渔光互补分布式光伏项目一标段分包合同【终】(知识研究版本)

海100MW渔光互补分布式光伏项目一标段临分包工程施工合同甲方（发包人）：乙方（承包人）：地点：年月

目录TOC\o"1-2"\h\z\u19836第一部分协议书 第一部分协议书甲方（全称）：*****法定代表人：*****注册地址：*****市**********路*****号纳税人识别号（统一社会信用代码）：*****开户银行名称：*****股份有限公行开户银行账号：纳税人类型：一般纳税人£小规模纳税人□其他：（请详细说明）乙方（全称）：*****力股份有限公司法定代表人：*****海注册地址：资质证书号码：发证机关：资质专业及等级：安全生产许可证号码：纳税人识别号（统一社会信用代码）：开户银行名称：开户银行账号：纳税人类型：R一般纳税人□小规模纳税人□其他：（请详细说明）增值税发票类型：R增值税专用发票□增值税普通发票依照《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及其它有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，鉴于**********新能源有限公司（以下简称为“业主”）与甲方已经签订施工总承包合同（以下称为“总包合同”），甲方和乙方双方就分包工程施工事项经协商达成一致，订立本合同。一、分包工程概况分包工程名称：分包工程地点：分包工程承包范围：*****镇和*****镇内的固定式支架方阵以支架基础为起点，以10kV开关站为终点的设计范围内的除甲方负责施工部分外的所有土建及电气施工内容，包括但不限于：预应力管桩、箱变基础（含平台栏杆）、10kV开关站基础（含平台栏杆）、光伏组件、固定式支架、组串式逆变器、光伏专用电缆、低压电缆、光缆、视频监控系统安装、电缆桥架、电缆保护管、防火封堵、接地、卸车、仓储、保管、维护、二次倒运、配合调试等。1、设备材料的采购方详见工程量清单备注；2、10kV箱变、箱变至10kV开关站的10kV进线电缆和桥架、10kV电缆终端头，箱变及高压电缆试验，10kV开关站的卸车、仓储、保管、维护、二次倒运、安装由甲方负责；3、光伏区的调试试验工作由甲方负责；4、*****镇、*****镇和杨安镇内的所有分布式电站的正式围栏（含围栏基础）的采购、卸车、仓储、保管、维护、二次倒运、施工以及涉及到的政府、民事等所有地方关系协调等工作。项目资源概述（1）乙方办公室、乙方仓库由乙方自行建设或租赁，物资仓储场地需足量配备视频监控系统接入公司项目部（具体已现场要求为准）及专业看管人员，满足安保要求；（2）生活区规划：乙方生活区由乙方自行选择租赁或建设。（3）现场施工区域的文明施工清理由乙方自行承担。施工电源、水源、网络通讯等由乙方自行解决。（4）物资保管：现场建设/租赁物资仓库由乙方负责，用作保管工程所需的全部材料。（5）工程资料由乙方负责收集、编制、整理、归档、移交。（6）设备、材料检测检验、取证、试验报告等由乙方自行承担。甲供材：光伏支架（固定支架）、光伏组件、直流电缆、交流电缆、箱式变压器、组串式逆变器，详见材料设备分工表。乙供材：PHC光伏桩基础、桥架、全场接地扁铁等甲供材以外的全部材料，详见材料设备分工表；除甲供材以外的所有主材、辅材及周转性材料；乙供设备：施工所需的全部机械，包括但不限于起重机械、挖掘机、施工作业船、打桩机械、混凝土机械、水平运输机械、卷扬机、切割机、卷板机、钢筋加工机械、电焊机、水泵、坡口机、检测、热处理机械等满足工程进度、质量、安全需要。乙方人力：现场管理人员，包括但不限于项目现场施工负责人，专业技术员，专职安全员、资料员；施工范围内的所有施工人员，包括但不限于：普工、电工、电焊工、架工、机械操作工、安装工、起重工等。电工、电焊工、架工、起重工等特殊工种人员必须持有效资格证书上岗。甲方有权根据现场情况，对乙方承包范围的工程项目进行调整，乙方不得以任何理由拒绝。如果工程范围调整是由于乙方的进度、质量或安全等不能满足工程需要而引起的，则调整后增加的费用，以及由于该调整给甲方带来的额外费用或损失，均由乙方承担。二、分包合同价款1、含税暂定总价：大写：人民币元，小写：**97.00元，其中不含税总价为21196969.73元，增值税为19****元，税率***%；价款中包含**%安全投入费。2、分包合同价格形式：固定综合单价合同。三、工期计划开工日期：实际开工日期以发包人开工通知书记载时间为准；计划并网时日期：2***年1**月**日，共**个日历日；工期总日历天数：从实际开工日至全部工程完工通过竣工验收不得超过45日历天；工期总日历天数与根据前述计划开竣工日期计算的工期天数不一致的，以工期总日历天数为准。上述工期乙方已充分考虑各项影响工期的因素，包括法定节假日、公休日在内，以及不利的气候(各种规模的下雨、风、高温天气)等自然条件和连续停电停水超过72小时以上等。四、工程质量标准本分包工程质量标准双方约定为：符合现行《电力建设施工技术规范》、《电力建设施工质量验收及评价规程》及**********公司项目部对质量管理的有关要求；工程质量标准：优良。工程质量目标：严格执行国家、行业、**********新能源有限公司有关工程建设质量管理的法律、法规和规章制度，贯彻实施工程设计技术原则，满足国家和行业施工验收规范的要求。工程“零缺陷”投运；高标准实现达标投产；满足国家、行业、**********新能源有限公司质量技术要求，达到国家和现行工程质量验收优良等级。重大质量事故发生项为零。不发生较大及以上质里事故:不发生负有项目管理直接责任的一般及以上质里责任事故。不发生质重事故瞒报、谎报、拖延不报行为。五、组成分包合同的文件包括：1、相关补充协议2、合同协议书；3、中标通知书4、专用合同条款及其附件；5、通用合同条款；6、总包合同条款；7、招标文件；8、投标文件。六、词语定义本合同协议书中有关词语的含义与本合同第二部分《通用合同条款》、第三部分《专用合同条款》中分别赋予它们的定义相同。七、乙方向甲方承诺按照合同约定的工期和质量标准，完成本合同协议书第一条约定的工程（以下简称为“分包工程”），并在质量保修期内承担保修责任。知悉总包合同内容，同意履行总包合同中与分包工程有关的甲方的所有义务，并承担履行分包工程合同以及确保分包工程质量的责任。八、甲方向乙方承诺按照合同约定的期限和方式，支付本合同协议书第二条约定的合同价款（以下简称“分包合同价”），以及其他应当支付的款项。九、合同的生效合同订立时间：2*****年11月日；合同订立地点：**********本合同经双方签字并盖章后生效。十、送达条款本合同项下通知、与争议解决相关的文书、程序命令、裁判结果等，均可通过合同签署页载明的联系人及联系方式进行通知送达。任一方若有变更，应提前三日书面通知对方，若未能及时通知，按原联系方式通知均视为有效送达，因此产生的不利后果由变更方承担。以邮寄方式送达的，以邮件签收当日视为送达(无正当理由无人接收或拒收导致退回的，以退回日为送达日)；以电子邮件方式送达的，发送成功后即视为送达。（以下无正文）（签署页，本页无正文）甲方：（合同章）*****乙方：（合同章）*****力股份有限公司地址：*****市**********路*****号地址：法定代表人（或委托代理人）： 法定代表人（或委托代理人）：（签字）（签字）身份证号：身份证号：电话：电话：邮政编码：邮政编码：

第二部分通用条款一、词语定义及合同文件1、词语定义下列词语除专用条款另有约定外，应具有本条款所赋予的定义：1.1通用条款：是根据法律、行政法规规定及建设工程施工的需要订立，通用于分包工程施工的条款。1.2专用条款：是甲方与乙方根据法律、行政法规规定，结合具体工程实际，经协商达成一致意见的条款，是对通用合同条款的具体化、补充或修改。1.3业主：指在总包合同协议书中约定的具有工程发包主体资格和支付工程价款能力的当事人，以及取得该当事人资格的合法继承人。1.4甲方：指在总包合同协议书中约定的，被业主接受的具有工程施工总承包主体资格的当事人，以及取得该当事人资格的合法继承人。1.5乙方：指在本分包合同协议书中约定的，被甲方接受的具有分包该工程资格的当事人，以及取得该当事人资格的合法继承人。1.6工程师：指在总包合同中约定的由工程监理单位委派的工程师或业主指定的履行总包合同的代表，其具体身份和职权由业主和甲方在总包合同专用条款中约定。1.7项目经理：指甲方在总包合同专用条款和本合同专用条款中指定的负责施工管理、履行总包合同及本合同的代表。1.8分包项目经理：指由乙方在分包合同专用条款中指定的负责施工管理和履行分包合同的代表。1.9总包工程：指由业主和甲方在总包合同协议书中约定的承包范围内的工程。1.10分包工程：指由甲方和乙方在本合同协议书中约定的分包范围内的工程。1.11总包合同：指业主与甲方之间签订的施工总承包合同。1.12总包合同条款：指经业主和甲方协商一致的施工合同、通用条款、专用条款、技术文件。1.13分包合同：指甲方和乙方之间签订的施工专业分包合同，由协议书、通用条款和专用条款组成。1.14工程建设标准：指与分包工程相关的工程建设标准，以及经甲方确认的，对工程建设标准进行的任何修改或增补。1.15图纸：指由甲方提供的符合总包合同要求及分包合同需要的所有图纸、计算书、配套说明以及相关的技术资料。1.16报价书：指由乙方根据分包合同的规定，为完成分包工程，向甲方提出的分包合同报价。在甲方采用招标方式确定乙方时，该报价书应与中标通知书中的中标价格一致。1.17中标通知书：指由甲方发出的确定乙方中标的通知。1.18开工日期：指甲方和乙方在本合同协议书中约定的，乙方开始施工的绝对或相对的日期。1.19竣工日期：指甲方和乙方在本合同协议书中约定的，乙方完成分包工程的绝对或相对的日期。1.20缺陷责任期：是指乙方按照合同约定承担缺陷修复义务，且甲方预留质量保证金的期限，自总包工程实际竣工日期起计算。1.21保修期：是指乙方按照合同约定对工程承担保修责任的期限，自总包工程实际竣工日期起计算。1.22合同价款：指甲方与乙方在本合同协议书中约定，甲方用以支付乙方按照分包合同完成分包范围内全部工程并承担质量保修责任的款项。1.23追加合同价款：指在分包合同履行过程中发生需要增加合同款项的情况，经甲方确认后，按双方约定的计算合同价款的方法增加的合同价款。1.24施工场地：指由甲方提供的用于分包工程施工的场所，以及甲方在现场总平面图中具体指定的供乙方施工使用的任何其他场所。1.25书面形式：指分包合同、信件和数据电文（包括电报、电传、传真、电子数据交换和电子邮件）等可以有形地表现所载内容的形式。1.26违约责任：指合同一方不履行合同义务或履行合同义务不符合约定内容，所应承担的责任。1.27索赔：指在合同履行过程中，对于并非自己的过错，而是应由对方承担责任的情况造成的实际损失，向对方提出经济补偿和（或）工期顺延的要求。1.28不可抗力：指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况。1.29小时或天：本合同中规定按小时计算时间的，从事件有效开始时计算（不扣除休息时间）；规定按天计算时间的，开始当天不计入，从次日开始计算。时限的最后一天是休息日或者其他法定节假日的，以休息日或节假日次日为时限的最后一天，但竣工日期除外。时限的最后一天的截止时间为当日24时。2、合同文件及解释顺序2.1合同文件应能互相解释，互为说明。除本合同专用条款另有约定外，组成本合同的文件及优先解释顺序如下：1、相关补充协议2、合同协议书；3、中标通知书4、专用合同条款及其附件；5、通用合同条款；6、总包合同条款；7、招标文件；8、投标文件。2.2当同一顺序合同文件内容出现含糊不清或不相一致时，应在不影响工程正常进行的情况下，由乙方和甲方协商解决。双方协商不成时，甲方拥有最终决定权。3、语言文字和适用法律、行政法规及工程建设标准3.1语言文字除本合同专用条款中另有约定，本合同文件使用汉语语言文字书写、解释和说明。3.2适用法律和行政法规除本合同专用条款中另有约定，本合同适用中国的法律、行政法规及本合同工程项目所在地的地方法规及规章。3.3适用工程建设标准本合同适用的标准、规范是指国家的标准、规范和电力行业的标准、规范、本合同专用条款中规定的技术标准及总包合同中所规定的与分包工程有关的工程建设标准。4、图纸4.1甲方应按照本合同专用条款约定的日期和套数，向乙方提供图纸。乙方应该在工程竣工后向甲方交还图纸。4.2乙方应负责分包工程范围内图纸的保密工作，乙方的保密义务在分包合同终止后，应当继续履行。4.3甲方提供的图纸不能满足分包工程施工需要时，乙方负责复制、重新绘制、翻译、购买标准图纸等，费用由乙方承担。二、双方一般权利和义务5、总包合同5.1乙方对总包合同的了解乙方可以查阅甲方与业主签订的总包合同（有关承包工程的价格内容除外）。当乙方要求时，甲方应向乙方提供一份总包合同（有关承包工程的价格内容除外）的副本或复印件。乙方应全面了解总包合同的各项规定（有关承包工程的价格内容除外）。5.2乙方对有关分包工程的责任除本合同条款另有约定，乙方应履行并承担总包合同中与分包工程有关的甲方的所有义务与责任，同时应避免因乙方自身行为或疏漏造成甲方违反总包合同中约定的甲方义务的情况发生。5.3乙方与业主的关系乙方须服从甲方转发的业主或工程师与分包工程有关的指令。未经甲方允许，乙方不得以任何理由与业主或工程师发生直接工作联系，乙方不得直接致函业主或工程师，也不得直接接受业主或工程师的指令。如乙方与业主或工程师发生直接工作联系，将被视为违约，每发生一次应承担本合同总价的3%的违约责任。6、指令和决定6.1甲方指令就分包工程范围内的有关工作，甲方随时可以向乙方发出指令，乙方应执行甲方根据分包合同所发出的所有指令。乙方拒不执行指令，甲方可委托其他施工单位完成该指令事项，发生的费用从应付给乙方的相应款项中扣除。6.2业主或工程师指令就分包工程范围内的有关工作，乙方应执行经甲方确认和转发的业主或工程师发出的所有指令和决定。7、项目经理7.1项目经理的姓名、职称在本合同专用条款内写明。7.2项目经理可授权具体的管理人员行使自己的部分权利，并在认为有必要时可撤回授权，授权和撤回均应提前7天以书面形式通知乙方，委派书及撤回通知作为分包合同的附件。7.3甲方所发出的指令、通知，由项目经理（或其授权人）签字后，以书面形式交给乙方，分包项目经理在回执上签署自己的姓名及收到时间后生效。确有必要时，项目经理可发出口头指令，并在48小时内给予书面确认。项目经理在48小时后未予书面确认的，乙方应于甲方发出口头指令后7天内提出书面确认要求，项目经理在乙方提出确认要求后7天内不予答复，应视为乙方要求已被确认。乙方认为甲方指令不合理，应在收到指令后24小时内提出书面申告，甲方在收到乙方申告后24小时内作出修改指令或继续执行原指令的决定，并以书面形式通知乙方。紧急情况下，项目经理可发出要求乙方立即执行的指令，乙方如有异议也应执行。如甲方发出错误的指令，并给乙方造成经济损失的，则甲方应给予乙方相应的补偿，但因乙方违反分包合同引起的损失除外。7.4甲方应按分包合同的约定，及时向乙方提供所需的指令、批准、图纸并履行其它约定的义务，否则乙方应在约定时间后24小时内将具体要求、需要的理由及延误的后果通知甲方，项目经理在收到通知后48小时内不予答复，应承担因延误造成的损失。7.5甲方如需更换项目经理，应提前以书面形式通知乙方，后任继续行使前任的职权，履行前任的义务。8、分包项目经理8.1分包项目经理的姓名、职称在本合同专用条款内写明。8.2乙方依据合同发出的请求和通知，以书面形式由分包项目经理签字后送交项目经理，项目经理在回执上签署姓名和收到的时间后生效。8.3分包项目经理按项目经理批准的施工组织设计（或施工方案）和依据分包合同发出的指令组织施工。在情况紧急且无法与项目经理取得联系时，分包项目经理应采取保证人员生命和工程、财产安全的紧急措施，并在采取措施后48小时内向项目经理送交报告。责任在甲方或第三人，由甲方承担由此发生的追加合同价款，相应顺延工期；责任在乙方，由乙方承担费用，不顺延工期。8.4乙方如需更换分包项目经理，应至少提前7天以书面形式通知甲方，并征得甲方同意，后任继续行使前任的职权，履行前任的义务。8.5乙方项目经理不能按已批准的组织设计及分包合同施工，甲方有权更换其认为不称职的分包项目经理，撤换前7天时间，书面通知乙方，乙方必须在7天内更换符合甲方要求的项目经理。9、甲方的工作9.1甲方应按本合同专用条款约定的内容和时间，一次或分阶段完成下列工作：（1）向乙方提供根据总包合同由业主办理的与分包工程相关的各种证件、批件、各种相关资料，向乙方提供具备施工条件的施工场地。（2）按本合同专用条款约定的时间，组织乙方参加图纸会审，向乙方进行设计图纸交底。（3）提供本合同专用条款中约定的设备和设施，并承担因此发生的费用。（4）随时为乙方提供确保分包工程的施工所要求的施工场地和通道等，满足施工运输的需要，保证施工期间的畅通。（5）负责整个施工场地的管理工作，协调乙方与同一施工场地的其它施工单位之间的交叉配合，确保乙方按照经批准的施工组织设计进行施工。（6）甲方应做的其他工作，双方在本合同专用条款内约定。9.2甲方未履行前款各项义务，导致工期延误或给乙方造成损失的，甲方赔偿乙方的相应损失，顺延延误的工期。10、乙方的工作10.1乙方应按本合同专用条款约定的内容和时间，完成下列工作：（1）乙方应按照分包合同的约定，对分包工程进行设计（分包合同有约定时）、施工、竣工和保修。乙方在审阅分包合同和（或）总包合同时，或在分包合同的施工中，如发现分包工程的设计或工程建设标准、技术要求存在错误、遗漏、失误或其它缺陷，应立即通知甲方。（2）按照本合同专用条款约定的时间，完成规定的设计内容，报甲方确认后在分包工程中使用。甲方承担由此发生的费用。（3）在本合同专用条款约定的时间内，向甲方提供年、季、月度工程进度计划及相应进度统计报表。乙方不能按甲方批准的进度计划施工时，应根据甲方的要求提交一份修订的进度计划，以保证分包工程如期竣工。（4）乙方应在专用条款约定的时间内，向甲方提交一份详细施工组织设计，甲方应在专用条款约定的时间内批准，乙方方可执行。（5）遵守政府有关主管部门对施工场地交通、施工噪音以及环境保护和安全文明生产等的管理规定，按规定办理有关手续，并以书面形式通知甲方，甲方承担由此发生的费用，因乙方责任造成的罚款除外。（6）、乙方应允许甲方、业主、工程师及其三方中任何一方授权的人员在工作时间内，合理进入分包工程施工场地或材料存放的地点，以及施工场地以外与分包合同有关的乙方的任何工作或准备的地点，乙方应提供方便。（7）、已竣工工程未交付甲方之前，乙方应负责已完分包工程的成品保护工作，保护期间发生损坏，乙方自费予以修复；甲方要求乙方采取特殊措施保护的工程部位和相应的追加合同价款，双方在本合同专用条款内约定。（8）乙方应做的其他工作，双方在本合同专用条款内约定。10.2乙方未履行前款各项义务，造成甲方损失的，乙方赔偿甲方有关损失。11、总包合同解除11.1如在乙方没有全面履行分包合同义务之前，总包合同解除，则甲方应及时通知乙方解除分包合同，乙方接到通知后应尽快撤离现场。11.2因本合同第11.1款原因终止分包合同，乙方可以得到：已完工程价款、乙方员工的遣散费、二次搬运费等补偿。如本合同第11.1款约定的总包合同终止是因为乙方的严重违约，则乙方承担相应的责任。11.3在本合同第11.1款解除分包合同的情况下，乙方经甲方同意为分包工程已采购或已运至施工场地的材料设备，应全部移交给甲方，由甲方按本合同专用条款约定的价格支付给乙方。12、转包、再分包与借用资质12.1除12.2款规定的情况外，乙方不得将其承包的分包工程转包给他人，也不得将其承包的分包工程的全部或部分再分包给他人。如乙方将其承包的分包工程转包或再分包第三方，将被视为违约。12.1.1第三方具备相应工程承包资质的，乙方应承担合同总价的30%的违约责任；12.1.2第三方不具备相应工程承包资质的，乙方应承担合同价款60%的违约责任。12.2乙方经甲方同意可以将劳务作业再分包给具有相应劳务分包资质的劳务分包企业。12.3乙方应对再分包的劳务作业的质量、安全等相关事宜负全责，并对此部分相关事宜进行督促和检查。12.4乙方的委托代理人应具备相关授权，不得借用其他企业资质签订合同。如因乙方借用资质造成的合同纠纷，将由乙方承担违约责任和因此发生的费用。三、工期13、开工与延期开工13.1乙方应当按照本合同协议书约定的开工日期开工。乙方不能按时开工，应当不迟于本合同协议书约定的开工日期前5天，以书面形式向甲方提出延期开工的理由。甲方应当在接到延期开工申请后的48小时内以书面形式答复乙方。甲方在接到延期开工申请后48小时内不答复，视为同意乙方要求，工期相应顺延。甲方不同意延期要求或乙方未在规定时间内提出延期开工要求，工期不予顺延。13.2因甲方原因不能按照本合同协议书约定的开工日期开工，项目经理应以书面形式通知乙方，推迟开工日期。甲方赔偿乙方因延期开工造成的损失，并相应顺延工期。14、工期延误14.1因下列原因之一造成分包工程工期延误，经项目经理确认，工期相应顺延：（1）甲方根据总包合同从工程师处获得与分包合同相关的竣工时间延长；（2）甲方未按本合同专用条款的约定提供图纸、开工条件、设备设施、施工场地；（3）甲方未按约定日期支付工程预付款、进度款，致使分包工程施工不能正常进行；（4）项目经理未按分包合同约定提供所需的指令、批准或所发出的指令错误，致使分包工程施工不能正常进行；（5）非乙方原因的分包工程范围内的工程变更及工程量增加；（6）不可抗力的原因；（7）本合同专用条款中约定的或项目经理同意工期顺延的其他情况。14.2乙方应在14.1款约定情况发生后14天内，就延误的工期以书面形式向甲方提出报告。甲方在收到报告后14天内予以确认，逾期不予确认也不提出修改意见，视为同意顺延工期。15、暂停施工15.1业主或工程师认为确有必要暂停施工时，应以书面形式通过甲方向乙方发出暂停施工指令，并在提出要求后48小时内提出书面处理意见。乙方停工和复工程序以及暂停施工所发生的费用，按总包合同相应条款履行。15.2根据甲方的书面指令，乙方应于所指示的时间内，以甲方认为必要的方式暂停工程或其任何部分的施工。15.3在暂停施工期间，乙方应对工程或其任何部分进行甲方认为必要的妥善保护并保证其安全。15.4由于暂停施工确实影响总工期的，可适当考虑工程延期，但下述暂时停工除外：15.4.1在合同中另有规定；15.4.2由于乙方违约或毁约导致的或应由其负责的必要的停工。16、工程竣工16.1乙方应按照本合同协议书约定的竣工日期或甲方同意顺延的工期竣工。16.2因乙方原因不能按照本合同协议书约定的竣工日期或甲方同意顺延的工期竣工的，乙方承担违约责任。16.3提前竣工程序按总包合同相应条款履行。四、质量与安全17、质量检查与验收17.1分包工程质量应达到本合同协议书和本合同专用条款约定的工程质量标准，质量评定标准按照总包合同相应条款履行。因乙方原因工程质量达不到约定的质量标准，乙方应承担违约责任，违约金计算方法或额度在本合同专用条款内约定。17.2双方对工程质量的争议，按照总包合同相应的条款履行。17.3分包工程的检查、验收及调试等，按照总包合同相应的条款履行。乙方应就分包工程向甲方承担总包合同约定的甲方应承担的义务，但并不免除甲方根据总包合同应承担的总包质量管理的责任。17.4乙方应允许并配合甲方或工程师进入乙方施工场地检查工程质量。18、健康、安全与环境要求18.1乙方应遵守工程建设安全生产有关管理规定，严格按照安全标准组织施工，承担由于自身安全措施不力造成事故的责任和因此发生的费用。发生生产安全事故后，乙方应当立即上报甲方,迅速采取有效措施，组织抢救，防止事故扩大，减少人员伤亡和财产损失，并按有关规定和政府有关部门的要求处理。甲方应为此提供方便条件。18.2职业健康，双方在本合同专用条款内约定。18.3环境保护，双方在本合同专用条款内约定。五、合同价款与支付19、合同价款及调整19.1招标工程的合同价款由甲方与乙方依据中标通知书中的中标价格在本合同协议书内约定；非招标工程的合同价款由甲方与乙方依据工程报价书在本合同协议书内约定。19.2合同价款在本合同协议书内约定后，按《建设工程价款结算办法》和《关于基本建设工程实行竣工结算的具体规定》结算付款，任何一方不得擅自改变，发生下列情况之一的可作调整。1.甲方确认的工程量增加或经甲方批准、乙方同意的工程量削减；2.甲方确认的设计变更或工程洽商；3.工程造价管理部门公布的价格调整；4.合同约定的其它增减或调整。19.3乙方应当在19.2款情况发生后10天内，将调整原因、金额以书面形式通知甲方，甲方确认调整金额后作为追加合同价款，与工程价款同期支付。甲方收到通知后10天内不予确认也不提出修改意见，视为已经同意该项调整。乙方在19.2款情况发生后10天内，未将调整原因、金额以书面形式通知甲方，视为放弃该项调整。19.4分包合同价款与总包合同相应部分价款无任何连带关系。20、工程量的确认20.1乙方应按本合同专用条款约定的时间向甲方提交已完工程量报告，甲方接到报告后7天内自行按设计图纸计量。甲方在自行计量前24小时应通知乙方，乙方为计量提供便利条件并派人参加。乙方收到通知后不参加计量，计量结果有效，作为工程价款支付的依据；甲方不按约定时间通知乙方，致使乙方未能参加计量，计量结果无效。20.2甲方在收到乙方报告后7天内未进行计量的，从第8天起，乙方报告中开列的工程量即视为被确认，作为工程价款支付的依据。20.3乙方未按本合同专用条款约定的时间向甲方提交已完工程量报告，或其所提交的报告不符合甲方要求且未做整改的，甲方不予计量。20.4对乙方自行超出设计图纸范围和因乙方原因造成返工的工程量，甲方不予计量。20.5资料应经分管专业和检测专业确认检验试验情况，未完成规定检验数量及返修复检的项目不予确认，不可进行计量。21、合同价款的支付21.1实行工程预付款的，双方应在本合同专用条款内约定甲方向乙方预付工程款的时间和数额，开工后按约定的时间和比例逐次扣回。乙方应当在甲方支付预付款前向甲方开具合法合规且符合本合同约定的增值税发票。在甲方支付乙方预付款后，若乙方不按约定履行乙方义务的，除应当向甲方承担本合同约定的违约责任外，乙方还应当向甲方如数返还预付款。21.2在确认计量结果后10天内，甲方应按专用条款约定的时间和方式，向乙方支付工程款（进度款）。按约定时间甲方应扣回的预付款，与工程款（进度款）同期结算。乙方应当在甲方支付工程款（进度款）前向甲方开具合法合规且符合本合同约定的增值税发票。21.3分包合同约定的工程变更调整的合同价款、合同价款的调整、索赔的价款或费用以及其他约定的追加合同价款，应与工程进度款同期调整支付。21.4甲方超过约定的支付时间不支付工程款（预付款、进度款），乙方可向甲方发出要求付款的通知。21.5甲方不按合同约定支付工程款（预付款、进度款），导致施工无法进行，乙方可停止施工，由甲方承担违约责任，但因乙方违约甲方暂不付款的除外。21.6质量保证金的返还除非双方在本合同的专用条款中另有约定，甲方在缺陷责任期届满并从业主处收到相应质量保证金后28日内，扣除甲方垫付费用后，向乙方无息支付分包合同相应的质量保证金额。本分包工程根据分包合同约定经竣工验收合格，乙方提出付款申请且经甲方完成批复后，乙方应当在甲方支付至前述分包结算款额前向甲方开具该工程结算价款100%的增值税发票。预留3%的质量保证金由甲方在本条第一款的付款条件满足后向分包人进行支付。21.7乙方应向甲方开具合法合规的增值税发票（包含税务机关代开）（1）本合同不得由乙方以外的第三方向甲方开具增值税发票。（2）乙方不得要求甲方向乙方以外的第三方支付相关款项。（3）本合同不得要求乙方向甲方以外的第三方开具增值税发票。（4）乙方必须开具合法有效的增值税发票。21.8乙方应避免发票送至甲方过晚导致认证过期无法抵扣发生；因乙方提供的发票出现税务问题致使甲方遭受税务机关检查时，乙方有配合甲方做好调查、解释、说明工作的义务。21.9如甲方在执行本分包合同过程中，发生了重要信息变更，如税务登记信息、公司名称变更等，甲方应通过纸质或电子信息传输媒介及时告知乙方前述变更情况，乙方应当严格按照甲方变更后的相关信息开具增值税专用发票。21.10甲方对乙方的工程款分两笔进行支付，优先保证乙方人员工资支付项，后凭有关资料再进行剩余工程款的支付。六、工程变更22、工程变更22.1乙方应根据以下指令，以更改、增补或省略的方式对分包工程进行变更：（1）工程师根据总包合同作出的变更指令。该变更指令由工程师作出并经甲方确认后通知乙方；（2）除上述（1）项以外的甲方作出的变更指令。因以上变更导致的经济支出和乙方损失，由甲方承担，延误的工期相应顺延。22.2乙方不执行从业主或工程师处直接收到的未经甲方确认的有关承包工程变更的指令。如乙方直接收到此类变更指令，应立即通知甲方项目经理（或其授权人）并向甲方提供一份该直接指令的复印件。甲方项目经理应在24小时内提出关于对该指令的处理意见，乙方应按照甲方意见执行，如果甲方未在24小时内做出处理意见，乙方不得擅自执行业主或工程师的变更指令，否则即视作乙方违约并承担甲方损失。22.3发生第22.1条约定的变更后，乙方应在工程变更确定后11天内向甲方提出变更承包工程价款的报告，经甲方批准后调整合同价款和竣工日期，承包工程变更价款的确定应按照以下原则履行：1.合同中已有适用于变更工程的价格，按合同已有的价格计算，变更合同价款；2.合同中只有类似于变更情况的价格，可将此作为确定变更价格的基础，用以变更合同价款；3.合同中没有适用的和类似的价格，由乙方提出适当的变更价格。22.4乙方在双方确定变更后11天内不向甲方提出变更分包工程价款的报告，视为该项变更不涉及合同价款的变更。22.5甲方在收到变更分包工程价款报告之日起17天内予以确认，无正当理由逾期未予确认时，视为该报告已被确认。22.6变更金额的支付对于经甲方确认生效的变更指令，在业主已就该变更事项支付工程款的前提下，甲方在确认变更部分相应的金额后，向乙方支付该款项。本合同内容经双方同意且按照本合同约定予以变更的，若变更的内容涉及到分包服务、分包价款等增值税专用发票记载项目发生变化的，则双方应按照现行的增值税相关法律、法规、规章、规定对已经开具的增值税专用发票进行作废、重开、补开以及开具红字增值税专用发票等相应处理，双方应相互履行各自的协助义务。七、竣工验收及结算23、竣工验收23.1分包工程具备竣工验收条件的，乙方应向甲方提供完整的竣工资料及竣工验收报告。双方约定由乙方提供竣工图的，应在专用条款内约定提交日期和份数。23.2甲方应在收到乙方提供的竣工验收报告之日起3日内通知业主进行验收，乙方应配合甲方进行验收。根据总包合同无需由业主验收的部分，甲方应按照总包合同约定的验收程序自行验收。业主未能按照总包合同及时组织验收的，甲方应按照总包合同规定的业主验收的期限及程序自行组织验收，并视为分包工程竣工验收通过。23.3分包工程竣工验收未能通过且属于乙方原因的，乙方负责修复相应缺陷并承担相应的质量责任。23.4分包工程竣工日期为乙方提供竣工验收报告之日。需要修复的，为提供修复后竣工报告之日。24、竣工结算及移交24.1分包工程竣工验收报告经甲方认可后14天内，乙方向甲方递交分包工程竣工结算报告及完整的结算资料，双方按照本合同协议书约定的合同价款及本合同专用条款约定的合同价款调整内容，进行工程竣工结算。24.2甲方收到乙方递交的分包工程竣工结算报告及结算资料后28天内进行核实，给予确认或者提出明确的修改意见。甲方确认竣工结算报告后7天内向乙方支付分包工程竣工结算价款。25、质量保修25.1在包括分包工程的总包工程竣工交付使用后，乙方应按国家有关规定对分包工程出现的缺陷进行保修，具体保修责任按照甲方与乙方在工程竣工验收之前签订的质量保修书执行。八、违约、索赔及争议26、违约26.1当发生下列情况之一时，视为甲方违约：（1）本合同通用条款第21.5款提到的甲方不按分包合同的约定支付工程预付款、工程进度款，导致施工无法进行；（2）本合同通用条款第24.2款提到的甲方不按分包合同的约定支付工程竣工结算价款；（3）甲方不履行分包合同义务或不按分包合同约定履行义务的其他情况。甲方承担违约责任，赔偿因其违约给乙方造成的直接经济损失，顺延延误的工期。双方在本合同专用条款内约定甲方赔偿乙方损失的计算方法或甲方应当支付违约金的数额。26.2当发生下列情况之一时，视为乙方违约：（1）本合同通用条款第5.3款提到的如乙方与业主或工程师发生直接工作联系；（2）本合同通用条款第12.1款提到的乙方将其承包的分包工程转包或再分包；（3）本合同通用条款第16.2款提到的因乙方原因不能按照本合同协议书约定的竣工日期或甲方同意顺延的工期竣工的；（4）本合同通用条款第17.1款提到的因乙方原因工程质量达不到约定的质量标准；（5）乙方不履行分包合同义务或不按分包合同约定履行义务的其他情况。乙方承担违约责任，赔偿因其违约给甲方造成的经济损失。双方在本合同专用条款内约定乙方赔偿甲方损失的计算方法或乙方应当支付违约金的数额。26.3乙方违反本合同可能产生的后果如乙方有违反分包合同的行为，乙方应保障甲方免于承担因此违约造成的工期延误、经济损失及根据总包合同甲方将负责的任何赔偿费，在此情况下，甲方可从本应支付乙方的任何价款中扣除此笔经济损失及赔偿费，并且不排除采用其它补救方法的可能。26.4发票违约（1）因乙方原因无法开具增值税专用发票，乙方应向甲方补偿因无法抵扣增值税进项税额而多缴的增值税税额及相应附加税额；普票也无法开具的，还需要再补偿企业所得税无法税前扣除而多缴的所得税税额。（2）因乙方的原因，乙方开具的增值税专用发票没有通过税务部门认证或不符合相关税收法律法规的规定，造成甲方不能抵扣的，乙方需配合甲方按照相关税收法律法规的规定进行补救，无法补救的，乙方应向甲方支付无法抵扣增值税进项税额而多缴的增值税、附加税税额和无法税前扣除而多缴的企业所得税税额等税款损失作为违约金，违约金不足以弥补买方损失的，乙方还应予以赔偿。但不免除乙方开具合法发票的义务。甲方可以在应当支付给乙方的工程进度款中直接将前述违约金和赔偿金予以扣除。（3）因甲方的原因导致乙方向甲方开具增值税专用发票或增值税普通发票错误的，乙方需配合甲方按照相关税收法律法规的规定进行补救行为，无法补救的由甲方自行承担责任，且乙方有权要求甲方承担因此给乙方造成的损失或其他不利后果。但不免除乙方开具合法发票的义务。27、索赔27.1当一方向另一方提出索赔时，要有正当的索赔理由，且有索赔事件发生时的有效证据。27.2甲方未能按分包合同的约定履行自己的各项义务或发生错误以及应由甲方承担责任的其他情况，造成工期延误和（或）乙方不能及时得到合同价款或乙方的其他直接经济损失，乙方可按总包合同约定的程序以书面形式向甲方索赔。27.3在分包工程施工过程中，如乙方遇到不利外部条件等根据总包合同可以索赔的情况，乙方应在察觉或应已察觉该索赔情况后7日内以书面形式向甲方发出索赔通知。乙方逾期发出索赔通知的，将视为放弃向甲方索赔的权利。有乙方应按照甲方要求及时向甲方提交分包工程的索赔报告，以保证甲方可以及时向业主进行索赔。在甲方收到乙方索赔报告后21天内给予乙方明确的答复，或要求进一步补充索赔理由和证据。索赔成功后，甲方应将相应部分转交乙方。27.4甲方根据总包合同的约定向工程师递交任何索赔意向通知或其它资料，要求乙方协助时，乙方应就分包工程方面的情况，以书面形式向甲方发出相关通知或其它资料以及保持并出示同期施工记录，以便甲方能遵守总包合同有关索赔的约定。乙方未予积极配合，使得甲方涉及到分包工程的索赔未获成功，则甲方可在按分包合同约定应支付给乙方的金额中扣除上述本应获得的索赔款项中适当比例的部分。28、争议与法务沟通，按鲁电三法〔2020〕142号文，与法务沟通，按鲁电三法〔2020〕142号文，九、保障、保险及担保29、保障29.1乙方应保障甲方免于承受在分包合同施工过程中、修补缺陷期间、或在合同履行任何期间产生的以下所有损害和损失（包括但不限于索赔费用、损害赔偿费用、诉讼费、保全费、律师代理费用、甲方账户被冻结产生的损失）：（1）由于乙方或与乙方直接/间接发生关系的任何单位/个人（包括但不限于乙方的材料供应商、设备租赁方、提供劳务方）造成的任何人员的损害和损失。（2）由于乙方或与乙方直接/间接发生关系的任何单位/个人（包括但不限于乙方的材料供应商、设备租赁方、提供劳务方）造成的任何财产、不动产或动产的损害和损失。（3）与乙方直接/间接发生关系的任何单位/个人（包括但不限于乙方的材料供应商、设备租赁方、提供劳务方）通过诉讼或者仲裁手段将甲方列为被告/被申请人的法律纠纷风险造成的损害和损失。（4）分包工程以外的任何人员、财产的损害和损失。若因乙方或与乙方直接/间接发生关系的任何单位/个人（包括但不限于乙方的材料供应商、设备租赁方、提供劳务方）对甲方造成前述损害和损失，乙方应全额赔偿由此给甲方造成的损害和损失，甲方有权从应付乙方工程款中直接扣除上述损害和损失费用。不足部分，甲方有权另行追偿。29.2甲方应保障乙方免于承担与下列事宜有关的索赔、诉讼、损害赔偿费、诉讼费、指控费和其它开支：（1）、按分包合同约定，实施和完成分包合同以及保修过程当中所导致的无法避免的对财产的损害；（2）、由于甲方的行为或疏忽造成的人员伤亡或财产损失或损害，或与此相关的索赔、诉讼等。上列损失应由造成损失的责任方承担。30、保险30.1甲方应为运至施工场地内用于分包工程的材料和待安装设备办理保险。业主已经办理的保险视为甲方办理的保险。30.2乙方应为其全体施工人员购买工伤保险及意外伤害保险，并依法购买安全生产责任保险。为施工场地内自有人员生命财产和施工机械设备办理保险，支付保险费用。30.3保险事故发生时，甲乙双方均有责任尽力采取必要的措施，防止或者减少损失。30.4具体投保内容和相关责任，甲乙双方在本合同专用条款内约定。31、担保31.1乙方应在合同签订同时为履行合同向甲方提供履约保函。按本条款要求发生的费用由乙方承担。31.2履约保函的有效期限应自本合同生效日起至计划竣工日期后30天止。期间，乙方应已根据合同履行并完成了工程及修补任何缺陷。31.3乙方在此承诺，如果乙方违反其在本协议中所作的陈述、保证、承诺或任何其他义务，致使甲方遭受或发生损害、损失、索赔、处罚、诉讼仲裁、及实现债权的费用（包括但不限于律师费）、义务和/或责任，乙方须向甲方作出全面赔偿并使之免受其害。32、材料设备供应32.1有关材料设备供应的数量、程序及责任均按总包合同中业主与甲方的有关约定履行。32.2总包合同约定就分包工程部分由业主供应的材料设备，视为甲方供应的材料设备。32.3除32.2款外的材料设备应由乙方按照本合同专用条款的约定采购，并提供产品合格证明。33、文物33.1甲方根据总包合同，应将涉及乙方施工场地以内需要保护的文物或古树名木通知乙方，乙方在施工中应认真保护，需要采取保护措施时，由甲方承担所需费用。33.2乙方在其施工场地内发现文物，应采取保护措施，并在4小时内通知甲方，报告有关管理部门并采取有效的保护措施。甲方应在收到通知后12小时内对乙方采取的保护措施给予批准或提出处理意见。甲方应承担保护措施的费用，延误的工期相应顺延。34、不可抗力34.1不可抗力包括的范围以及事件处理同总包合同相应条款。34.2不可抗力事件发生涉及乙方施工场地的，乙方应立即通知甲方，在力所能及的条件下，迅速采取措施，尽力减少损失。34.3乙方承担自身的人员和财产的损失。34.4因合同一方延迟履行合同后发生不可抗力的，不能免除延迟履行方的相应责任。35、分包合同解除35.1甲方和乙方协商一致，可以解除分包合同。35.2发生本合同通用条款21.5款情况，停止施工超过28天，甲方仍不支付工程款（预付款、进度款），乙方有权解除合同，但因乙方违约甲方暂不付款的除外。35.3如乙方未经甲方同意再分包或转包其承包的工程，甲方有权解除合同。35.4发生农民工讨薪事件或乙方未按月及时足额发放农民工工资。35.5有下列情形之一的，甲方乙方可以解除合同：（1）因不可抗力导致合同无法履行；（2）因一方违约（包括因业主原因造成工程停建或缓建）导致合同无法履行。（3）双方在专用条款中约定的其他情形。35.6分包合同解除程序以及善后处理均按总包合同相应条款履行。35.7分包合同解除后，不影响双方在合同中约定的结算条款、争议解决条款以及质量保证条款的效力。36、合同生效与终止36.1甲乙双方在本合同协议书中约定合同生效方式。36.2甲乙双方履行合同全部义务，竣工结算价款支付完毕，乙方向甲方交付竣工的分包工程后，本合同即告终止。36.3分包合同的权利义务终止后，甲乙双方应遵循诚实信用原则，履行通知、协助、保密等义务。37、合同份数37.1本合同正本两份，具有同等效力，由甲乙双方分别保存一份。37.2本合同副本份数，由双方根据需要在本合同专用条款内约定。38、补充条款双方根据有关法律、行政法规规定，结合工程实际，经协商一致后，可对本合同通用条款内容具体化、补充或修改，在本合同专用条款内约定。甲方：（合同章）乙方：（合同章）**********力股份有限公司地址：地址：*****省*****市**********路*****号法定代表人（或委托代理人）： 法定代表人（或委托代理人）：签订日期：年月日签订日期：年月日第三部分专用条款词语定义及合同文件1、词语定义1.1“甲方”指：*****1.2“乙方”指：*****力股份有限公司2、合同文件及解释顺序 2.1组成本合同的文件及优先解释顺序如下：1、相关补充协议2、合同协议书；3、中标通知书4、专用合同条款及其附件；5、通用合同条款；6、总包合同条款；7、招标文件；8、投标文件。2.2当同一顺序合同文件内容出现含糊不清或不相一致时，应在不影响工程正常进行的情况下，由乙方和甲方协商解决。双方协商不成时，甲方拥有最终决定权。3、语言文字和适用法律、行政法规及工程建设标准3.1本合同文件材料的语言除有关技术规范、标准、图纸等均使用中文。3.2本合同适用的法律、行政法规和规章：《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国招标投标法》、《建筑业企业资质管理规定》，除以上法律、行政法规和规章以外，总包合同中约定的与分包工程相关的法律、行政法规和规章均适用于本分包工程。3.3本分包工程适用的工程建设标准：《电力建设安全工作规程》、《电力建设施工及验收技术规范》、《火电施工质量检验及评定标准》、《电力建设工程施工技术管理导则》，除以上工程建设标准以外，其他国家标准规范、电力行业标准规范及总包合同中约定的与分包工程相关的工程建设标准均适用于本分包工程。4、图纸4.1甲方免费向乙方提供1套有关工程施工图纸（如多个公司同时施工一卷图纸工程，则应各自自行复印）；乙方应在工程竣工后向甲方交还图纸。设备技术文件只供借阅或自行复印。乙方依据工程工期及时提出交图计划，甲方根据施工进度安排，在开工前10天内提供给乙方。4.2乙方负责分包工程范围内的图纸保密工作，保密费用由乙方承担。4.3甲方提供的图纸和设备技术文件套数不能满足施工需要时，乙方负责复制，费用由乙方承担。4.4甲方委托乙方进行深化施工图设计的施工工程，乙方免费为甲方提供设计草图，并经甲方同意后方可进行施工。乙方应在工程竣工之前提交甲方自行设计部分的竣工图纸。4.5乙方应严格按照甲方发放的最新版本图纸施工，如果未使用升版或变更的最新图纸而造成的额外费用，由乙方承担。二、双方一般权利和义务5、总包合同见通用条款6、指令和决定6.1甲方指令就分包工程范围内的有关工作，甲方随时可以向乙方发出指令，乙方应在3个工作日内执行甲方根据分包合同所发出的所有指令。乙方拒不执行指令，甲方可委托其他施工单位完成该指令事项，发生的费用从应付给乙方的相应款项中扣除。7、项目经理姓名：职务。8、分包项目经理姓名：职称：身份证号：建造师执业资格等级：建造师注册证书号：联系电话：电子信箱：通信地址：对项目经理的授权范围：（授权委托书作为分包合同附件）8.1分包人项目经理不得同时担任其他项目的项目经理。8.2分包人项目经理兼任其他项目的项目经理的违约责任：应向承包人交纳违约金元。8.2.1分包人项目经理和其他主要项目管理人员擅自离开施工场地的违约责任：项目经理应常驻施工现场，且每月在施工现场时间不得少于【22】天。项目经理确需离开施工现场时，应事先通知发包人并取得发包人的同意，擅自离开施工现场的，按照人民币10000元/人/次进行赔偿。8.2.2分包人擅自更换分包人项目经理或其他主要项目管理人员的违约责任：分包人需要更换分包人项目经理或其他主要项目管理人员的，应提前7天书面通知发包人，并征得发包人书面同意。未经发包人书面同意，分包人不得擅自更换。分包人擅自更换投标时所报的项目班子人员的，分包人应向发包人交纳违约金，违约金额约定为【30000】元：更换建造师或项目技术负责人按人民币【50000】元/人，更换拟定项目班子技术骨干以及其他人员的，按人民币【30000】元/人进行赔偿，并且要求接替人员的资格等级和能力不得低于被替换人员。8.2.3分包人无正当理由拒绝更换分包人项目经理或其他主要项目管理人员的违约责任：发包人有权解除合同，并由分包人承担因解除合同给发包人带来的全部损失。8.2.4分包人公司级分管领导要常驻现场协调解决问题，要求不低于10天/月。9、甲方的工作9.1甲方应完成下列工作：（1）本分包工程开工前5天向乙方提供与分包工程相关的各种证件、批件、各种相关资料，向乙方提供具备施工条件的施工场地，并在开工后继续负责解决以上事项遗留问题。其中，a.施工水源：本项目不提供，乙方自行解决，费用包含在合同价格内b.施工电源：本项目不提供，乙方自行解决，费用包含在合同价格内（2）本分包工程开工前5天组织乙方进行图纸会审，和设计图纸交底。（3）甲方为本分包工程的实施提供的机械设备、材料和（或）其他设施（如有时），及费用承担：详见附件21价格清单备注。（5）见通用条款。（6）甲方应做的其他工作：无10、乙方的工作10.1乙方应完成下列工作：工内容：标段内的土建施工、电气安装工作，包含不限于：本项目工程施工准备与施工、检查、验收、保修；设备安装与调试，视频监控系统接入开闭所；发、送、变电系统试运行、消缺和成功通过试运行的初步验收；建设期工程保险；工程竣工验收配合、移交以及质保期内的质量保证服务等，同时也包括所有必要工程消缺、材料、备品备件、专用工具、消耗品以及相关的技术资料等；项目安全标准化标识标牌、文明施工、安全迎检；工程资料的收集、编制、整理、归档、验收及移交。协议书约定的*****市100MW渔光互补分布式光伏项目一标段内容。甲方有权根据现场情况，对乙方承包范围的工程项目进行调整，乙方不得以任何理由拒绝。如果工程范围调整是由于乙方的进度、质量或安全等不能满足工程需要而引起的，则调整后增加的费用，由乙方2倍承担。主要工作内容包括不限于：1、了解工程所在的资源市场情况、掌握当地有关建筑市场的政策、法规；2、施工场地、临建设施准备；3、按国家及地方政府要求做好防疫措施、物资防护及准备。4、乙供设备材料采购、运输、装卸车、保管、原材料加工制作、安装等；甲方（含业主）提供设备材料的装卸车、领用、运输、保管、加工制作、安装等；5、土建工程施工；电气工程施工、调试、试验等；6、缺陷消除、配合工程验收、直至工程移交前的修改、变更和缺陷的处理等；7、全部工程资料的整理、提交；8、质保期内的维修；9、其他辅助性工作，如场地清理、文明施工等。以上施工中所购材料及施工工艺等均必须达到设计图纸、相关国家规范要求、相关国家标准、相关国家验收标准等；以上施工中针对其他施工方施工完成的成品造成的破坏均需进行无偿修补与恢复；以上施工中针对原有地形地貌、设施、建筑等造成的破坏均需进行无偿修补与恢复；施工范围内的试验、检验、验收、协调配合等工作；工程资料的填报、整理、装订、移交等与之有关的工作；的维、护安施设施搭、除工移交的品护；文明工求余外，竣清等。 以上施工内容应全部完成，未完部分由主管专业在《已完工程量计算表》中注明，结算时按合同价格的倍减应款。甲完某工,则方商除应用。a.乙方提供资源：乙供材：PHC光伏桩基础、桥架、全场接地扁铁等甲供材以外的材料，详见材料设备分工表；除甲供材以外的所有主材、辅材及周转性材料；乙供设备：施工所需的全部机械，包括但不限于起重机械、挖掘机、施工作业船、打桩机械、混凝土机械、水平运输机械、卷扬机、切割机、卷板机、钢筋加工机械、电焊机、水泵、坡口机、检测、热处理机械等满足工程进度、质量、安全需要。乙方人力：现场管理人员，包括但不限于项目现场施工负责人，专业技术员，专职安全员、资料员；施工范围内的所有施工人员，包括但不限于：普工、电工、电焊工、架工、机械操作工、安装工、起重工等。电工、电焊工、架工、起重工等特殊工种人员必须持有效资格证书上岗。乙方在签订施工协议的同时，必须与甲方签订外租机械安全管理协议（附件），并服从协议中甲方对乙方机械管理的规定。其他：（1）乙方办公室、乙方仓库由乙方自行建设或租赁，物资仓储场地需足量配备视频监控系统接入公司项目部（具体已现场要求为准）及专业看管人员，满足安保要求；（2）生活区规划：乙方生活区由乙方自行选择租赁或建设。（3）现场施工区域的文明施工清理由乙方自行承担。施工电源、水源、网络通讯等由乙方自行解决。（4）物资保管：现场建设/租赁物资仓库由乙方负责，用作保管工程所需的全部材料。（5）工程资料由乙方负责收集、编制、整理、归档、移交。（6）设备、材料检测检验、取证、试验报告等由乙方自行承担。（7）设备、材料（不含甲供）检测检验、取证等由乙方自行承担。b.保证施工场地清洁符合环境卫生管理的有关规定，交工前清理现场达到可使用的卫生条件，经甲方验收合格签字确认后，才能办理竣工手续。并承担因自身原因违反有关规定造成的损失和违约金。c.乙方必须对合同范围内现场的各种操作和施工方法的适用性、稳定性和安全性全面负责。但是，应服从甲方的现场协调。d.乙方应负责消除现场设备的一般缺陷并承担因消除该缺陷工作产生的所有费用。e.遵守甲方的有关规定，如施工现场的进出证件、交通、施工噪音以及环境保护和安全生产、文明施工等的管理规定，按规定办理相关手续。11、总包合同解除见通用条款12、转包、再分包与借用资质 见通用条款工期13、开工与延期开工13.1里程碑工期见协议书14、工期延误14.1双方约定工期顺延的其他情况：甲证为甲原造工拖的乙应采积极措赶以足的工要若方措施工仍能到方要甲同期顺延。14.2乙方必须按甲方确认的进度计划组织施工，接受甲方对进度的检查、监督。工程实际进度与经确认的进度计划不符时，乙方应按甲方的要求提出改进措施，经甲方确认后执行。因乙方的原因导致实际进度落后计划进度，乙方在甲方要求的时间内自费加班加点完成计划进度，若乙方在甲方规定整改时间内不能完成，乙方承担违约责任，乙方应向甲方支付拖期违约金，拖期违约金为合同额的3%。（或者若乙方在甲方规定整改时间内不能完成相关工作，甲方有权调整乙方的工作范围，改由第三方完成。调整后增加的费用，以及由于该调整给甲方带来的额外费用或损失，均由乙方承担。）14.3逾期竣工违约金的计算方法如下：（1）每逾期一天乙方应向发包人支付相当于签约合同价0.3%的违约金，乙方支付给甲方的违约金不足以弥补甲方损失的，乙方应当赔偿甲方全部损失（包括但不限于：1.因乙方工期延误导致甲方向总发包方交付工程工期延误的，甲方向总发包方支付的逾期竣工违约金及其他额外费用；2.为避免延误损失扩大支付的合理费用）。（2）在施工过程中，甲方发现乙方施工进度可能导致合同工期长达1个月时，甲方并有权单方解除本合同；甲方解除合同的，还应向甲方支付签约合同价10%的违约金，乙方支付给甲方的违约金不足以弥补甲方损失的，乙方应当赔偿甲方全部损失。14.4工期顺延除按照如下规定执行：（1）发生通用条款14.1以及其他需要顺延工期的情况时，乙方应在5个自然日内向甲方提交工期顺延申请，以《工期签证单》的方式交由甲方项目经理签字确认。（2）未在5个自然日内提出工期顺延申请视为工期不顺延。（3）无工期签证单，则工期不顺延。14.5发包人可从应付给或将要付给承包人的款项中扣除承包人应支付的违约金和赔偿金。承包人支付或发包人扣除逾期竣工违约金和赔偿金，不免除承包人完成工程及修补缺陷的义务。15、暂停施工15.1甲方在确有必要时可要求乙方暂停施工，提出暂停要求后24小时内应对此提出处理意见。乙方按甲方的暂停要求停止施工，妥善保护已完工程，实施甲方的处理意见后向其提出复工要求，经批准后继续施工。15.2甲方未在约定时间内提出处理意见，或在乙方提出复工要求后24小时内未予答复，乙方可自行复工。乙方施工因此无法进行的，按本合同通用条款第9.2条约定处理。15.3由于甲方原因导致暂停施工的，由甲方承担乙方因暂停施工产生的直接费用，相应顺延工期；由于乙方原因导致暂停施工的，由乙方承担由此产的费用并赔偿甲方所遭受的损失，工期不顺延。15.4承包人无故拖延由此增加的费用和工期延误由承包人承担；承包人自收到复工通知的5日内未复工的或是拒绝复工的，发包人有权解除合同，另行发包，由此产生的费用由乙方承担。并支付本合同价款10%的违约金。16、工程竣工16.1乙方承诺保证严格遵照执行本合同13.1条款中的计划。16.2如甲方认为，工程或其任何部分在任何时候的施工进度太慢，而不能按预定的工程期限完工时，则甲方将此情况通知乙方，而乙方应据此采取甲方同意的必要步骤和措施，以加快施工进度，使工程能在预定的工期内完工，且乙方无权要求增加合同价款或任何其他费用。如果乙方没有采取任何加快施工进度的措施，甲方有权将分包合同范围进行调整，乙方不得有任何异议。16.3由于乙方原因导致里程碑工期延误，乙方应承担每天1万元的误期赔偿费，以本项工程质量检验评定表上注明的日期超过相应的里程碑计划的天数计算（不足一日按照一日计算），误期赔偿费累计不超过本合同总价格的3%。由于业主的要求导致工期变更的，乙方应当积极配合甲方按要求完成。四、质量与安全17、质量检查与验收17.1工程质量应当达到合同规定的质量目标、工程施工质量检验及评定标准，质量目标、标准的评定以国家或行业现行的质量检验评定标准为依据。因乙方原因工程质量达不到约定的质量标准，乙方承担违约责任，乙方应向甲方支付质量违约金。17.1.1质量检验评定标准工程质量执行中国（对进口设备而言，则为国际）现行认可的规范、技术标准、建筑、施工、消防和环保规定及有关类似容量、范围及性质的发电厂的规定。如果在合同签署后，国内的规范、技术标准或规定作了修改或颁行新的国家规范标准，则应遵守新的改变的规定，应该满足该项目总包合同规定的标准。具体规范标准见附件规范标准。17.1.2质量违约金（1）工程质量达不到约定的质量标准，甲方一经发现，可要求乙方返工。（2）若因乙方的施工质量问题导致甲方向总包方支付违约金的，乙方应向甲方支付本合同价款10%的违约金，支付的违约金不能弥补甲方损失的，乙方应当赔偿甲方的全部损失（包括但不限于总包方收取甲方的违约金、寻找其他分包方的合理支出以及工程价差））。（3）工程质量达不到约定的质量标准占承包总工程量百分之10%以下的，甲方要求乙方在指定合理的期限内返工，返工达到质量标准的不追究其违约责任，但因此导致工期延误的，应承担工期延误的违约责任。（4）工程质量达不到约定的质量标准占承包总工程量百分之20%以上的，视为乙方严重违约，应支付甲方本合同价款20%的违约金，违约金不足以弥补甲方损失的，乙方应当赔偿甲方的全部损失（包括但不限于总包方收取甲方的违约金，寻找其他分包方的合理支出以及工程价差），按照26.2执行。（5）乙方拒绝返工或经返工后仍然达不到合同约定的质量标准的，按照17.1.2（4）执行。17.2双方对工程质量有争议，由双方同意的工程质量检测机构鉴定，所需费用及因此造成的损失，由责任方承担。双方均有责任，由双方根据其责任分别承担。17.3见通用条款17.4见通用条款17.5乙方采购的主要材料和设备必须从甲方提供的供应商名单中选择，乙方需要补充供应商，需将供应商资质信息报甲方审批通过后采购实施，否则视为不合格采购物，甲方有权拒绝验收；因此而产生的一切损失均由乙方负责。17.6按规定对原材料、成品、半成品、设备及施工过程进行的必要技术检验、试验及设备解体工作，均由乙方负责，甲方进行监督。17.7由于乙方自身原因造成的质量缺陷和质量事故，乙方除无条件返工或处理至满足合格要求外，还应承担由此给甲方造成的一切损失。17.8施工质量如达不到本合同质量目标要求，甲方有权对乙方进行必要的经济处罚。17.9本工程质量保修执行质量保证金制度，保证金金额按其工程结算价款的3%留存。17.10工程具备隐蔽条件或达到约定的中间验收部位，首先乙方进行自检，并在隐蔽或中间验收前48小时以书面形式通知甲方验收。通知包括隐蔽和中间验收的内容、验收时间和地点。甲方工程管理人员准备验收记录和技术记录图，验收合格，甲方工程管理人员在验收记录和技术记录图上签字后，乙方可进行隐蔽和继续施工。验收不合格，乙方在甲方限定的时间内修改后重新验收。17.11无论甲方是否进行验收，当其要求对已经隐蔽的工程重新检验时，乙方应按要求进行剥离或开孔，并在检验后重新覆盖或修复。检验合格，甲方承担由此发生的全部追加合同价款，赔偿乙方损失，并相应顺延工期。检验不合格，乙方承担发生的全部费用，工期不予顺延。17.12乙方应保证工程质量达到如下目标：（1）乙方保证其完成的工程是完整的、准确的和没有缺陷的；并且符合设计文件和合同约定的质量标准与性能要求，满足预期的用途；符合行业的良好惯例。（2）乙方保证其工作符合适用的法律法规、国际标准、合同及其附件约定的标准规范，且满足获得无条件限制生产许可的所有要求。17.13关于工程质量的其他约定如下：（1）乙方保证其人员具有为其委派任务所需要的相应的能力、资格和经验，并保证他们能够及时有效地履行职责。（2）如果乙方未能履行其质量保证义务，甲方有权委派第三方履行此类义务，乙方承担全部由此产生的费用。（3）本工程的质量验收标准以总包合同为准，乙方保证在签订本合同时对总包合同的质量要求已详尽掌握。（4）乙方应接受工程质量监督部门、监理和发包人的质量监督。17.14未尽事宜，按国家电力行业（含原能源部、水电部、电力部、国家电力公司）有关规定执行。在合同执行过程中，如果相关的规范、技术标准或规定作了修改，或颁发新的国家规范、标准及规定，则乙方应无条件遵守执行。18、健康、安全与环境要求18.1HSE管理基本要求18.1.1乙方是本工程项目现场安全的责任主体,对施工现场安全健康与环境保护工作负全面责任。在工程建设中必须坚持贯彻“安全第一，预防为主、综合治理”的安全生产方针，认真执行中华人民共和国《安全生产法》、《劳动法》、《消防法》、《环境保护法》、《职业病防治法》，国务院《建筑工程安全生产管理条例》以及电力行业的《电力建设安全工作规程》、中国电建集团及甲方健康、安全及环保相关的管理制度等。18.1.2乙方应服从甲方对安全文明施工的监督管理，并全面遵守甲方有关本工程HSE工作的各项规定，负责自己施工范围的安全文明施工工作，包括施工、安装、验收、调试期间，直至相关分包项目投入使用，并接受甲方的考评。18.1.3乙方应建立以项目经理为第一安全责任人的全员安全生产责任制，贯彻“管生产必须管安全”、“谁主管，谁负责”的原则。所有参建人员均应纳入HSE管理网络，进行全时、全过程、全方位管理，确保人员健康、安全。18.1.4乙方按规定设立HSE管理机构并按照相关HSE法律、法规标准配备足额专、兼职安全管理人员，负责施工HSE管理工作，30人及其以上必须配有专职HSE管理人员，30人以下必须有兼职HSE管理人员；甲方设HSE监督管理员，乙方应服从其对施工安全、职业健康、环境的监督检查、整改闭环；乙方专、兼职HSE管理人员应具有相应资质证书（建筑施工企业三类人员C证），并有权发布各种指示及采取防止事故发生的预防措施。18.1.5乙方在本分包工程开工前必须与甲方签订《HSE协议书》，明确双方责任，否则不得开工。签订《HSE协议书》后，乙方应组织全体施工人员至县级以上医院进行体检，并将体检合格报告按照甲方要求提交或存档，严禁未经体检合格人员进场施工。乙方应组织体检合格的施工人员参加甲方开展的安全教育，其中岗前安全教育培训72学时,每年再培训20学时,经考试合格后方可上岗，甲方对安全教育考试成绩单进行存档。乙方应将特种作业人员名单及操作资格证书复印件报给甲方备案，特种作业人员必须持证上岗。开工前，乙方应到甲方办理临时出入证并佩戴出入证进入施工现场，出入证严禁转借他人，严禁私自涂改、破坏出入证，证件一旦丢失、损坏，应按照甲方要求进行补办，人员退场后须将证件退还甲方。乙方应保证所派人员的身份与其身份证一致，不弄虚作假，不私自派遣没有经过HSE教育且18-55周岁以外的人员参加工程施工工作。乙方应为其全体施工人员购买工伤保险及意外伤害保险，并依法购买安全生产责任保险。开工前，乙方应与甲方及施工人员分别签订安全生产责任书，安全生产责任书一式两份，乙方和甲方各保留一份存档。进行施工作业前，乙方施工人员应接受甲方相关人员组织的安全技术交底并保留交底记录单。18.1.6乙方入场前需提交的资料至少包括：安全生产许可证、营业执照、施工资质证书、经过公证的法人代表授权委托书、近三年安全施工记录及各级人员资格证书、安全管理制度和各类安全管理台账等，确保