止事故扩大，并及时报告甲方及相关部门。8.环境保护8.1.环保责任乙方在施工过程中应遵守国家及地方有关环境保护的法律、法规，确保施工活动不对周围环境造成污染。8.2.环保措施施工现场设置围挡，减少扬尘；施工车辆出场前清洗，防止带泥上路；施工现场设置废水收集和处理设施，防止废水外溢；施工垃圾及时清运，分类处理。8.3.环保事故处理如发生环保事故，乙方应立即停止施工，采取有效措施进行治理，并报告甲方及相关部门。9.保修与维护9.1.保修范围本合同项下工程在保修期内发生的质量问题，乙方应负责修复或更换。9.2.保修期限本合同项下工程自竣工验收合格之日起，保修期为年。9.3.维护责任保修期满后，乙方应提供工程维护服务，甲方应支付约定的维护费用。10.违约责任10.1.违约情形乙方未按合同约定的时间节点完成工程；乙方施工质量不符合合同约定；乙方未按合同约定履行环境保护责任；甲方未按合同约定支付款项。10.2.违约责任违约方应承担违约责任，包括但不限于支付违约金、赔偿损失等。10.3.违约处理违约发生后，双方应协商解决；协商不成的，可向合同约定的仲裁机构申请仲裁或向人民法院提起诉讼。11.争议解决11.1.争议解决方式本合同争议解决方式为仲裁。11.2.争议解决机构争议提交至省市仲裁委员会仲裁。11.3.争议解决程序仲裁程序按照《中华人民共和国仲裁法》及省市仲裁委员会仲裁规则执行。12.合同生效与解除12.1.合同生效条件本合同自双方签字盖章之日起生效。12.2.合同解除条件合同约定的解除条件成就；甲方未按合同约定支付款项，经催告后仍不支付；乙方严重违约，经甲方催告后仍不改正。12.3.合同解除程序合同解除前，双方应就解除事宜进行协商；协商不成的，可向人民法院提起诉讼。13.合同附件13.1.设计文件施工图纸；工程量清单；设计变更通知。13.2.施工图纸烟囱结构图；施工说明；材料清单。13.3.有关证明文件双方营业执照；双方法定代表人身份证明；合同签订证明。14.合同签署与生效日期本合同一式两份，甲乙双方各执一份，自双方签字盖章之日起生效。第二部分：第三方介入后的修正15.第三方介入15.1.第三方概念本合同中提及的第三方，是指除甲乙双方以外的，为履行本合同目的而介入合同关系中的个人、法人或其他组织。第三方可以是监理单位、设计单位、检测机构、咨询公司等。15.2.第三方责任15.2.1.责任限额第三方在履行本合同过程中产生的责任，其责任限额由甲乙双方在合同中约定，并在第三方介入协议中明确。15.2.2.责任承担第三方的责任承担应限于其专业领域和合同约定范围内，超出范围的责任由甲乙双方各自承担。15.3.第三方权利15.3.1.监督权第三方有权对施工过程进行监督，确保施工质量、进度、安全、环保等符合合同约定和相关规定。15.3.2.检测权第三方有权对施工材料、施工质量、工程量等进行检测，检测结果作为合同履行的依据。15.3.3.建议权第三方有权对施工过程中的问题提出建议，甲乙双方应予以考虑。15.4.第三方与其他各方的划分15.4.1.责任划分第三方的责任与甲乙双方的责任应明确划分，避免责任交叉和推诿。15.4.2.沟通协调第三方应与甲乙双方保持良好沟通，及时解决施工过程中出现的问题。16.第三方介入协议16.1.协议签订甲乙双方应与第三方签订第三方介入协议，明确各方的权利、义务和责任。16.2.协议内容第三方的基本信息；第三方介入的具体事项；第三方的责任限额；第三方的权利和义务；第三方的报酬及支付方式；争议解决方式。17.第三方介入后的合同履行17.1.施工变更如因第三方介入导致施工变更，甲乙双方应与第三方协商一致，并签订书面变更协议。17.2.施工进度第三方介入后，施工进度应按照变更后的计划执行。17.3.施工质量第三方介入后，施工质量应继续符合合同约定和相关规定。17.4.施工安全第三方介入后，施工安全应继续符合国家及地方有关安全生产的法律、法规。18.第三方介入后的争议解决18.1.争议解决方式第三方介入后的争议解决方式仍为仲裁。18.2.争议解决机构争议提交至省市仲裁委员会仲裁。18.3.争议解决程序仲裁程序按照《中华人民共和国仲裁法》及省市仲裁委员会仲裁规则执行。第三部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：1.设计文件详细要求：包括但不限于施工图纸、设计说明书、材料清单等，应完整、准确，符合国家及行业标准。说明：设计文件是施工的依据，必须经过甲方审核批准。2.施工图纸详细要求：图纸应清晰、完整，标注尺寸、材料、工艺等信息。说明：施工图纸是施工的直接依据，施工过程中必须严格按照图纸执行。3.工程量清单详细要求：清单应详细列出各项工程量，包括单位、数量、单价等。说明：工程量清单是计算工程款的重要依据。4.施工组织设计详细要求：包括施工方案、进度计划、资源配置、安全措施等。说明：施工组织设计是施工过程中的重要指导文件。5.施工日志详细要求：记录施工过程中的各项活动，包括施工进度、质量、安全等。说明：施工日志是施工过程的重要记录，用于后续的检查和评估。6.环保验收报告详细要求：包括环保措施落实情况、污染物排放情况等。说明：环保验收报告是施工完成后必须提交的文件。7.验收报告详细要求：包括工程质量、安全、环保等验收结果。说明：验收报告是工程竣工后必须提交的文件。8.保修证书详细要求：包括保修范围、期限、联系方式等。说明：保修证书是工程保修的依据。说明二：违约行为及责任认定：1.违约行为违约未按合同约定的时间节点完成工程。违约施工质量不符合合同约定。违约未按合同约定履行环境保护责任。违约未按合同约定支付款项。2.责任认定标准违约未按合同约定的时间节点完成工程：每延误一天，乙方应向甲方支付元违约金。违约施工质量不符合合同约定：乙方应承担修复或更换责任，并赔偿甲方因此造成的损失。违约未按合同约定履行环境保护责