大清包工程分包合同填写说明3篇_第1页
大清包工程分包合同填写说明3篇_第2页
大清包工程分包合同填写说明3篇_第3页
大清包工程分包合同填写说明3篇_第4页
大清包工程分包合同填写说明3篇_第5页
已阅读5页,还剩48页未读 继续免费阅读

下载本文档

版权说明:本文档由用户提供并上传,收益归属内容提供方,若内容存在侵权,请进行举报或认领

文档简介

20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER甲方:XXX乙方:XXXPERSONALRESUMERESUME大清包工程分包合同填写说明本合同目录一览1.定义和解释1.1合同的定义1.2相关术语的解释2.合同双方2.1分包方信息2.2总包方信息3.工程概况3.1工程名称3.2工程地点3.3工程规模3.4工程工期4.分包内容4.1分包工程范围4.2分包工程量4.3分包工程质量要求5.工程进度和节点5.1工程进度计划5.2工程节点时间安排6.工程费用6.1分包工程合同价6.2付款方式6.3付款时间6.4付款条件7.材料和设备7.1材料供应方式7.2设备租赁或采购7.3材料和设备的质量要求8.工程验收8.1验收标准8.2验收程序8.3验收时间9.工程变更9.1变更范围9.2变更程序9.3变更费用10.保密条款10.1保密内容10.2保密期限10.3违约责任11.违约责任11.1违约情形11.2违约责任承担12.争议解决12.1争议解决方式12.2争议解决机构12.3争议解决程序13.合同解除13.1合同解除条件13.2合同解除程序13.3合同解除后的处理14.合同生效、变更和终止14.1合同生效条件14.2合同变更程序14.3合同终止条件14.4合同终止后的处理第一部分:合同如下:1.定义和解释1.1合同的定义1.2相关术语的解释1.2.1分包工程:指在本合同中,分包方按照总包方的委托,对特定工程范围、工程量及工程质量要求进行施工、安装、调试等工作的活动。1.2.2工程量:指分包工程所需完成的工作量,以工程量清单为准。1.2.3工程质量要求:指分包工程应符合国家及行业相关质量标准,满足设计文件及施工图纸的要求。2.合同双方2.1分包方信息分包方名称:____________________法定代表人:____________________注册地址:____________________联系电话:____________________2.2总包方信息总包方名称:____________________法定代表人:____________________注册地址:____________________联系电话:____________________3.工程概况3.1工程名称:____________________3.2工程地点:____________________3.3工程规模:____________________3.4工程工期:自本合同签订之日起____个工作日内完成。4.分包内容4.1分包工程范围:____________________4.2分包工程量:详见工程量清单。4.3分包工程质量要求:按照国家及行业相关质量标准执行,详见设计文件及施工图纸。5.工程进度和节点5.1工程进度计划:详见工程进度计划表。5.2工程节点时间安排:详见工程节点时间安排表。6.工程费用6.1分包工程合同价:人民币____元整。6.2付款方式:6.2.1预付款:合同签订后____个工作日内支付合同价的____%。6.2.2进度款:根据工程进度和节点完成情况,按月支付合同价的____%。6.2.3结算款:工程验收合格后____个工作日内支付合同价的____%。6.2.4保修金:合同价的____%作为保修金,在保修期满后____个工作日内无息退还。6.3付款时间:详见付款时间安排表。6.4付款条件:按照本合同约定,在分包方提交符合要求的工程进度报告、验收报告及相关资料后,总包方应在约定的付款时间内支付相应款项。7.材料和设备7.1材料供应方式:由分包方自行负责材料采购。7.2设备租赁或采购:由分包方负责设备的租赁或采购,并确保设备符合工程要求。7.3材料和设备的质量要求:材料和设备应符合国家及行业相关质量标准,满足设计文件及施工图纸的要求。8.工程验收8.1验收标准8.1.1分包工程验收应按照国家及行业相关质量标准、设计文件及施工图纸的要求进行。8.1.2验收内容包括但不限于:工程量、工程质量、材料设备、施工工艺、安全文明施工等。8.2验收程序8.2.1分包方应在工程完成后,向总包方提交验收申请。8.2.2总包方应在收到验收申请后____个工作日内组织验收。8.2.3验收组由总包方、分包方及相关部门代表组成。8.3验收时间8.3.1验收时间应安排在工程竣工后,且在保修期开始前。8.3.2验收时间由总包方和分包方协商确定。9.工程变更9.1变更范围9.1.1变更范围包括但不限于:工程量、工程内容、工程地点、工期等。9.2变更程序9.2.1分包方提出变更申请,并提交变更原因及变更内容。9.2.2总包方在收到变更申请后____个工作日内予以答复。9.3变更费用9.3.1变更费用按照实际发生计算,包括但不限于材料费、人工费、机械费等。9.3.2变更费用由双方协商确定,并在合同中明确。10.保密条款10.1保密内容10.1.1双方在本合同履行过程中所获得的对方商业秘密、技术秘密等信息。10.2保密期限10.2.1保密期限自本合同签订之日起至合同终止后____年。10.3违约责任10.3.1违约方违反保密义务,泄露对方保密信息,应承担相应的法律责任。11.违约责任11.1违约情形11.1.1分包方未按合同约定完成工程,或工程质量不符合约定。11.1.2总包方未按合同约定支付款项。11.2违约责任承担11.2.1违约方应承担违约责任,包括但不限于赔偿损失、支付违约金等。11.2.2违约责任的具体承担方式由双方协商确定。12.争议解决12.1争议解决方式12.1.1双方应友好协商解决合同争议。12.2争议解决机构12.2.1若协商不成,任何一方均可向合同签订地人民法院提起诉讼。12.3争议解决程序12.3.1争议解决程序按照相关法律规定进行。13.合同解除13.1合同解除条件13.1.1双方协商一致解除合同。13.2合同解除程序13.2.1解除合同前,双方应书面通知对方。13.3合同解除后的处理13.3.1合同解除后,双方应按照合同约定处理剩余工程、款项及资料等。14.合同生效、变更和终止14.1合同生效条件14.1.1本合同自双方签字盖章之日起生效。14.2合同变更程序14.2.1合同变更应书面形式进行,并经双方签字盖章后生效。14.3合同终止条件14.3.1合同因履行完毕、解除或终止而终止。14.4合同终止后的处理14.4.1合同终止后,双方应按照合同约定处理剩余工程、款项及资料等。第二部分:第三方介入后的修正15.第三方介入的定义和范围15.1定义第三方介入是指在合同履行过程中,为特定目的而引入的与合同双方无直接合同关系的第三方,包括但不限于监理方、咨询方、评估方、检测方等。15.2范围第三方介入的范围包括但不限于工程质量监督、进度控制、费用审核、技术评估、争议调解等。16.第三方的选定和职责16.1选定16.1.1第三方的选定由甲乙双方协商确定,并签订相应的合作协议。16.1.2第三方应具备相应的资质、能力和信誉。16.2职责16.2.1第三方应按照合作协议的约定,履行其职责。16.2.2第三方的职责包括但不限于:对分包工程的进度、质量、安全进行监督;对分包工程的费用进行审核;对分包工程的技术问题提供咨询;对合同争议进行调解。17.第三方的责任限额17.1责任限额的确定17.1.1第三方的责任限额应根据其合作协议中的约定确定。17.1.2责任限额应合理,能够保障第三方的合法权益。17.2责任承担17.2.1第三方在履行职责过程中,如因自身原因造成损失,应在责任限额内承担相应责任。17.2.2超出责任限额的部分,由合同双方按照合同约定承担责任。18.第三方与其他各方的划分说明18.1第三方与分包方的关系18.1.1第三方与分包方之间不存在直接合同关系。18.1.2第三方对分包方的监督和指导,应以不影响分包方的自主经营权为前提。18.2第三方与总包方的关系18.2.1第三方与总包方之间不存在直接合同关系。18.2.2第三方应向总包方报告工作情况,接受总包方的监督。18.3第三方与甲乙双方的关系18.3.1第三方与甲乙双方之间不存在直接合同关系。18.3.2第三方应公平、公正地履行职责,维护甲乙双方的合法权益。19.第三方介入的程序19.1第三方介入的申请19.1.1甲乙双方协商一致后,向第三方提出介入申请。19.1.2第三方在收到申请后____个工作日内予以答复。19.2第三方介入的确认19.2.1第三方同意介入后,甲乙双方与第三方签订合作协议。19.2.2合作协议应明确第三方的职责、权利、义务及责任限额。19.3第三方介入的实施19.3.1第三方按照合作协议的约定,履行其职责。19.3.2甲乙双方应积极配合第三方的介入工作。20.第三方介入的终止20.1终止条件20.1.1合同履行完毕。20.1.2第三方职责履行完毕。20.2终止程序20.2.1甲乙双方与第三方协商一致后,终止第三方介入。第三部分:其他补充性说明和解释说明一:附件列表:1.工程量清单详细要求:包括工程名称、规格、数量、单位、单价、总价等。说明:工程量清单是合同的重要组成部分,用于明确工程内容和费用。2.工程进度计划表详细要求:包括工程阶段、开始时间、结束时间、关键节点等。说明:工程进度计划表用于监控工程进度,确保工程按期完成。3.工程节点时间安排表详细要求:包括节点名称、时间、责任主体、验收标准等。说明:工程节点时间安排表用于明确工程各阶段的验收时间和要求。4.付款时间安排表详细要求:包括付款节点、金额、付款时间、付款条件等。说明:付款时间安排表用于明确付款的时间和条件,确保工程资金的合理使用。5.材料和设备清单详细要求:包括材料名称、规格、型号、数量、供应商、价格等。说明:材料和设备清单用于明确工程所需材料和设备的信息。6.验收报告详细要求:包括验收日期、验收人员、验收结果、存在问题等。说明:验收报告用于记录工程验收的情况,作为工程质量的依据。7.工程变更记录详细要求:包括变更日期、变更内容、变更原因、变更费用等。说明:工程变更记录用于记录工程变更的情况,作为工程费用的调整依据。8.争议解决记录详细要求:包括争议内容、解决方式、解决方案、执行情况等。说明:争议解决记录用于记录争议解决的过程和结果。9.保密协议详细要求:包括保密内容、保密期限、违约责任等。说明:保密协议用于保护双方的商业秘密和技术秘密。10.合作协议详细要求:包括合作内容、合作期限、双方权利义务等。说明:合作协议用于明确第三方介入的具体内容和双方的权利义务。说明二:违约行为及责任认定:1.分包方违约行为及责任认定1.1未按合同约定完成工程,责任认定:分包方应承担违约责任,赔偿由此造成的损失。1.2工程质量不符合约定,责任认定:分包方应承担修复费用,并赔偿由此造成的损失。2.总包方违约行为及责任认定2.1未按合同约定支付款项,责任认定:总包方应承担违约责任,支付逾期付款的利息。2.2未按合同约定履行监管职责,责任认定:总包方应承担相应的责任,包括但不限于赔偿损失。3.第三方违约行为及责任认定3.1未按合作协议履行职责,责任认定:第三方应承担违约责任,赔偿由此造成的损失。3.2泄露保密信息,责任认定:第三方应承担违约责任,赔偿由此造成的损失。4.示例说明4.1分包方未按合同约定在规定时间内完成工程,导致总包方无法按期交付项目,分包方应赔偿总包方因此遭受的损失。4.2总包方未按合同约定支付进度款,导致分包方无法正常施工,总包方应支付逾期付款的利息。4.3第三方在工程验收过程中未能发现重大质量问题,导致项目延期交付,第三方应承担相应的责任。大清包工程分包合同填写说明1本合同目录一览1.合同双方基本信息1.1分包单位名称1.2总包单位名称1.3甲方(总包单位)联系人及联系方式1.4乙方(分包单位)联系人及联系方式2.工程概况2.1工程名称2.2工程地点2.3工程规模2.4工程类型2.5工程合同工期3.工程分包内容3.1分包工程范围3.2分包工程量3.3分包工程材料3.4分包工程设备4.工程款项4.1分包工程合同价款4.2分包工程预付款4.3分包工程进度款4.4分包工程结算款4.5分包工程违约金5.工程进度5.1工程进度计划5.2工程进度控制5.3工程进度调整6.工程质量6.1工程质量标准6.2工程质量检验6.3工程质量问题处理7.工程安全7.1工程安全责任7.2工程安全措施7.3工程安全事故处理8.工程验收8.1工程验收标准8.2工程验收程序8.3工程验收不合格处理9.保密条款9.1保密范围9.2保密措施9.3违约责任10.违约责任10.1违约情形10.2违约责任承担10.3违约金计算11.争议解决11.1争议解决方式11.2争议解决机构11.3争议解决程序12.合同解除12.1合同解除条件12.2合同解除程序12.3合同解除后的处理13.合同生效及终止13.1合同生效条件13.2合同生效日期13.3合同终止条件13.4合同终止日期14.其他约定事项14.1其他约定事项一14.2其他约定事项二14.3其他约定事项三第一部分:合同如下:1.合同双方基本信息1.1分包单位名称:乙方(分包单位)全称1.2总包单位名称:甲方(总包单位)全称1.3甲方(总包单位)联系人及联系方式:姓名,电话号码,电子邮箱1.4乙方(分包单位)联系人及联系方式:姓名,电话号码,电子邮箱2.工程概况2.1工程名称:大清包工程2.2工程地点:具体地址2.3工程规模:具体描述,如面积、长度等2.4工程类型:具体类型,如住宅、商业、工业等2.5工程合同工期:自合同签订之日起至工程竣工验收合格之日止,具体期限3.工程分包内容3.1分包工程范围:具体列出分包工程的内容,如土建工程、安装工程、装饰工程等3.2分包工程量:详细列出各项工程的工程量,如土方、钢筋、混凝土等3.3分包工程材料:列出所需材料的种类、规格、数量等3.4分包工程设备:列出所需设备的种类、型号、数量等4.工程款项4.1分包工程合同价款:明确合同总金额,包括税金4.2分包工程预付款:合同价款的百分比,如10%4.3分包工程进度款:按工程进度分期支付,具体支付比例和时间节点4.4分包工程结算款:工程完工后,经双方确认后支付4.5分包工程违约金:因乙方原因导致工期延误或质量不达标时的违约金比例5.工程进度5.1工程进度计划:制定详细的工程进度计划,包括各阶段的开始和结束时间5.2工程进度控制:甲方有权对乙方工程进度进行监督和控制5.3工程进度调整:因客观原因导致工程进度延误时,双方协商调整进度计划6.工程质量6.1工程质量标准:按照国家相关标准和规范执行6.2工程质量检验:双方共同进行工程质量检验,检验合格后方可进行下一阶段的施工6.3工程质量问题处理:发现质量问题后,乙方应及时整改,甲方有权要求乙方进行返工或赔偿7.工程安全7.1工程安全责任:乙方应严格遵守国家有关安全生产的法律、法规和标准,确保施工安全7.2工程安全措施:制定详细的安全措施,包括人员培训、现场管理等7.3工程安全事故处理:发生安全事故后,乙方应立即上报,并配合甲方进行调查和处理8.工程验收8.1工程验收标准:按照国家及行业相关验收标准执行,包括质量、安全、环保等方面8.2工程验收程序:验收前,乙方应向甲方提交验收申请,并附上相关验收资料8.3工程验收不合格处理:验收不合格的工程,乙方需按甲方要求进行整改,直至合格9.保密条款9.1保密范围:涉及双方商业秘密、技术秘密、工程信息等内容9.2保密措施:双方应采取保密措施,包括但不限于限制访问、签订保密协议等9.3违约责任:违反保密条款,泄露保密信息的一方应承担相应的法律责任10.违约责任10.1违约情形:包括但不限于未按时完成工程、质量不合格、泄露保密信息等10.2违约责任承担:违约方应承担违约责任,包括但不限于支付违约金、赔偿损失等10.3违约金计算:根据违约程度,按合同约定比例计算违约金11.争议解决11.1争议解决方式:通过友好协商解决,协商不成时提交仲裁委员会仲裁11.2争议解决机构:选择具有管辖权的中立仲裁委员会11.3争议解决程序:按照仲裁规则进行,仲裁裁决为终局裁决12.合同解除12.1合同解除条件:包括但不限于合同履行完毕、双方协商一致、不可抗力等12.2合同解除程序:任何一方提出解除合同,需提前通知对方,并说明理由12.3合同解除后的处理:解除合同后,双方应按照约定处理剩余工程、款项结算等问题13.合同生效及终止13.1合同生效条件:双方签字盖章后生效13.2合同生效日期:具体日期,如2023年4月1日13.3合同终止条件:包括合同履行完毕、双方协商一致、法定终止等13.4合同终止日期:具体日期,如工程竣工验收合格之日14.其他约定事项14.1其他约定事项一:双方应遵守国家法律法规,维护国家利益和公共利益14.2其他约定事项二:双方应诚实守信,履行合同义务,不得有欺诈行为14.3其他约定事项三:本合同未尽事宜,由双方另行协商解决第二部分:第三方介入后的修正15.第三方介入15.1第三方定义:在本合同中,第三方是指除甲乙双方以外的,为履行本合同提供专业服务或协助的任何个人、企业或其他组织,包括但不限于监理单位、咨询公司、检测机构、保险公司等。15.2.1监理服务:甲方委托第三方进行工程监理,监督工程质量、进度和安全。15.2.2咨询服务:甲方或乙方需要第三方提供专业咨询服务,如设计变更、技术指导等。15.2.3检测服务:第三方对工程质量进行检测,确保符合相关标准。15.2.4保险服务:甲方或乙方购买第三方提供的保险,以规避风险。15.3第三方责任划分:15.3.1第三方在提供专业服务时,应遵守相关法律法规和行业标准。15.3.2第三方的服务内容、质量、进度和费用应在合同中明确约定。15.3.3第三方应向甲乙双方提供必要的报告和证明文件。16.甲乙双方责任16.1甲方的责任:16.1.1甲方应确保第三方具备相应的资质和能力,并签订服务合同。16.1.2甲方应向第三方提供必要的资料和条件,以保障其履行职责。16.1.3甲方应监督第三方的工作,确保其符合合同要求。16.2乙方的责任:16.2.1乙方应配合第三方的工作,提供必要的协助和支持。16.2.2乙方应按照合同约定,向第三方支付服务费用。16.2.3乙方应确保其施工行为符合第三方提出的要求。17.第三方责任限额17.1第三方的责任限额由双方在服务合同中约定,包括但不限于:17.1.1第三方因自身原因导致的损失,应承担相应的赔偿责任。17.1.2第三方因不可抗力导致的损失,甲乙双方协商解决。17.1.3第三方违反合同约定导致的损失,应按合同约定承担赔偿责任。18.第三方介入的额外条款18.1第三方介入的额外条款包括但不限于:18.1.1第三方的服务期限和终止条件。18.1.2第三方的保密义务。18.1.3第三方的知识产权归属。18.1.4第三方的违约责任。19.第三方与其他各方的权利义务19.1第三方与甲方的权利义务:19.1.1第三方应向甲方提供符合合同约定的服务。19.1.2第三方有权要求甲方支付服务费用。19.1.3第三方有权要求甲方提供必要的协助。19.2第三方与乙方的权利义务:19.2.1第三方应向乙方提供符合合同约定的服务。19.2.2第三方有权要求乙方支付服务费用。19.2.3第三方有权要求乙方提供必要的协助。19.3第三方与甲乙双方的权利义务:19.3.1第三方应向甲乙双方提供客观、公正的服务。19.3.2第三方有权要求甲乙双方提供必要的资料和条件。19.3.3第三方有权要求甲乙双方按照合同约定履行义务。第三部分:其他补充性说明和解释说明一:附件列表:1.附件一:分包工程量清单详细列出分包工程的各项工程量,包括土建、安装、装饰等。附件要求:清单应包含工程量、单位、数量、总价等信息,并由双方签字确认。2.附件二:分包工程材料清单列出所需材料的种类、规格、数量、品牌等信息。附件要求:清单应包含材料名称、规格、品牌、单价、总价等信息,并由双方签字确认。3.附件三:分包工程设备清单列出所需设备的种类、型号、数量、品牌等信息。附件要求:清单应包含设备名称、型号、品牌、数量、单价、总价等信息,并由双方签字确认。4.附件四:分包工程进度计划制定详细的工程进度计划,包括各阶段的开始和结束时间。附件要求:计划应包含工程名称、阶段、开始时间、结束时间、关键节点等信息,并由双方签字确认。5.附件五:分包工程验收报告验收合格后,由第三方出具验收报告。附件要求:报告应包含工程名称、验收时间、验收结果、验收人员等信息,并由第三方盖章确认。6.附件六:保密协议双方签订的保密协议,明确保密范围、措施和违约责任。附件要求:协议应包含保密信息、保密措施、违约责任等内容,并由双方签字盖章。7.附件七:第三方服务合同与第三方签订的服务合同,明确服务内容、费用、期限等。附件要求:合同应包含服务内容、费用、期限、违约责任等内容,并由双方签字盖章。8.附件八:工程款项支付凭证记录工程款项的支付情况,包括预付款、进度款、结算款等。附件要求:凭证应包含支付时间、金额、收款人等信息,并由双方签字确认。说明二:违约行为及责任认定:1.违约行为:1.1未按时完成工程进度;1.2工程质量不符合约定标准;1.3泄露保密信息;1.4违反合同约定支付款项;1.5其他违反合同约定的行为。2.责任认定标准:2.1违约方应承担违约责任,包括但不限于支付违约金、赔偿损失等。2.2违约金计算:根据违约程度,按合同约定比例计算违约金。2.3赔偿损失:根据实际损失计算赔偿金额。3.违约行为示例说明:3.1违约方未按时完成工程进度,导致工期延误:违约责任:支付违约金,违约金比例为每天合同价款的1%。3.2违约方提供的工程材料质量不合格:违约责任:乙方应承担更换材料或修复工程的费用。3.3违约方泄露保密信息:违约责任:承担相应的法律责任,包括但不限于赔偿损失。大清包工程分包合同填写说明2本合同目录一览1.合同双方基本信息1.1分包方信息1.2总包方信息1.3合同签订日期2.工程概况2.1工程名称2.2工程地点2.3工程规模2.4工程类型2.5工程工期3.工程内容3.1工程项目名称3.2工程项目数量3.3工程项目描述3.4工程项目质量要求4.工程分包范围4.1分包项目名称4.2分包项目数量4.3分包项目描述4.4分包项目质量要求5.工程分包价格5.1分包项目单价5.2分包项目总价5.3付款方式5.4付款期限6.材料供应6.1材料名称6.2材料规格型号6.3材料数量6.4材料供应商6.5材料价格6.6材料质量要求7.施工进度7.1施工阶段划分7.2施工计划安排7.3施工进度要求7.4施工进度调整8.质量管理8.1质量控制体系8.2质量检验标准8.3质量整改要求8.4质量事故处理9.安全管理9.1安全生产责任制9.2安全防护措施9.3安全事故处理9.4安全教育培训10.环境保护10.1环境保护要求10.2环境监测10.3环境污染处理10.4环境保护责任11.合同变更11.1变更条件11.2变更程序11.3变更内容11.4变更后的合同价格12.违约责任12.1违约情形12.2违约责任12.3违约赔偿12.4违约处理13.争议解决13.1争议解决方式13.2争议解决程序13.3争议解决机构14.合同解除与终止14.1合同解除条件14.2合同终止条件14.3合同解除与终止后的处理第一部分:合同如下:1.合同双方基本信息1.1分包方信息1.1.1分包方名称:____________________1.1.2分包方法定代表人:____________________1.1.3分包方地址:____________________1.1.4分包方联系电话:____________________1.1.5分包方开户银行:____________________1.1.6分包方银行账号:____________________1.2总包方信息1.2.1总包方名称:____________________1.2.2总包方法定代表人:____________________1.2.3总包方地址:____________________1.2.4总包方联系电话:____________________1.2.5总包方开户银行:____________________1.2.6总包方银行账号:____________________1.3合同签订日期:____________________2.工程概况2.1工程名称:____________________2.2工程地点:____________________2.3工程规模:____________________2.4工程类型:____________________2.5工程工期:自合同签订之日起____年____个月。3.工程内容3.1工程项目名称:____________________3.2工程项目数量:____________________3.3工程项目描述:____________________3.4工程项目质量要求:按照国家及行业相关标准执行。4.工程分包范围4.1分包项目名称:____________________4.2分包项目数量:____________________4.3分包项目描述:____________________4.4分包项目质量要求:与总包工程一致。5.工程分包价格5.1分包项目单价:____________________5.2分包项目总价:____________________5.3付款方式:按照工程进度分阶段支付,具体支付比例及时间节点详见附件。5.4付款期限:每个付款周期内支付上一周期完成工程量的80%,剩余20%作为质保金,质保期届满后无质量问题一次性支付。6.材料供应6.1材料名称:____________________6.2材料规格型号:____________________6.3材料数量:____________________6.4材料供应商:____________________6.5材料价格:____________________6.6材料质量要求:符合国家及行业相关标准。7.施工进度7.1施工阶段划分:按照工程进度分阶段进行。7.2施工计划安排:详见附件。7.3施工进度要求:按照施工计划执行,确保工程按时完成。7.4施工进度调整:因客观原因导致施工进度延误,双方协商一致后可进行适当调整。8.质量管理8.1质量控制体系8.1.1分包方应建立完善的质量管理体系,确保工程质量符合合同约定。8.1.2质量管理体系应包括质量策划、质量控制、质量保证和质量改进等方面。8.2质量检验标准8.2.1分包方应按照国家及行业相关标准进行质量检验。8.2.2分包方应定期对施工过程中的关键工序进行自检,确保质量达标。8.3质量整改要求8.3.1发生质量问题时,分包方应立即采取措施进行整改。8.3.2整改措施应得到总包方的认可,并形成书面记录。8.4质量事故处理8.4.1发生质量事故时,分包方应立即上报总包方,并启动事故处理程序。8.4.2总包方应组织调查,分析事故原因,并提出处理意见。9.安全管理9.1安全生产责任制9.1.1分包方应明确各级人员的安全生产责任,确保安全生产。9.1.2分包方应定期对安全生产责任制进行检查和考核。9.2安全防护措施9.2.1分包方应按照国家及行业相关标准制定安全防护措施。9.2.2分包方应确保施工现场安全防护设施齐全有效。9.3安全事故处理9.3.1发生安全事故时,分包方应立即上报,并采取必要措施防止事故扩大。9.3.2总包方应组织调查,分析事故原因,并提出预防措施。9.4安全教育培训9.4.1分包方应定期对施工人员进行安全教育培训。9.4.2安全教育培训应包括安全操作规程、应急处理措施等内容。10.环境保护10.1环境保护要求10.1.1分包方应遵守国家及地方有关环境保护的法律、法规和标准。10.1.2分包方应采取措施减少施工过程中的环境污染。10.2环境监测10.2.1分包方应定期对施工现场进行环境监测。10.2.2环境监测结果应符合国家及地方的相关标准。10.3环境污染处理10.3.1分包方应立即处理发现的环境污染问题。10.3.2环境污染处理措施应得到总包方的认可。10.4环境保护责任10.4.1分包方应对施工过程中的环境污染承担责任。11.合同变更11.1变更条件11.1.1因不可抗力、政策调整等原因导致合同内容需要变更的。11.2变更程序11.2.1双方协商一致后,签署书面变更协议。11.3变更内容11.3.1变更后的合同内容应明确、具体。11.4变更后的合同价格11.4.1变更后的合同价格应经双方协商确定。12.违约责任12.1违约情形12.1.1分包方未按合同约定完成工程任务的。12.1.2分包方未按合同约定进行质量管理的。12.2违约责任12.2.1分包方应承担违约责任,赔偿总包方因此遭受的损失。12.3违约赔偿12.3.1违约赔偿金额由双方协商确定。12.4违约处理12.4.1违约处理应按照合同约定进行。13.争议解决13.1争议解决方式13.1.1双方应友好协商解决争议。13.2争议解决程序13.2.1双方协商不成时,可向合同签订地人民法院提起诉讼。13.3争议解决机构13.3.1争议解决机构由双方共同选定。14.合同解除与终止14.1合同解除条件14.1.1双方协商一致解除合同的。14.1.2因不可抗力导致合同无法继续履行的。14.2合同终止条件14.2.1工程竣工验收合格后,合同自动终止。14.3合同解除与终止后的处理14.3.1合同解除或终止后,双方应按照合同约定进行结算。14.3.2分包方应将施工现场清理干净,并移交给总包方。第二部分:第三方介入后的修正15.第三方介入概述15.1第三方的定义15.1.1第三方是指除合同双方(甲方:总包方,乙方:分包方)以外的独立第三方机构或个人,包括但不限于监理方、检测机构、咨询顾问、评估机构等。15.1.2第三方介入的目的在于提供专业服务,协助合同双方确保工程质量和安全,提高工作效率。16.第三方介入程序16.1第三方介入的邀请16.1.2邀请第三方时应明确第三方所需承担的职责和任务。17.第三方责任限额17.1第三方的责任限额17.1.1第三方在其职责范围内提供的服务,其责任限额由双方在合同中约定。17.1.2第三方的责任限额应包括但不限于因其服务失误、疏忽或违约行为导致的损失。18.第三方职责18.1第三方的具体职责18.1.1监理方:负责监督工程的施工过程,确保工程质量符合合同约定。18.1.2检测机构:负责对工程材料、施工工艺等进行检测,确保其符合相关标准。18.1.3咨询顾问:提供专业建议,协助合同双方解决工程实施中的问题。18.1.4评估机构:对工程进度、质量、成本等进行评估,为合同双方提供决策依据。19.第三方权利19.1第三方的权利19.1.1第三方有权要求合同双方提供必要的信息和资料,以便其履行职责。19.1.2第三方有权对工程进行必要的监督、检查和评估。20.第三方与其他各方的划分说明20.1第三方与甲方的关系20.1.1第三方与甲方之间的关系是基于合同约定,甲方应按照合同约定支付第三方服务费用。20.1.2第三方应向甲方报告其履行职责的情况。20.2第三方与乙方的关系20.2.1第三方与乙方之间的关系是基于合同约定,乙方应配合第三方履行职责。20.2.2第三方对乙方的工作进行监督和评估,乙方应接受并配合。20.3第三方与总包方的关系20.3.1第三方与总包方之间的关系是基于合同约定,总包方应按照合同约定支付第三方服务费用。20.3.2第三方应向总包方报告其履行职责的情况。21.第三方介入后的合同条款变更21.1第三方介入后的合同条款变更21.1.1第三方介入后,如需对合同条款进行变更,应经合同双方及第三方协商一致。21.1.2变更后的合同条款应作为合同附件,与主合同具有同等法律效力。22.第三方介入的终止22.1第三方介入的终止条件22.1.1工程验收合格,且第三方职责范围内的任务已全部完成。22.1.2双方协商一致同意终止第三方介入。

温馨提示

  • 1. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
  • 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
  • 3. 本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。
  • 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
  • 5. 人人文库网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。
  • 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
  • 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。

评论

0/150

提交评论