工程量增加补充合同协议范本3篇

20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER甲方：XXX乙方：XXXPERSONALRESUMERESUME工程量增加补充合同协议范本本合同目录一览1.合同订立依据与背景1.1合同订立的法律依据1.2工程量增加的原因1.3合同订立的时间与地点2.合同双方的基本信息2.1甲方基本信息2.2乙方基本信息3.工程量增加的具体内容3.1工程量增加的原因3.2工程量增加的明细3.3工程量增加的确认4.工程量增加的计量与计价4.1计量方式4.2计价方式4.3计量与计价的依据5.工程量增加的工期调整5.1工期调整的原则5.2工期调整的具体内容5.3工期调整的确认6.工程量增加的付款方式6.1付款方式6.2付款比例6.3付款时间7.工程量增加的变更手续7.1变更手续的办理7.2变更手续的生效7.3变更手续的备案8.工程量增加的争议解决8.1争议解决方式8.2争议解决机构8.3争议解决程序9.合同的生效、解除与终止9.1合同生效条件9.2合同解除条件9.3合同终止条件10.合同的附件与补充协议10.1合同附件10.2补充协议11.合同的保密条款11.1保密范围11.2保密义务11.3违约责任12.合同的解除与终止条件12.1合同解除条件12.2合同终止条件13.合同的解除与终止程序13.1合同解除程序13.2合同终止程序14.合同的其他约定事项14.1合同的适用法律14.2合同的管辖法院14.3合同的修改与补充14.4合同的生效日期第一部分：合同如下：第一条合同订立依据与背景1.1合同订立的法律依据本合同依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》等相关法律法规订立。1.2工程量增加的原因因施工过程中发现设计变更、现场地质条件变化等原因，导致原合同约定的工程量增加。1.3合同订立的时间与地点本合同于2023年4月1日，在甲方公司所在地订立。第二条合同双方的基本信息2.1甲方基本信息甲方名称：房地产开发有限公司法定代表人：注册地址：省市区路号2.2乙方基本信息乙方名称：建筑工程有限公司法定代表人：注册地址：省市区路号第三条工程量增加的具体内容3.1工程量增加的原因施工过程中，因设计变更和现场地质条件变化，导致原合同约定的工程量增加。3.2工程量增加的明细详见附件一《工程量增加明细表》。3.3工程量增加的确认双方确认附件一《工程量增加明细表》所列工程量增加内容，为双方真实意愿。第四条工程量增加的计量与计价4.1计量方式工程量增加的计量按照国家有关计量规定执行。4.2计价方式工程量增加的计价按照原合同约定的计价方式执行。4.3计量与计价的依据计量与计价的依据为双方确认的《工程量增加明细表》。第五条工程量增加的工期调整5.1工期调整的原则工期调整应遵循公平、合理、可行的原则。5.2工期调整的具体内容根据工程量增加情况，工期延长天。5.3工期调整的确认双方确认工期调整内容，并签订《工期调整协议》。第六条工程量增加的付款方式6.1付款方式工程量增加部分的款项，按照原合同约定的付款方式执行。6.2付款比例工程量增加部分的款项，按照合同约定的付款比例支付。6.3付款时间工程量增加部分的款项，按照合同约定的付款时间支付。第七条工程量增加的变更手续7.1变更手续的办理双方应按照国家有关法律法规和合同约定，办理工程量增加的变更手续。7.2变更手续的生效变更手续经双方签字盖章后生效。7.3变更手续的备案变更手续需报送相关部门备案。第八条合同的生效、解除与终止8.1合同生效条件本合同自双方签字盖章之日起生效。8.2合同解除条件1.任何一方违反合同约定，导致合同无法继续履行；2.因不可抗力导致合同无法继续履行；3.双方协商一致解除合同。8.3合同终止条件1.合同约定的工程量增加部分完成并验收合格；2.双方约定的其他终止条件。第九条合同的附件与补充协议9.1合同附件1.《工程量增加明细表》；2.《工期调整协议》；3.《变更手续备案证明》；4.其他双方认为需要作为合同附件的文件。9.2补充协议本合同如有未尽事宜，可由双方另行签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。第十条合同的保密条款10.1保密范围双方对本合同及其附件、补充协议中的技术秘密、商业秘密等内容负有保密义务。10.2保密义务1.双方不得向任何第三方泄露本合同及其附件、补充协议中的内容；2.双方应采取必要措施，防止本合同及其附件、补充协议中的内容被泄露。10.3违约责任任何一方违反保密义务，导致本合同及其附件、补充协议中的内容被泄露，应承担相应的法律责任。第十一、十二条合同的解除与终止条件及程序11.1合同解除条件1.任何一方违反合同约定，导致合同无法继续履行；2.因不可抗力导致合同无法继续履行；3.双方协商一致解除合同。11.2合同终止条件1.合同约定的工程量增加部分完成并验收合格；2.双方约定的其他终止条件。12.1合同解除程序1.提出解除合同的一方应书面通知另一方；2.另一方收到解除合同通知后，应在15日内予以答复；3.双方应就解除合同事宜进行协商，达成一致意见。12.2合同终止程序1.合同终止条件成就后，一方应书面通知另一方；2.另一方收到终止合同通知后，应在15日内予以确认；3.双方应按照合同约定办理合同终止手续。第十三、十四条合同的其他约定事项13.1合同的适用法律本合同适用中华人民共和国法律。13.2合同的管辖法院本合同的争议解决，由合同签订地人民法院管辖。13.3合同的修改与补充本合同的修改与补充，需经双方协商一致，并以书面形式签订补充协议。13.4合同的生效日期本合同自双方签字盖章之日起生效。第二部分：第三方介入后的修正15.第三方介入的概念与范围15.1第三方的定义在本合同中，第三方是指除甲乙双方以外的，为履行本合同而提供专业服务、技术支持或中介服务的自然人、法人或其他组织。15.2第三方介入的范围1.提供设计、监理、检测、咨询等技术服务；2.承担项目招投标、合同签订、款项支付等中介服务；3.承担项目实施过程中的协调、监督、验收等工作。16.第三方介入的引入方式16.1引入方式第三方介入的引入方式由甲乙双方协商确定，可以是直接委托、招标采购或通过中介机构推荐。16.2引入程序1.甲乙双方协商确定第三方介入的需求；2.通过合法途径选择合适的第三方；3.双方签订《第三方服务协议》，明确服务内容、费用、期限等事项。17.第三方介入的责权利划分17.1第三方的责任第三方应按照《第三方服务协议》的约定，履行其职责，确保服务质量。如因第三方原因导致本合同无法履行或造成损失，第三方应承担相应的法律责任。17.2第三方的权利1.第三方有权按照《第三方服务协议》的约定，获得相应的服务费用；2.第三方有权要求甲乙双方提供必要的资料和条件，以履行其职责。17.3第三方的义务1.第三方应遵守国家法律法规和行业规范；2.第三方应保守甲乙双方的商业秘密；3.第三方应按照合同约定的时间、质量、费用等要求，完成服务。18.第三方责任限额的明确18.1责任限额的设定1.第三方服务的性质和内容；2.第三方服务的市场价值；3.双方协商一致的意见。18.2责任限额的具体规定1.第三方因自身原因导致本合同无法履行或造成损失，其责任限额为人民币万元；2.第三方因不可抗力导致本合同无法履行或造成损失，其责任限额为人民币万元。19.第三方与其他各方的权利义务关系19.1第三方与甲方的关系第三方应与甲方签订《第三方服务协议》，明确双方的权利义务。19.2第三方与乙方的关系第三方应与乙方签订《第三方服务协议》，明确双方的权利义务。19.3第三方与其他相关方的权利义务关系第三方应与其他相关方（如供应商、承包商等）签订相关协议，明确各方的权利义务。20.第三方介入的变更与解除20.1变更如需变更第三方介入的内容，甲乙双方应协商一致，并签订变更协议。20.2解除如因第三方原因导致本合同无法履行，甲乙双方有权解除与第三方的《第三方服务协议》。解除协议应书面通知第三方，并按照协议约定处理相关事宜。第三部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：1.《工程量增加明细表》详细要求：详细列出增加的工程量、工程量计算依据、工程量变更原因及影响等。说明：本附件作为合同附件，用于证明双方就工程量增加达成一致。2.《工期调整协议》详细要求：明确工期调整的具体内容、调整原因、调整后的工期安排等。说明：本附件作为合同附件，用于证明双方就工期调整达成一致。3.《变更手续备案证明》详细要求：提供变更手续的办理证明文件，如政府部门的批准文件、备案证明等。说明：本附件作为合同附件，用于证明变更手续已按规定办理。4.《第三方服务协议》详细要求：明确第三方服务的具体内容、费用、期限、双方的权利义务等。说明：本附件作为合同附件，用于证明第三方介入的具体事项。5.《保密协议》详细要求：明确保密范围、保密义务、违约责任等。说明：本附件作为合同附件，用于保护双方的商业秘密。6.《验收报告》详细要求：详细记录工程验收的过程、结果、存在问题等。说明：本附件作为合同附件，用于证明工程量增加部分的完成情况。7.《付款凭证》详细要求：提供工程量增加部分的付款凭证，如银行转账记录、发票等。说明：本附件作为合同附件，用于证明款项的支付情况。说明二：违约行为及责任认定：1.违约行为：甲方违约行为：1.1未按时支付工程量增加部分的款项；1.2未按约定提供施工条件；1.3违反合同约定的保密义务。乙方违约行为：2.1未按时完成工程量增加部分的施工；2.2工程质量不符合合同约定；2.3违反合同约定的保密义务。2.责任认定标准：甲方违约责任：2.1按照合同约定支付违约金；2.2承担因违约造成的损失；2.3按照法律规定承担其他责任。乙方违约责任：3.1按照合同约定支付违约金；3.2承担因违约造成的损失；3.3按照法律规定承担其他责任。3.违约示例说明：甲方违约示例：3.1甲方未按时支付工程量增加部分的款项，导致乙方施工进度受到影响，乙方有权要求甲方支付违约金，并赔偿因此造成的损失。乙方违约示例：3.2乙方施工过程中发现质量问题，未及时整改，导致工程延误，乙方有权要求甲方支付违约金，并赔偿因此造成的损失。工程量增加补充合同协议范本1本合同目录一览1.合同背景及目的1.1工程项目概述1.2增加工程量的原因1.3合同签订的目的2.工程量增加的范围和内容2.1增加工程量的具体项目2.2增加工程量的数量和单位2.3增加工程量的技术规范和质量要求3.工程量增加的计量和验收3.1计量方法和标准3.2验收程序和标准3.3计量和验收的期限4.工程量增加的合同价格4.1合同价格调整的计算方式4.2合同价格调整的依据和程序4.3合同价格的支付方式和期限5.工程量增加的工期调整5.1工期调整的计算方法5.2工期调整的依据和程序5.3工期调整的补偿措施6.工程量增加的合同责任6.1发包人的责任6.2承包人的责任6.3第三方的责任7.工程量增加的争议解决7.1争议解决的方式7.2争议解决的程序7.3争议解决的法律适用8.合同的生效、变更和解除8.1合同生效的条件8.2合同变更的程序和内容8.3合同解除的条件和程序9.合同的终止和清算9.1合同终止的条件9.2合同清算的程序和内容9.3合同终止后的权利和义务10.合同的附件和补充协议10.1附件的内容和形式10.2补充协议的签订和效力10.3附件和补充协议的修改和补充11.合同的保密条款11.1保密信息的范围11.2保密义务和责任11.3保密信息的披露和限制12.合同的管辖和法律适用12.1合同争议的管辖法院12.2合同适用的法律12.3法律变更的适用13.合同的签署和生效日期13.1合同签署的方式和程序13.2合同生效的日期13.3合同生效的法律效力14.其他约定事项第一部分：合同如下：1.合同背景及目的1.1工程项目概述本合同涉及的项目为工程，项目地点位于市区，项目规模为平方米，包括住宅、商业和公共设施等。1.2增加工程量的原因由于项目实施过程中遇到地质条件变化和设计变更，导致工程量增加。1.3合同签订的目的为明确工程量增加的范围、价格、工期调整等内容，双方经协商一致，签订本补充合同协议。2.工程量增加的范围和内容2.1增加工程量的具体项目2.2增加工程量的数量和单位增加工程量的具体数量和单位如下：地下室结构：增加1000立方米；室外道路：增加500平方米；绿化景观：增加500平方米；公共设施：增加50平方米。2.3增加工程量的技术规范和质量要求增加工程量的项目应符合国家相关技术规范和质量要求。3.工程量增加的计量和验收3.1计量方法和标准增加工程量的计量采用工程量清单计价方法，按照国家相关标准执行。3.2验收程序和标准增加工程量的验收按照国家相关验收标准执行，由双方共同组织验收。3.3计量和验收的期限增加工程量的计量和验收应在施工过程中进行，具体期限由双方协商确定。4.工程量增加的合同价格4.1合同价格调整的计算方式增加工程量的合同价格按照原合同约定的价格调整，具体计算方式如下：增加工程量的项目，按照原合同单价和增加的数量计算；若原合同单价未明确，则按照市场价格计算。4.2合同价格调整的依据和程序合同价格调整的依据为国家相关政策和市场价格，调整程序如下：发包人提出价格调整申请；承包人核实并提出意见；双方协商一致后，签订补充协议。4.3合同价格的支付方式和期限增加工程量的合同价格按照原合同约定的支付方式和期限执行。5.工程量增加的工期调整5.1工期调整的计算方法增加工程量的工期调整按照实际施工时间计算，具体计算方法如下：增加工程量的项目，按照原合同工期和增加的数量计算；若原合同工期未明确，则按照市场平均工期计算。5.2工期调整的依据和程序工期调整的依据为国家相关政策和实际情况，调整程序如下：发包人提出工期调整申请；承包人核实并提出意见；双方协商一致后，签订补充协议。5.3工期调整的补偿措施增加工程量的工期调整，发包人应给予承包人相应的工期补偿。6.工程量增加的合同责任6.1发包人的责任发包人应按照本合同约定，负责提供增加工程量的相关资料和条件，确保工程顺利进行。6.2承包人的责任承包人应按照本合同约定，负责完成增加工程量的施工任务，确保工程质量。6.3第三方的责任涉及第三方责任的事项，按照国家相关法律法规和双方协商一致的原则处理。8.合同的生效、变更和解除8.1合同生效的条件本合同自双方签字盖章之日起生效，自合同约定的生效日期起正式生效。8.2合同变更的程序和内容任何一方要求变更本合同内容，应提前书面通知对方，经双方协商一致后，以书面形式修改合同内容，并作为本合同的组成部分。8.3合同解除的条件和程序（1）一方严重违约，经对方催告后仍未履行；（2）发生不可抗力事件，致使合同无法履行；（3）双方协商一致解除合同。合同解除程序如下：（1）提出解除合同的一方应以书面形式通知对方；（2）对方应在接到通知之日起X日内给予书面答复；（3）自对方答复之日起X日内，双方应就解除合同的相关事宜达成协议。9.合同的终止和清算9.1合同终止的条件本合同因履行完毕、解除、终止或法定事由出现而终止。9.2合同清算的程序和内容合同终止后，双方应进行清算，包括但不限于：（1）核对合同履行情况；（2）结算已发生费用；9.3合同终止后的权利和义务合同终止后，双方应按照合同约定和法律规定，履行各自的权利和义务。10.合同的附件和补充协议10.1附件的内容和形式本合同的附件包括但不限于工程量清单、设计变更通知、验收报告等，附件应以书面形式作为本合同的组成部分。10.2补充协议的签订和效力双方可根据实际情况签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。10.3附件和补充协议的修改和补充附件和补充协议的修改和补充，应经双方协商一致，并以书面形式进行。11.合同的保密条款11.1保密信息的范围本合同中的保密信息包括但不限于技术秘密、商业秘密、财务数据等。11.2保密义务和责任双方对本合同中的保密信息负有保密义务，未经对方同意，不得向任何第三方泄露。11.3保密信息的披露和限制在法律要求或双方同意的情况下，保密信息可以披露，但应采取必要措施防止信息泄露。12.合同的管辖和法律适用12.1合同争议的管辖法院本合同的争议应提交至合同签订地的人民法院解决。12.2合同适用的法律本合同适用中华人民共和国法律。12.3法律变更的适用如中华人民共和国法律发生变更，本合同仍适用原法律。13.合同的签署和生效日期13.1合同签署的方式和程序本合同应由双方授权代表签字盖章，并按照法律规定的程序签署。13.2合同生效的日期本合同自双方签字盖章之日起生效。13.3合同生效的法律效力本合同自生效之日起，对双方具有法律约束力。14.其他约定事项14.1通知方式双方之间的通知应以书面形式发送，发送地址以本合同载明的地址为准。14.2合同份数本合同一式两份，双方各执一份，具有同等法律效力。14.3争议解决本合同项下的争议解决方式以第8.1条至8.3条的规定为准。第二部分：第三方介入后的修正15.第三方介入的定义和范围15.1定义本合同中“第三方”指除甲乙双方外的任何个人、企业、机构或其他组织，包括但不限于中介方、监理方、咨询方、检测方、供应方等。15.2范围提供专业服务，如监理、咨询、检测等；承担部分工程或材料供应；参与合同争议的解决。16.第三方介入的程序16.1介入申请甲乙双方协商一致后，可向第三方发出介入申请，第三方应在接到申请后X日内给予书面答复。16.2介入协议第三方同意介入后，甲乙双方与第三方应签订介入协议，明确各方的权利和义务。17.第三方与甲乙双方的关系17.1责任划分第三方与甲乙双方的关系为独立合同关系，各方的责任和义务由各自合同约定。17.2沟通协调甲乙双方应与第三方保持良好沟通，协调解决介入过程中出现的问题。18.第三方责任限额18.1限额定义本合同中“第三方责任限额”指第三方因履行本合同而产生的赔偿责任，其限额由甲乙双方在介入协议中约定。18.2限额计算第三方责任限额的计算方式如下：以第三方介入协议约定的赔偿限额为准；若介入协议未约定赔偿限额，则以本合同约定为准；若本合同未约定赔偿限额，则以国家相关法律法规为准。19.第三方责任的承担19.1责任承担第三方在履行本合同过程中，因自身原因造成损失或损害的，应承担相应的赔偿责任。19.2责任免除因不可抗力导致的损失或损害；因甲乙双方违反本合同规定导致的损失或损害；因第三方自身过错导致的损失或损害。20.第三方介入的合同变更20.1变更程序甲乙双方与第三方协商一致后，可对本合同进行变更，以适应第三方介入的需要。20.2变更内容合同变更内容应包括但不限于：第三方介入的具体事项；第三方责任限额的调整；第三方与其他各方的权利和义务。21.第三方介入的争议解决21.1争议解决方式第三方介入过程中发生的争议，应按照甲乙双方与第三方签订的介入协议约定解决。21.2争议解决机构若介入协议未约定争议解决机构，则争议解决机构为合同签订地的人民法院。22.第三方介入的合同终止22.1终止条件第三方违反合同约定，经甲乙双方催告后仍未改正；第三方无法履行合同义务，致使合同无法继续履行；双方协商一致终止第三方介入。22.2终止程序甲乙双方应书面通知第三方终止介入，第三方应在接到通知后X日内给予书面答复。23.第三方介入的后续处理23.1后续处理23.2权利和义务合同终止后，第三方应按照合同约定和法律规定，履行各自的权利和义务。第三部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：1.工程量清单详细要求：包括工程量、项目名称、单位、数量、单价、总价等，应与合同约定一致。说明：工程量清单是合同履行的重要依据，用于计算工程量和合同价格。2.设计变更通知详细要求：包括变更原因、变更内容、变更后的设计图纸等。说明：设计变更通知是因设计变更导致的工程量增加或减少的正式文件。3.验收报告详细要求：包括验收日期、验收项目、验收结果、验收人员等。说明：验收报告是工程完工后，对工程质量进行验收的正式文件。4.付款凭证详细要求：包括付款日期、付款金额、付款用途、付款方和收款方信息等。说明：付款凭证是合同履行中，双方进行资金往来的正式文件。5.争议解决协议详细要求：包括争议内容、解决方式、责任承担等。说明：争议解决协议是双方在争议解决过程中达成的正式文件。6.第三方介入协议详细要求：包括第三方名称、介入事项、责任限额、权利义务等。说明：第三方介入协议是明确第三方在合同履行中责任和义务的正式文件。7.合同变更协议详细要求：包括变更内容、变更原因、变更日期等。说明：合同变更协议是双方对合同内容进行变更的正式文件。8.合同终止协议详细要求：包括终止原因、终止日期、后续处理等。说明：合同终止协议是双方在合同终止后达成的正式文件。说明二：违约行为及责任认定：1.发包人违约行为及责任认定未按时支付工程款：发包人应向承包人支付违约金，违约金按合同约定比例计算。未按时提供工程资料：发包人应向承包人支付违约金，违约金按合同约定比例计算。示例：发包人未按时支付工程款，应向承包人支付合同约定比例的违约金。2.承包人违约行为及责任认定未按时完成工程：承包人应向发包人支付违约金，违约金按合同约定比例计算。工程质量不符合要求：承包人应承担修复费用，并赔偿发包人因此遭受的损失。示例：承包人未按时完成工程，应向发包人支付合同约定比例的违约金。3.第三方违约行为及责任认定未按时完成工作：第三方应向甲乙双方支付违约金，违约金按合同约定比例计算。工作成果不符合要求：第三方应承担修复费用，并赔偿甲乙双方因此遭受的损失。示例：第三方未按时完成工作，应向甲乙双方支付合同约定比例的违约金。4.争议解决违约行为及责任认定未按时提交争议解决申请：违约方应向守约方支付违约金，违约金按合同约定比例计算。未按时参加争议解决会议：违约方应向守约方支付违约金，违约金按合同约定比例计算。示例：争议解决过程中，一方未按时提交争议解决申请，应向另一方支付合同约定比例的违约金。工程量增加补充合同协议范本2本合同目录一览1.合同双方基本信息1.1合同双方名称1.2合同双方法定代表人1.3合同双方联系方式1.4合同双方地址2.原合同基本信息2.1原合同名称2.2原合同签订日期2.3原合同签订地点2.4原合同内容概述3.工程量增加原因及依据3.1工程量增加原因3.2工程量增加依据3.3工程量增加审批程序4.工程量增加内容4.1增加工程量清单4.2增加工程量描述4.3增加工程量计量单位5.工程量增加后的工程总价5.1原工程总价5.2增加工程量总价5.3新工程总价6.工程量增加后的工期调整6.1原合同工期6.2增加工程量后的工期6.3工期调整方法7.工程量增加后的付款方式7.1原合同付款方式7.2增加工程量后的付款方式7.3付款时间节点8.工程量增加后的合同变更8.1合同变更内容8.2合同变更审批程序8.3合同变更生效日期9.争议解决方式9.1争议解决原则9.2争议解决途径9.3争议解决费用10.合同生效与解除10.1合同生效条件10.2合同解除条件10.3合同解除程序11.合同附件11.1附件一：原合同复印件11.2附件二：工程量增加原因及依据证明材料11.3附件三：增加工程量清单12.合同签署12.1合同签署日期12.2合同签署地点12.3合同签署人13.合同备案13.1合同备案机关13.2合同备案时间13.3合同备案手续14.其他约定事项14.1合同保密条款14.2合同解除后的责任承担14.3合同解除后的债权债务处理第一部分：合同如下：1.合同双方基本信息1.1合同双方名称甲方：建筑工程有限公司乙方：房地产开发有限公司1.2合同双方法定代表人甲方法定代表人：乙方法定代表人：1.3合同双方联系方式1.4合同双方地址甲方地址：省市区路号乙方地址：省市区路号2.原合同基本信息2.1原合同名称原合同名称：《住宅小区建设工程施工合同》2.2原合同签订日期原合同签订日期：2022年5月15日2.3原合同签订地点原合同签订地点：省市区路号2.4原合同内容概述原合同内容概述：甲方委托乙方承建住宅小区项目，合同工期为24个月，合同总价为人民币伍仟万元整。3.工程量增加原因及依据3.1工程量增加原因工程量增加原因：根据甲方要求，增加小区绿化面积，提升小区环境品质。3.2工程量增加依据工程量增加依据：甲方提供的《住宅小区绿化工程增加方案》及相关部门的审批文件。3.3工程量增加审批程序工程量增加审批程序：经甲方、乙方及相关部门同意，并办理相关审批手续。4.工程量增加内容4.1增加工程量清单增加工程量清单：1.绿化面积增加：500平方米2.绿化设施增加：20套4.2增加工程量描述增加工程量描述：增加的绿化面积用于种植乔木、灌木等植物，并配套设置座椅、照明等设施。4.3增加工程量计量单位增加工程量计量单位：绿化面积以平方米计，绿化设施以套计。5.工程量增加后的工程总价5.1原工程总价原工程总价：人民币伍仟万元整5.2增加工程量总价增加工程量总价：人民币壹佰万元整5.3新工程总价新工程总价：人民币伍仟壹佰万元整6.工程量增加后的工期调整6.1原合同工期原合同工期：24个月6.2增加工程量后的工期增加工程量后的工期：30个月6.3工期调整方法工期调整方法：原合同工期基础上增加6个月，按实际施工进度进行调整。7.工程量增加后的付款方式7.1原合同付款方式原合同付款方式：分阶段支付，按工程进度支付。7.2增加工程量后的付款方式增加工程量后的付款方式：分阶段支付，按工程进度支付，增加的工程量按新工程总价计算。7.3付款时间节点付款时间节点：根据工程进度，每月支付一次，具体时间节点详见附件。8.争议解决方式8.1争议解决原则8.1.1双方应本着友好协商的原则，通过协商解决合同履行过程中发生的争议。8.1.2如协商不成，任何一方均可向合同签订地人民法院提起诉讼。8.2争议解决途径8.2.1双方应通过书面形式进行协商，协商期限为收到争议通知之日起30日内。8.2.2若协商不成，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。8.3争议解决费用8.3.1争议解决过程中产生的费用，包括但不限于诉讼费、律师费等，由败诉方承担。8.3.2双方另有约定的，从其约定。9.合同生效与解除9.1合同生效条件9.1.1双方签字盖章后，本合同自签订之日起生效。9.1.2本合同经双方法定代表人或授权代表签字盖章后，自双方签字盖章之日起生效。9.2合同解除条件9.2.1任何一方违反合同约定，导致合同目的不能实现，另一方有权解除合同。9.2.2发生不可抗力事件，致使合同无法履行，经双方协商一致，可以解除合同。9.3合同解除程序9.3.1一方提出解除合同，应书面通知另一方，并说明理由。9.3.2另一方收到解除合同通知后，应在15日内给予书面答复。10.合同附件10.1附件一：原合同复印件10.2附件二：工程量增加原因及依据证明材料10.3附件三：增加工程量清单10.4附件四：合同签订地人民法院相关信息11.合同签署11.1合同签署日期11.1.1本合同自双方签字盖章之日起生效。11.2合同签署地点11.2.1本合同签署地点为省市区路号。11.3合同签署人11.3.1甲方签署人：11.3.2乙方签署人：12.合同备案12.1合同备案机关12.1.1本合同需报送省市区建设局备案。12.2合同备案时间12.2.1合同签订后30日内报送备案。12.3合同备案手续12.3.1双方应按备案机关要求提供相关文件，办理备案手续。13.其他约定事项13.1合同保密条款13.1.1双方对本合同内容负有保密义务，未经对方同意，不得向任何第三方泄露。13.2合同解除后的责任承担13.2.1合同解除后，双方应按照合同约定承担相应的责任。13.3合同解除后的债权债务处理13.3.1合同解除后，双方应按照合同约定处理未履行的债权债务关系。14.合同解释14.1本合同未尽事宜，按国家有关法律法规执行。14.2本合同如有歧义，以双方协商一致的解释为准。第二部分：第三方介入后的修正15.第三方介入的概念及范围15.1第三方的概念本合同所指第三方，包括但不限于监理方、设计方、咨询方、审计方、检测方、保险方以及其他为合同履行提供专业服务的机构或个人。15.2第三方介入的范围第三方介入的范围包括但不限于合同履行过程中的项目管理、质量控制、进度控制、风险评估、合同纠纷调解等。16.第三方介入的引入程序16.1引入方式第三方介入的引入方式由甲方或乙方提出，经双方协商一致后确定。16.2引入程序16.2.1甲方或乙方提出引入第三方的书面申请。16.2.2双方共同评估第三方资质和能力。16.2.3签订第三方服务协议，明确第三方职责和权利。16.2.4第三方服务协议作为本合同的附件。17.第三方的职责与权利17.1第三方的职责17.1.1独立、客观、公正地履行职责。17.1.2按照合同约定提供专业服务。17.1.3及时发现和报告合同履行过程中的问题。17.1.4参与合同纠纷的调解和仲裁。17.2第三方的权利17.2.1获得合同履行所需的信息和资料。17.2.2依法获得报酬。17.2.3在合同履行过程中享有必要的监督权和建议权。18.第三方的责任限额18.1责任限额的确定第三方的责任限额应根据其服务内容、服务范围、行业标准和合同约定确定。18.2责任限额的表述第三方的