燕郊官邸项目合同7篇

燕郊官邸项目合同7篇篇1甲方（卖方）：___________________乙方（买方）：___________________根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平和诚实信用的原则基础上，就乙方向甲方购买位于燕郊的官邸项目房产事宜，经友好协商，达成以下合同条款：一、项目基本情况1.项目名称：燕郊官邸项目。2.项目地点：___________________。3.项目规模：___________________。二、买卖标的1.乙方购买甲方位于燕郊官邸项目的房产，具体房号、面积、户型等详见附件。2.房产状态：___________________。三、交易价格及支付方式1.交易价格：人民币______元（大写：______元整）。2.支付方式：乙方应按照以下方式支付房款：（1）签订本合同后___日内支付定金人民币______元；（2）房屋交付前支付房款余额人民币______元。四、房屋交付1.交付时间：______年______月______日。2.交付条件：甲方应确保房屋顺利通过竣工验收，并办理完毕相关产权登记手续。3.交接手续：双方应按照约定时间共同办理房屋交接手续，并签署交接确认书。五、产权登记1.甲方应在房屋交付后______个工作日内，协助乙方办理产权登记手续。2.产权登记所需费用，由______方承担。六、违约责任1.若甲方未按照约定时间交付房屋，应支付乙方违约金，违约金每日按总房款的____%计算。2.若乙方未按照约定时间支付房款，应支付甲方违约金，违约金每日按未付房款的____%计算。3.其他违约情况，双方应根据实际情况承担相应的违约责任。七、其他事项1.本合同自双方签字（盖章）之日起生效。2.本合同一式______份，甲、乙双方各执______份。3.本合同未尽事宜，双方可另行签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。4.本合同如有争议，双方应友好协商解决；协商不成的，可提交仲裁或向人民法院起诉。甲方（卖方）：___________________（签字/盖章）乙方（买方）：___________________（签字/盖章）签订日期：______年______月______日篇2甲方（买方）：____________________身份证号码（或统一社会信用代码）：____________________联系方式：____________________乙方（卖方）：____________________身份证号码（或统一社会信用代码）：____________________联系方式：____________________鉴于甲、乙双方就燕郊官邸项目的房产交易达成意向，为明确双方权益，保障交易顺利进行，根据《中华人民共和国合同法》等相关法律法规的规定，经友好协商，达成如下协议：一、物业基本情况1.物业地址：详细描述物业的具体地址。2.物业面积：描述物业的建筑面积及具体计算方式。3.配套设施：列举物业所包含的配套设施及状况。二、交易条款1.交易价格：明确双方协商确定的物业交易价格。2.付款方式：详细描述付款方式、比例及时间节点。如首付款比例、贷款部分处理、尾款支付等。3.交易税费：明确双方承担的税费种类及比例。4.交房时间：确定物业交付的具体时间。三、产权及过户事宜1.产权证明：确认物业的产权归属及证明文件。2.过户手续：约定产权过户的具体手续、费用承担及办理时间。四、物业质量与保修责任1.物业质量：描述物业的质量标准。2.保修责任：明确物业的保修期限及保修范围内的责任归属。五、违约责任及赔偿约定1.违约责任：明确任何一方违反合同约定的责任。2.赔偿约定：约定违约方的赔偿方式和标准。六、其他事项约定双方可以根据具体情况添加其他必要条款，如物业管理、装修要求等。具体条款内容应清晰明确，避免产生歧义。所有附加条款应与本合同正文具有同等法律效力。七、合同的生效与履行本合同自双方签字盖章之日起生效。双方应严格遵守合同约定，共同履行合同义务。如遇不可抗力因素导致合同无法履行，应及时通知对方并协商解决方案。八、争议解决方式如双方在合同履行过程中发生争议，应首先通过友好协商解决；协商不成的，可以向合同签订地的人民法院提起诉讼。九、其他未尽事宜其他未尽事宜由双方另行协商解决。本合同一式两份，甲、乙双方各执一份。本合同内容应真实、准确，未尽事宜可另行签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。甲方（买方）：____________________（签字盖章）乙方（卖方）：____________________（签字盖章）签订日期：____________________以上即为燕郊官邸项目合同协议的内容，双方在签订前应认真阅读并理解各条款内容，确保合同的有效性和可执行性。篇3甲方（购房人）：____________________身份证号码：________________________联系方式：________________________乙方（开发商）：____________________公司注册号码：____________________联系方式：________________________鉴于甲方购买乙方开发的燕郊官邸项目（以下简称“本项目”）的房屋，为明确双方的权利与义务，保护双方的合法权益，经友好协商，达成如下协议：一、项目基本情况1.项目名称：燕郊官邸项目。2.项目位置：具体地址。3.房屋基本情况：包括房屋类型、面积、户型、楼层等。二、购房条款1.购房价款：甲方购买本项目的房屋应支付的购房款总额为____人民币（大写）。2.支付方式：全款/贷款，具体支付时间和金额按照附件的支付计划执行。3.房屋交付：乙方应于本合同签署后的____天内，将房屋交付给甲方使用。三、质量保证1.乙方应保证所售房屋符合国家及地方的相关质量标准。2.如因乙方原因造成房屋质量问题的，乙方应承担全部责任，并负责修复。四、权利与义务1.甲方权利与义务：（1）按约定支付购房款；（2）享有房屋的使用权、收益权。2.乙方权利与义务：（1）按约定交付房屋；（2）负责房屋的质量保证及售后服务。五、违约责任1.若甲方未按时支付购房款，乙方有权解除本合同，并有权要求甲方支付违约金。2.若乙方未按时交付房屋，应按照未交付房屋的价值向甲方支付违约金。六、其他条款1.本合同自双方签字盖章之日起生效。2.本合同一式两份，甲乙双方各执一份。3.本合同未尽事宜，由双方协商解决。4.本合同的签订、履行、解释及争议解决均适用中华人民共和国法律。5.若因本合同引起的争议，双方应友好协商解决，协商不成的，任何一方均可向有管辖权的人民法院提起诉讼。七、附加条款（在此添加有关房屋交付标准、物业服务等其他需要特别说明的条款。）甲方（购房人）签字：__________日期：______乙方（开发商）签字：__________日期：______以上即为燕郊官邸项目合同协议，双方应共同遵守。篇4甲方（开发商）：__________________公司地址：_____________________________________乙方（购房者）：__________________身份证号：_______________________地址：_____________________________________鉴于甲、乙双方就燕郊官邸项目的购房事宜，经过友好协商，达成以下协议：一、项目基本情况1.项目名称：燕郊官邸项目2.项目地点：_____________________3.项目规模：具体以规划文件为准二、购房条款1.乙方购买甲方开发的燕郊官邸项目中的房产，具体房号、面积、户型等以双方实际签署的购房合同为准。2.购房价格按照甲方公示的价格执行，具体金额、付款方式等详见购房合同。3.甲方保证所售房产符合国家及地方相关规定，且权益清晰，无争议。三、交付与验收1.甲方应于本合同约定的时间内，将房产交付给乙方。如遇特殊情况，甲方应及时通知乙方，并协商确定新的交付时间。2.乙方应在接收房产时进行验收，如有质量问题，应在约定时间内提出，甲方负责修复。四、违约责任1.若甲方未按时交付房产，应支付乙方违约金，违约金的具体数额按照未交付房产的价值及延误天数计算。2.若乙方未按时支付购房款项，应支付甲方违约金，违约金的具体数额按照未支付款项及延误天数计算。五、其他条款1.本合同自双方签字盖章之日起生效。2.本合同一式两份，甲、乙双方各执一份。3.本合同未尽事宜，由双方另行协商补充。4.本合同如有争议，应提交有管辖权的人民法院诉讼解决。甲方（盖章）：___________________乙方（签字）：___________________日期：___________________日期：___________________篇5甲方（卖方）：____________________地址：____________________________乙方（买方）：____________________地址：____________________________根据《中华人民共和国合同法》及其他相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上，就乙方向甲方购买位于燕郊的官邸项目房产，达成以下合同协议：一、合同标的本合同所涉及的房产位于燕郊地区，具体为____________项目中的第______栋______单元______层______号房。房产的具体面积、户型、配置等详见附件一。二、交易价格及支付方式1.交易价格：人民币______元整（大写：______元整）。此价格包含房产本身、配套设施及附属物品等。2.支付方式：乙方应按照以下约定支付购房款项：（1）合同签订后___日内，支付定金人民币______元整；（2）房产过户手续办理完成后___日内，支付余款人民币______元整。三、房产交付及过户1.甲方应在乙方完成全款支付后的___日内，将房产交付给乙方。2.双方应在交付房产后的___个月内完成房产过户手续。四、违约责任1.若乙方未按照约定时间支付款项，甲方有权解除本合同，并有权要求乙方支付违约金。2.若甲方未按照约定时间交付房产或完成过户手续，乙方有权解除本合同，并要求甲方支付违约金。五、其他约定事项1.双方应共同遵守国家法律法规，遵守本合同的各项约定。2.本合同未尽事宜，双方可另行协商补充。3.本合同一式两份，甲乙双方各执一份。本合同自双方签字（或盖章）之日起生效。六、争议解决如双方在合同履行过程中发生争议，应首先协商解决；协商不成的，可以向合同签订地的人民法院提起诉讼。甲方（卖方）：____________________（签字/盖章）日期：____________________________乙方（买方）：____________________（签字/盖章）日期：____________________________附件一：房产详细信息表篇6甲方（卖方）：___________________地址：___________________________法定代表人：_____________________联系方式：_______________________乙方（买方）：___________________地址：___________________________法定代表人：_____________________联系方式：_______________________根据《中华人民共和国合同法》和相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平的基础上，就甲方向乙方销售燕郊官邸项目（以下简称“本项目”）的事宜，达成以下合同协议：一、项目概述1.项目名称：燕郊官邸。2.项目地点：___________________________。3.项目内容：甲方销售给乙方本项目的房屋及相关设施。二、房屋销售1.房屋基本情况（1）房屋坐落：___________________________。（2）房屋类型：___________________________。（3）房屋面积：___________________________。（4）房屋结构：___________________________。（5）房屋权利状况：_______________________。2.房屋销售价格（1）销售总价为人民币________元。（2）付款方式及期限按照双方约定的付款方式执行。3.交付期限甲方应当在签订本合同后的________内，将房屋交付给乙方。如遇特殊情况，应当提前通知乙方，并协商确定新的交付日期。三、双方权利义务1.甲方权利义务（1）甲方应当保证所销售的房屋权属清晰，无争议。（2）甲方应当按时交付房屋，并保证房屋质量符合约定标准。（3）甲方应当履行售后维修义务，对乙方提出的问题及时进行处理。2.乙方权利义务（1）乙方应当按照约定支付购房款项。（2）乙方应当按照约定使用房屋，不得违反国家法律法规和本项目的相关规定。（3）乙方应当合理使用房屋，对房屋进行日常维护和保养。四、违约责任1.甲方违约责任的承担方式：如甲方未能按照约定交付房屋、房屋质量不符合约定标准等情形，甲方应当承担违约责任，包括赔偿乙方的损失。2.乙方违约责任的承担方式：如乙方未能按照约定支付购房款项、违反国家法律法规和本项目的相关规定等情形，乙方应当承担违约责任，甲方有权解除本合同并要求乙方承担违约责任。五、其他事项1.本合同自双方签字盖章之日起生效。本合同一式两份，甲乙双方各执一份。篇7甲方（开发商）：__________________地址：____________________________法定代表人：______________________联系方式：________________________乙方（购房者）：__________________地址：____________________________身份证号码：______________________联系方式：________________________鉴于甲方是燕郊官邸项目的开发商，具备合法的开发资质和相应的权利能力，乙方自愿购买甲方开发建设的房产，双方经友好协商，达成以下协议条款。一、项目基本情况1.项目名称：燕郊官邸项目。2.项目地址：位于燕郊经济技术开发区内，具体地址详见规划图。3.项目规划：该项目规划包括住宅、商业、公共设施等，具体规划以政府部门批准的文件为准。二、房产基本情况1.房产位置：乙方购买的房产位于燕郊官邸项目的____区____栋____层____号。