地面集式光伏发电项目总包建设施工合同(知识研究版本)

地面分布式光伏发电项目总包建设施工合同根据《中华人民共和国合同法》及其它有关法律法规的规定，遵循平等、自愿、公平和诚信的原则。为了****地面分散式光伏项目建设顺利完成，明确甲乙双方责任、权利和经济关系，经双方充分协商一致，订立本合同。工程概况：1.工程名称：**地面分散式光伏项目2.工程地点：**市3.工程承包价格：承包单价：￥2.5元/瓦，合同总价款为人民币亿元整（￥元）4.工程承包范围：光伏区内基础建设（地桩引孔，浇筑，预埋），钢架的材料采购，（标准及所用材料达到符合条件要求），安装，光伏组件采购，（标准及所用材料达到符合条件要求），安装，防水导水槽，直流线缆，逆变器采购安装，（乙方负责接电到逆变器），其它小辅材，不包括交流电缆及并网箱变柜等接入的材料及安装。5.承包方式：设计、包工、包料、包质量、包进度、包安全、包劳务、包安全文明施工，光伏区内场地清表（甲方已经安排当地人员清表，清表费￥900000.00元，进场时由乙方支付，在甲方第一次付款时补偿给乙方清表费￥900000.00元）。6.工程款支付：每完成5MW安装并验收合格后十五天内支付二、工程工期：1.本工程项目双方初定自****年月日开工至****年月日完工，具体开工时间以甲方具备开工条件，并通知乙方开工日期为准2.乙方在接到甲方书面开工建设通知之日起3天内乙方按照设计院提供的施工图纸甲方认可，按照工程量清单来采购材料，建立项目部完成开工前的准备工作。调配施工机械进场。乙方协助甲方整理工程相关资料备案，如因甲方原因工期延后，施工工期相应顺延；如因天气等方面原因工期延后，经双方协商认定后其工期顺延；不可抗拒的因素除外（不可抗拒的因素主要指水灾、火灾、台风、地震、瘟疫、战争、动乱、暴乱、罢工等不能预见、不能避免和不能克服的客观情况。下同）三、工程承包方式：本工程项目建设在甲方提供满足乙方施工所需的场地，如果出现阻工情况由甲方负责协商处理与乙方无关，阻工超过3天甲方承担因阻工给乙方造成的人工损失按200元每人每天计算，因阻工给乙方实际造成的所有损失进行赔付。按照合同、图纸、甲方提供施工清单要求，乙方采取一站式服务方式做好光伏电站站内的所有工作，把光伏直流线、交流线接到变压器低压侧工程完成。四、工程主要性能和标准：1.工程质量标准：按设计图纸要求及验收资料标准验收合格。五．承包单价：乙方按照合同要求完成5MW工程量，甲方按地面分散式单价￥2.5元/瓦全额结算给乙方（大写：人民币壹仟贰佰伍拾万元整￥1250.00万元），结算方式以此类推。本工程无预付款，资金全部由乙方垫资，乙方每施工5MW完成验收后十五天内甲方支付97%的工程款给乙方。质保金3%，质保期一年，自工程验收合格之日起计算，到期甲方无息退还乙方质量保证金。工程在质保期内出现问题甲方通知乙方，乙方在接到通知后必须在24小时赶到现场进行维修。如果乙方不按时到现场维修，甲方可以安排其它人员维修，维修费用在乙方质保金里面扣除。每人每天工资500元。；六、付款方式和付款期限：付款节点：乙方按照施工合同要求每完成5MW的工程量，并整理验收资料报甲方公司，甲方公司收到乙方提交的验收资料后七天内组织相关专业人员进行验收，验收合格后甲方给乙方出具工程合格书，并在7个工作日按合同要求支付工程款给乙方，逾期验收及回复视为验收合格。付款方式：甲方采取现金转账付款方式，工程应付款项甲方须及时、足额支付给乙方。七、甲乙双方的责任：〈一〉甲方的责任：1.甲方委派驻地施工专员现场督导，代表甲方行使合同约定权力，履行合同约定职责，对乙方的组织施工，产品质量、安全生产等进行现场监管，对违反相关规定和合同约定的事项提出整改方案，有关甲方的指令，通知，以甲方代表签字并加盖公司项目专用章后方有效，并视为其为甲方意见的有效表达。2.甲方应无偿地向乙方提供本项目备案证明，选址批复涵，并网批复涵，项目可研性报告，设施建设、安装所需要合法的建设场地，如安装现场涉及公共区等。3.甲方应为乙方创建良好的施工环境以及项目试运营等条件。4.甲方应按照相关规定的要求，整理好资料，及时向电力管理部门申请并网等事项。5.在项目运营期限内，甲方对项目电站做任何运行管理、操作，要确保安全。甲方发现设备故障、损坏、丢失等现象时，应及时通知乙方并配合乙方进行维护，否则由此所造成的一切事故责任和费用均由甲方承担。6、甲方将对乙方负责安装的电站进行验收，需要乙方整改的电站由甲方通过数据平台将整改通知单发送至乙方，乙方应在整改通知单下发之日起5日内完成相应整改并将整改信息上传至甲方数据平台以便甲方线上验收；若乙方未能按期按要求完成整改，甲方将按100元/天/单的标准对乙方进行处罚并有权要求乙方继续整改，处罚金额不设上限；7、如因甲方导致的误工费，由甲方负责给予乙方人员按300元/人.天结算误工费，误工时间超过一个月乙方可单方面解除合同，甲方承担所有损失及任何法律责任。8、如因甲方工程款支付不及时导致的工人罢工闹事一切损失由甲方负责与乙方无关。9、如乙方材料到场，甲方原因造成乙方无法施工，超过一个月，视为甲方违约，乙方有权解除合同，造成乙方一切损失由甲方负责。乙方的责任:1、乙方委派驻地施工现场乙方代表，行使乙方合同约定的权力，履行合同约定职责。乙方的要求和通知须以书面形式由乙方代表签字并加盖公章或项目章后方为有效,并视其为乙方意见的有效表达。2、开工前参加甲方组织的安全生产、施工技术、质量要求、验收标准、环保与文明施工的交底会议，熟悉施工现场环境，按照经甲方、监理审批后的施工组织设计做好各项施工准备工作。按甲方、监理规定办理各项相关手续。3、认真、及时、负责做好施工期间工地内的材料、设备设施的防火、防盗工作。4、乙方应按甲方要求配备必要的管理人员及施工人员，施工人员到位后，接受甲方关于工程的施工进度、质量、技术、安全及环保与文明施工标准的交底，按规定的要求进行施工。并随时接受甲方的检查，并把好质量关.在施工过程中，乙方如违反规定或达不到规定标准的，甲方有权要求乙方返工，费用由乙方承担。5、在施工过程中如因乙方管理及施工不完善造成的质量事故,由乙方负责，并应及时报告甲方提出事故处理方案，由乙方组织实施，并承担一切费用。6、因设计变更造成乙方工程返工,甲方应协助乙方做好弥补措施,减少损失。由此而引起乙方经济损失，乙方应在3天内将经济损失的详细情况以书面形式上报给甲方，经甲方核实后及时给予支付。7、乙方用工必须遵守政府部门有关规定，乙方的现场施工人员不得使用不满18周岁未成年工及59周岁以上老年工，由于非法用工造成安全质量事故的,均由乙方承担与此相关的一切责任。8、乙方须与包括农民工在内的所有工人签订劳务合同,合同中须明确劳务报酬等内容,劳务报酬不低于当地政府规定的最低工资保障线，并严格履行,及时足额支付工资等劳务报酬；对甲方支付的工程款，乙方须优先用于支付工人劳务报酬。9、乙方应按时交纳施工人员的意外伤害险。安全责任事故由乙方承担费用。10、乙方所有进场施工人员必须按甲方单位统一着装要求,配备好安全帽,工作服及相关劳动用具。11、乙方负责该项目建设的一站式服务，提醒甲方对其电站日常注意事项。12、因乙方不遵守现场安全文明施工各项管理规定所造成的一切罚款均由乙方自负。13、协助甲方做好该电站的相关资料整理报备和申请并网相关工作。14、对进场工人进行三级安全教育，不准在施工现场出现打架斗殴、偷盗现象及其它违规、违法行为，如发生以上事件不论什么原因，除甲方对乙方处以200元罚款外,乙方还必须承担因事件带来的综合损失。15、甲方在合同约定的时间上，足额付清乙方工程款。乙方在工程完成后，整理好资料上报甲方公司，甲方在接到乙方的验收单后及时进行验收，如果甲方在7个工作日内不完成验收，该工程视为合格工程，甲方应在7个工作日内付清该工程款。如甲方不能付清工程款，乙方有权解除合同，甲方赔偿乙方的一切损失。16.乙方有权要求甲方提供股权质押、电站产权担保、出具银行保函等担保方式以保证款项，具体形式以乙方要求为准。八、争议解决：甲乙双方在合同履行过程中发生争议时，双方应尽量通过友好协商解决，如协商不成时，可提请原告方所在地人民法院诉讼解决。九、违约责任：1.甲乙双方应严格履行合同约定，违约应承担以下经济责任。2甲方不能按合同约定履行自己的各项义务和责任，使合同无法履行的，应承担违约责任，逾期付款利息按照日万分之五标准计算。3乙方不能按合同约定的工期竣工、施工质量达不到设计和规范的要求，或发生其它使合同无法履行的行为，乙方应承担违约责任，违约金按实际损失金额向甲方支付，且甲方有权单方解除合同。除非甲方解除合同，乙方承担上述违约责任后，仍应继续履行合同。4在履行合同过程中，非法定事由或约定事由出现，一方擅自中途停止合同执行或中途终止合同，视为违约，违约方应承担违约责任，除按实际发生损失金额赔偿外，并应按项目总金额的5%违约金支付给守约方。5若乙方安装的电站出现下列情形之一的，视为乙方违约，甲方有权向乙方追索甲方的所有损失或向乙方主张赔偿金：6私自调换，挪用甲方提供的电站建设材料；7应乙方安装原因造成电站无法并网；8.电站验收不合格，经甲方告知后拒不整改或经整改后仍无法通过甲方验收；9不具备相关资质、使用不合格产品、安装不规范等原因给甲方带来损失与纠纷，乙方应承担相应责任。十、补充协议：合同未尽事宜，合同当事人另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分