瓦工贴地砖劳务合同协议VIP

瓦工贴地砖劳务合同协议甲方（雇主）：姓名：__________________身份证号码：__________________联系地址：__________________联系电话：__________________乙方（劳务提供者）：姓名：__________________身份证号码：__________________联系地址：__________________联系电话：__________________鉴于甲方拟进行房屋装修工程，需要乙方提供瓦工贴地砖劳务服务，根据《中华人民共和国民法典》及相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的基础上，经友好协商，就乙方为甲方提供瓦工贴地砖劳务事宜达成如下协议：一、劳务内容及要求1.劳务内容乙方负责为甲方位于__________________的房屋（以下简称"该房屋"）提供瓦工贴地砖劳务服务，具体包括但不限于地面基层处理、地砖铺贴、缝隙处理、清理施工现场等相关工作，以确保地砖铺贴质量符合行业标准及甲方要求。2.劳务要求乙方应按照国家及地方现行的相关施工规范、质量验收标准以及甲方提供的设计图纸或要求进行施工。地砖的品种、规格、颜色应符合甲方选定的样品及要求，且应保证地砖铺贴牢固、平整、无空鼓、无裂缝，表面洁净、色泽一致，缝格均匀、顺直。乙方在施工过程中应合理使用甲方提供的材料及工具，不得浪费或故意损坏。如因乙方原因造成材料浪费或工具损坏，乙方应负责赔偿。乙方应严格遵守施工现场的安全操作规程，采取必要的安全防护措施，确保施工安全。如因乙方原因发生安全事故，由乙方承担全部责任，与甲方无关。二、劳务报酬及支付方式1.劳务报酬经双方协商一致，甲方支付给乙方的劳务报酬为每平方米__________________元（大写__________________元整）。该价格为固定单价，不因任何因素调整，结算面积按照实际铺贴地砖的面积计算。2.支付方式本合同签订后，甲方在乙方正式进场施工前支付乙方劳务报酬的__________________作为预付款，即人民币__________________元（大写__________________元整）。乙方完成该房屋地砖铺贴工程总量的__________________后，甲方支付乙方劳务报酬的__________________，即人民币__________________元（大写__________________元整）。乙方完成全部地砖铺贴工程且经甲方验收合格后，甲方在验收合格之日起__________________个工作日内支付剩余劳务报酬。乙方应在每次申请付款前向甲方提供合法有效的发票，否则甲方有权拒绝付款且不承担任何违约责任。三、双方权利义务1.甲方权利义务权利有权对乙方的施工质量、进度、安全等进行监督检查，提出意见和建议。有权要求乙方按照本合同约定的劳务内容及要求进行施工，如乙方未达到要求，甲方有权要求乙方整改或返工，直至符合要求为止，由此产生的费用由乙方承担。按照本合同约定的支付方式向乙方支付劳务报酬。义务向乙方提供该房屋的施工图纸或相关要求，协助乙方办理施工过程中可能需要的相关手续。为乙方提供施工所需的材料及工具，并确保材料及工具的质量符合要求。协调与其他施工单位或相关部门的关系，为乙方施工创造良好的条件。在乙方施工过程中，如因甲方原因导致乙方停工或窝工，甲方应承担相应的费用。2.乙方权利义务权利有权要求甲方按照本合同约定支付劳务报酬。有权要求甲方提供施工所需的材料及工具，并对材料及工具的质量进行检验。如发现材料或工具不符合要求，有权要求甲方更换。在施工过程中，如因甲方提供的施工图纸或要求不明确、材料质量问题等导致乙方无法正常施工或造成损失的，有权要求甲方承担相应的责任。义务遵守国家法律法规及本合同约定，按照甲方要求的劳务内容及质量标准进行施工，确保施工质量达到合格标准。自行组织具有相应资质和经验的施工人员进行施工，并确保施工人员具备相应的技能和证书。乙方应对其施工人员的行为负责，如因施工人员原因造成的任何损失或纠纷，均由乙方承担全部责任。按照本合同约定的施工进度进行施工，确保在规定的时间内完成全部劳务工作。如因乙方原因导致工期延误，每延误一天，乙方应按照本合同总劳务报酬的__________________向甲方支付违约金。如因乙方原因导致工期延误超过__________________天，甲方有权解除本合同，乙方应返还甲方已支付的全部款项，并按照本合同总劳务报酬的__________________向甲方支付违约金。施工过程中，乙方应做好施工现场的安全管理工作，采取必要的安全防护措施，确保施工安全。如发生安全事故，乙方应立即采取措施进行救援，并及时通知甲方。乙方应承担因安全事故造成的一切损失，包括但不限于人员伤亡赔偿、财产损失赔偿等，与甲方无关。乙方在施工过程中应注意保护甲方房屋及周边环境，如因乙方原因造成甲方房屋或周边环境损坏，乙方应负责修复或赔偿。施工完毕后，乙方应负责清理施工现场，做到工完场清。清理后的垃圾应按照甲方指定的地点堆放，并由甲方负责处理。乙方应积极配合甲方及相关部门的检查验收工作，如因乙方原因导致验收不合格，乙方应负责整改或返工，直至验收合格为止，由此产生的费用由乙方承担。四、材料及设备供应1.甲方供应材料及设备甲方负责提供地砖、水泥、沙子等施工所需的主要材料及相关设备，并确保材料及设备的质量符合国家及行业标准。甲方应按照乙方的施工进度提前将材料及设备运至施工现场，并负责材料及设备的保管。如因甲方提供的材料及设备质量问题导致乙方无法正常施工或造成损失的，甲方应承担相应的责任。2.乙方供应材料及设备乙方负责提供施工过程中所需的辅助材料及小型工具，如胶水、勾缝剂、水平仪、切割机等，并确保材料及工具的质量符合要求。乙方应在施工前将所需材料及工具清单告知甲方，经甲方确认后自行采购。如因乙方提供的材料及工具质量问题导致施工质量问题或造成损失的，乙方应承担全部责任。五、工期1.本合同约定的工期为自乙方正式进场施工之日起__________________天。乙方应按照甲方要求的工期合理安排施工进度，确保按时完成全部劳务工作。2.如因甲方原因或不可抗力因素导致工期延误的，工期相应顺延。乙方应及时通知甲方，并提供相关证明文件。如因乙方原因导致工期延误的，工期不顺延，乙方应按照本合同约定承担违约责任。六、质量验收1.乙方完成每一道工序后，应提前通知甲方进行验收。甲方应在接到乙方通知后的__________________个工作日内进行验收。如甲方未能按时进行验收，视为甲方对该工序质量的认可。2.全部地砖铺贴工程完成后，乙方应向甲方提交验收申请。甲方应在接到乙方验收申请后的__________________个工作日内组织相关人员进行验收。验收标准按照国家及地方现行的相关施工规范、质量验收标准以及本合同约定执行。如验收合格，双方应签署验收报告；如验收不合格，乙方应按照甲方的要求进行整改或返工，直至验收合格为止，由此产生的费用由乙方承担。七、违约责任1.如甲方未按照本合同约定的支付方式向乙方支付劳务报酬，每逾期一天，应按照未支付金额的__________________向乙方支付违约金。逾期超过__________________天的，乙方有权暂停施工，并要求甲方支付已完成劳务工作对应的报酬及违约金。2.如乙方未按照本合同约定的劳务内容及要求进行施工，导致施工质量不合格，乙方应负责无偿整改或返工，直至符合要求为止。如因乙方原因给甲方造成损失的，乙方应承担全部赔偿责任。3.如乙方未按照本合同约定的工期完成施工任务，每延误一天，应按照本合同总劳务报酬的__________________向甲方支付违约金。如因乙方原因导致工期延误超过__________________天，甲方有权解除本合同，乙方应返还甲方已支付的全部款项，并按照本合同总劳务报酬的__________________向甲方支付违约金。4.如乙方违反本合同约定的其他条款，应按照本合同总劳务报酬的__________________向甲方支付违约金，并赔偿甲方因此遭受的全部损失。5.任何一方违反本合同约定，除应承担上述违约责任外，还应承担对方为实现债权而支付的全部费用，包括但不限于诉讼费、律师费、差旅费等。八、争议解决本合同在履行过程中发生的争议，由双方协商解决；协商不成的，任何一方均有权向合同签订地有管辖权的人民法院提起诉讼。九、其他条款1.本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，一式