施工不破坏小区设施合同10篇

施工不破坏小区设施合同10篇篇1甲方（施工单位）：____________________乙方（小区管理机构）：____________________鉴于甲方计划在乙方管理的小区进行施工，为确保施工期间不破坏小区设施，维护双方的合法权益，经友好协商，达成如下协议：一、合同目的本合同旨在明确甲、乙双方在施工过程中关于保护小区设施的义务与责任，确保施工活动不对小区设施造成破坏。二、施工内容1.甲方在乙方管理的小区进行施工，施工内容包括但不限于：道路维修、绿化改造、公共设施维修等。2.乙方应提供必要的施工条件，包括施工场地、临时用电等。三、施工期限本合同施工期限为自合同签订之日起至____年____月____日止。四、甲方义务1.甲方应制定详细的施工方案，确保施工活动的安全、合理、有序进行。2.甲方应采取有效措施，确保施工期间不对小区设施造成破坏。3.甲方应对施工人员进行安全教育，遵守小区管理规定。4.甲方应按时支付乙方提供的施工条件费用。五、乙方义务1.乙方应提供必要的施工条件，确保甲方施工顺利进行。2.乙方应对小区设施进行巡查，及时告知甲方设施情况。3.乙方应对甲方施工活动进行监督，确保不违反小区管理规定。4.乙方应协助甲方处理施工期间出现的问题。六、违约责任1.若甲方在施工过程中对小区设施造成破坏，应承担相应的赔偿责任。2.若乙方未能提供必要的施工条件或未能履行监督义务，应承担相应的违约责任。七、争议解决如双方在合同履行过程中发生争议，应首先友好协商解决；协商不成的，可向有管辖权的人民法院提起诉讼。八、其他条款1.本合同自双方签字盖章之日起生效。2.本合同一式两份，甲、乙双方各执一份。3.本合同未尽事宜，可由双方另行协商补充。甲方（施工单位）：____________________（盖章）法定代表人：____________________（签字）日期：____年____月____日乙方（小区管理机构）：____________________（盖章）法定代表人：____________________（签字）日期：____年____月____日篇2甲方（施工单位）：____________________乙方（小区管理方）：____________________根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，为确保施工期间不破坏小区设施，明确甲乙双方的权利和义务，甲乙双方经友好协商，达成如下协议：一、工程概况1.工程名称：____________________2.工程地点：____________________3.工程内容：____________________二、施工期间对小区设施的保护1.甲方承诺在施工过程中，严格遵守施工安全规程，确保不破坏小区内的公共设施、绿化、道路等。2.甲方应制定详细的施工方案，并在施工前提交给乙方备案。方案中应包括施工流程、使用设备、人员配置等内容，以确保施工活动的合理性和安全性。3.甲方应对施工人员进行安全教育，确保施工人员了解小区设施的保护要求，避免在施工过程中造成破坏。三、责任承担1.若因甲方施工原因造成小区设施损坏，甲方应承担修复或赔偿责任。具体赔偿金额由双方协商确定。2.若因甲方施工人员违规操作导致安全事故，甲方应承担相应的法律责任。四、监督与检查1.乙方有权对施工过程进行监督，确保甲方按照本协议约定进行施工。2.乙方应定期对小区设施进行检查，如发现因甲方施工原因造成的破坏，应及时通知甲方进行修复。五、协议履行与终止1.本协议自双方签字盖章之日起生效。2.本协议一式两份，甲乙双方各执一份。3.本协议在工程竣工验收并确认小区设施无损坏后终止。六、争议解决如双方在协议履行过程中发生争议，应友好协商解决。协商不成时，任何一方均有权向有管辖权的人民法院提起诉讼。七、其他约定1.本协议未尽事宜，由双方另行协商补充。2.本协议的修改和补充应以书面形式作出，并经双方签字盖章后生效。甲方（施工单位）：____________________（盖章）法定代表人（或授权代表）：____________________（签字）日期：____________________乙方（小区管理方）：____________________（盖章）法定代表人（或授权代表）：____________________（签字）日期：____________________篇3甲方（施工单位）：____________________乙方（小区管理机构）：____________________根据《中华人民共和国合同法》等相关法律法规的规定，为确保施工过程中的小区设施安全，保障双方权益，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上，就施工不破坏小区设施事宜达成如下协议：一、合同背景及目的鉴于甲方需在乙方管理的小区进行施工作业，为明确双方责任，确保施工期间不破坏小区设施，特订立本合同。二、施工内容及时限1.甲方施工内容：____________________。2.施工期限：自____年__月__日起至____年__月__日止。三、施工要求与承诺1.甲方承诺在施工过程中采取有效措施保护小区设施，包括但不限于道路、绿化、照明、排水系统等。2.甲方需按照乙方提供的施工图纸及规范进行施工，不得擅自更改。3.甲方在施工前需制定详细施工方案，并提交乙方审核。4.甲方应派遣具备相应资质和技术能力的施工人员参与施工。四、乙方责任1.乙方需提供小区相关设施的资料，供甲方了解并作为施工依据。2.乙方有权对甲方施工进行监督和检查，确保施工符合相关要求。3.乙方应为甲方提供必要的施工条件，确保施工顺利进行。五、设施保护及赔偿1.若因甲方施工造成小区设施损坏，甲方应承担修复或赔偿责任。2.双方应共同对设施损坏情况进行评估，并确定修复或赔偿方案。六、安全施工及保障措施1.甲方应制定安全施工方案，确保施工过程安全。2.甲方需为施工人员提供必要的安全教育和防护措施。3.甲乙双方应共同开展安全检查，确保施工期间无安全事故发生。七、违约责任1.若甲方违反本合同约定，造成小区设施损坏或施工安全事故，应承担违约责任，并赔偿乙方相应损失。2.若乙方未履行本合同义务，影响甲方正常施工，应承担违约责任。八、争议解决1.本合同的解释、履行和争议解决均适用中华人民共和国法律。2.双方在履行本合同过程中发生争议，应首先通过友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权向有管辖权的人民法院提起诉讼。九、其他条款1.本合同一式两份，甲乙双方各执一份。2.本合同自双方签字（盖章）之日起生效，有效期至施工完成并验收合格。3.未尽事宜，可另行签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。甲方（盖章）：____________________法定代表人（签字）：____________________日期：____年__月__日乙方（盖章）：____________________法定代表人（签字）：____________________日期：____年__月__日篇4甲方（施工单位）：____________________乙方（物业管理单位）：___________________根据相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿的基础上，就甲方在小区内进行施工活动，保障不破坏小区设施事宜达成以下协议：一、工程概述甲方在乙方管理的小区进行________工程（项目名称）的施工。施工过程中应严格遵守相关法律法规、规章制度，并遵守本合同约定，确保小区内公共设施和公共区域的安全与完整。二、施工要求与承诺1.甲方应制定详细的施工方案，并向乙方提交备案。方案中应包括施工时间、地点、内容、方式等，确保不影响小区的正常秩序和居民生活。2.甲方应确保施工期间不破坏小区内的道路、绿化、照明、排水、消防等公共设施。如因施工造成设施损坏，甲方应承担修复或赔偿责任。3.甲方应按规定办理相关施工手续，并承担施工期间的安全责任。施工过程中应采取必要的安全措施，防止事故发生。4.甲方应遵守小区的施工管理规定，保持施工现场的整洁、有序，及时清理施工垃圾。5.甲方在施工期间，未经乙方许可，不得擅自改动小区内的建筑结构、管线等。如需改动，应提前向乙方申请，经批准后方可实施。三、乙方责任1.乙方应提供必要的施工条件，协助甲方办理相关施工手续。2.乙方有权对甲方的施工过程进行监督，确保施工活动符合法律法规和合同约定。3.乙方应维护小区内公共设施的安全与完整，如发现设施损坏，应及时通知甲方并采取相应措施。四、违约责任1.若甲方违反本合同约定，造成小区设施损坏或影响小区秩序，乙方有权要求甲方停止施工并限期整改。2.若甲方未按期整改或造成严重后果的，乙方有权解除本合同并要求甲方承担违约责任，赔偿相应损失。3.若乙方未履行本合同约定的义务，造成甲方施工受阻或损失，应承担相应的违约责任。五、争议解决本合同在履行过程中发生争议，双方应首先协商解决；协商不成的，可提交仲裁机关仲裁或向人民法院起诉。六、其他约定1.本合同一式两份，甲乙双方各执一份。2.本合同自双方签字（盖章）之日起生效，有效期至工程完工并验收合格为止。3.未尽事宜，双方可另行签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。甲方（盖章）：___________________乙方（盖章）：___________________法定代表人（签字）：_______________法定代表人（签字）：______________日期：_____________________________日期：_____________________________篇5甲方（施工单位）：____________________乙方（小区管理机构）：____________________鉴于甲方需要施工，在乙方管辖范围内进行，为确保施工期间不破坏小区设施，甲乙双方在平等、自愿、公平的基础上，经友好协商，达成以下合同条款，以资共同遵守。一、施工概况1.施工地点：乙方管辖范围内的小区。2.施工内容：____________________。3.施工期限：自____年____月____日起至____年____月____日止。二、双方责任与义务1.甲方责任与义务：（1）确保施工符合相关法律法规及行业标准；（2）制定详细的施工方案，并报乙方备案；（3）采取必要措施保护小区设施不受损坏；（4）赔偿因甲方原因导致的设施损坏。2.乙方责任与义务：（1）提供必要的施工条件；（2）协助甲方进行施工现场管理；（3）对甲方施工过程中的违规行为进行制止；（4）对小区设施进行监管，发现异常及时通知甲方。三、保护措施及要求1.甲方应制定详细的保护措施，确保施工期间不破坏小区道路、绿化、照明等公共设施。2.甲方施工前应告知乙方具体施工方案，包括施工时间、地点、内容等。3.甲方施工过程中应注意安全，避免发生安全事故导致设施损坏。4.甲方施工后应恢复小区原状，确保设施完好无损。四、赔偿约定1.若因甲方原因导致小区设施损坏，甲方应承担修复或赔偿责任。2.赔偿金额根据设施损坏程度及修复费用确定。3.乙方应在发现设施损坏后七日内通知甲方，甲方应在接到通知后十五日内完成修复或赔偿。五、违约责任1.若甲方违反本合同约定，乙方有权要求甲方承担违约责任，并支付违约金。2.若因甲方违约导致小区设施严重损坏，乙方有权要求甲方承担法律责任。六、争议解决1.本合同的解释、履行和争议解决均适用中华人民共和国法律。2.双方在履行本合同过程中发生争议，应首先通过友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权向有管辖权的人民法院提起诉讼。七、其他条款1.本合同未尽事宜，双方可另行签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。2.本合同一式两份，甲乙双方各执一份。本合同自双方签字盖章之日起生效。甲方（盖章）：____________________乙方（盖章）：____________________法定代表人（签字）：____________________法定代表人（签字）：____________________日期：____年____月____日日期：____年____月____日篇6甲方（施工单位）：____________________乙方（小区管理方）：____________________根据《中华人民共和国合同法》和相关法律法规的规定，为确保施工过程中不破坏小区设施，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上，经友好协商，达成以下合同条款：一、合同目的明确甲乙双方在施工过程中的责任与义务，确保施工活动不会对小区设施造成破坏或损害。二、施工内容（一）施工范围：____________________。（二）施工时间：自______年______月______日起至______年______月______日止。（三）施工地点：本小区内指定施工区域。三、甲方责任（一）甲方应制定详细的施工方案，确保施工过程中不会对小区设施造成破坏。（二）甲方应派遣具备相应资质和技术能力的施工人员参与施工。（三）甲方应配备必要的防护设施和器材，保障施工过程中的安全。（四）施工过程中如发现可能对小区设施造成破坏的情况，甲方应立即停止施工并通知乙方。四、乙方责任（一）乙方应提供必要的施工条件，确保施工顺利进行。（二）乙方有权对施工过程进行监督，确保甲方履行合同义务。（三）乙方应在接到甲方关于可能破坏小区设施的通知后，及时采取相应措施。（四）乙方应保护小区内其他设施的正常使用，对于因甲方施工造成破坏的设施，乙方有权要求甲方承担相应的赔偿责任。五、合同保证金为确保本合同的履行，甲方应向乙方支付合同保证金______元。若甲方在施工过程中未造成设施破坏，合同终止时乙方应全额退还保证金；若造成设施破坏，乙方有权从保证金中扣除相应赔偿费用。六、违约责任（一）如甲方在施工过程中造成小区设施破坏，应承担修复或赔偿责任。（二）如乙方未能履行合同约定的义务，应承担由此给甲方造成的损失。（三）甲乙双方如因不可抗力因素导致合同无法履行，应及时通知对方，并共同协商解决。七、争议解决本合同在履行过程中发生争议，甲乙双方应首先协商解决；协商不成的，任何一方均有权向有管辖权的人民法院提起诉讼。八、附则（一）本合同一式两份，甲乙双方各执一份。（二）本合同自双方签字（盖章）之日起生效，具有同等法律效力。（三）本合同未尽事宜，可由甲乙双方另行协商补充。甲方（盖章）：____________________法定代表人（签字）：____________________日期：______年______月______日乙方（盖章）：____________________法定代表人（签字）：____________________日期：______年______月______日---页脚---篇7甲方（施工单位）：____________________乙方（小区管理机构）：____________________根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，为确保施工期间不破坏小区设施，甲乙双方经友好协商，达成如下协议：一、工程概况1.工程名称：____________________2.工程地点：____________________3.工程内容：____________________二、施工期限1.施工时间：自____年____月____日起至____年____月____日止。2.如有特殊情况需延长工期，应提前与乙方协商并征得同意。三、甲乙双方义务与责任1.甲方义务与责任（1）确保施工过程中的安全措施符合国家安全生产法律法规的要求。（2）文明施工，遵守施工现场管理规定，减少对小区居民生活的影响。（3）采取一切必要手段，防止施工对小区设施造成破坏。（4）对施工现场周边设施进行保护，设置警示标志。2.乙方义务与责任（1）负责协调施工过程中与小区居民及相关部门的关系。（2）提供必要的施工场地及通道，确保施工顺利进行。（3）对施工过程进行监督，确保施工质量与安全。（4）协助甲方处理突发事件，保障小区居民的正常生活秩序。1.甲方承诺在施工过程中严格遵守相关规定，不破坏小区设施。2.如因甲方原因导致小区设施损坏，甲方应承担修复或赔偿责任。3.乙方有权对甲方施工过程中的违规行为进行制止和纠正。五、违约责任1.若甲方在施工过程中违反本合同规定，应承担违约责任，赔偿乙方因此造成的损失。2.若乙方未能履行本合同义务，应承担违约责任，并赔偿甲方因此造成的损失。六、争议解决1.本合同的解释、履行和争议解决均适用中华人民共和国法律。2.双方在履行本合同过程中发生争议，应首先通过友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权向有管辖权的人民法院提起诉讼。七、其他事项1.本合同一式两份，甲乙双方各执一份。2.本合同自双方签字（盖章）之日起生效，具有法律效力。3.本合同未尽事宜，可由甲乙双方另行协商补充。甲方（盖章）：____________________法定代表人（签字）：____________________联系电话：____________________日期：____年____月____日乙方（盖章）：____________________法定代表人（签字）：____________________联系电话：____________________日期：____年____月____日结尾留出适当的空白以加盖公司公章及法定代表人签字）这份合同协议的格式美观清晰，内容严谨完整，涵盖了甲乙双方的基本信息、工程概况、施工期限、甲乙双方义务与责任、施工不破坏小区设施承诺、违约责任以及争议解决等关键要素。在甲乙双方的专业顾问审查无误后可以使用。篇8甲方（施工单位）：____________________乙方（小区管理机构）：____________________根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，为确保施工期间不破坏小区设施，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上，就施工不破坏小区设施事宜达成如下协议：一、合同目的本合同旨在明确甲乙双方在施工过程中的权利和义务，确保施工活动不会对小区设施造成破坏，保障小区居民的正常生活秩序。二、施工内容1.乙方授权甲方在小区内进行施工，施工内容包括但不限于道路维修、绿化改造、公共设施建设等。2.甲方承诺在施工过程中，严格遵守相关规定，确保施工活动的安全、文明、有序进行。三、施工期限本合同施工期限为自合同签订之日起____个月，如遇特殊情况，经甲乙双方协商一致，可延长施工期限。四、保护小区设施义务1.甲方应制定详细的施工方案，明确施工过程中对小区设施的防护措施。2.甲方应严格遵守施工进度，确保施工过程中不破坏小区道路、绿化、照明、围墙等设施。3.如因甲方原因造成小区设施损坏，甲方应承担修复或赔偿责任。五、监督与检查1.乙方有权对施工过程进行监督与检查，确保甲方履行本合同义务。2.甲方应接受乙方的监督与检查，并提供必要的便利条件。六、违约责任1.若甲方在施工过程中违反本合同规定，造成小区设施损坏，应承担修复或赔偿责任。2.若乙方在施工过程中未履行监督职责，导致小区设施损坏，应承担相应责任。七、争议解决1.本合同的解释、履行和争议解决均适用中华人民共和国法律。2.若甲乙双方在合同履行过程中发生争议，应首先通过友好协商解决；协商不成的，可向有管辖权的人民法院提起诉讼。八、其他条款1.本合同一式两份，甲乙双方各执一份。2.本合同自双方签字（盖章）之日起生效，具有法律效力。3.未尽事宜，可由甲乙双方协商补充。甲方（施工单位）：____________________（盖章）法定代表人：____________________联系方式：____________________日期：____________________年____月____日篇9甲方（施工单位）：____________________乙方（小区管理方）：____________________根据《中华人民共和国合同法》和相关法律法规的规定，为确保施工过程中不破坏小区设施，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上，经友好协商，达成以下合同条款：一、合同目的明确甲乙双方在施工过程中的责任与义务，确保施工活动不损害小区设施及业主利益。二、施工内容乙方委托甲方进行下列施工工程：____________________。在施工过程中，甲方承诺遵守相关规定，不破坏小区内任何设施。三、施工期限与进度安排施工期限自______年______月______日起至______年______月______日止。进度安排需确保不影响小区的正常使用。四、保护小区设施措施1.甲方应制定详细的施工方案，明确施工步骤和措施，确保不破坏小区道路、绿化、管道等公共设施。2.甲方应对施工人员进行安全教育和文明施工培训，确保施工过程中不损坏小区设施。3.乙方需提供必要的施工场地和通道，确保施工顺利进行。甲方需合理使用场地，不得随意改变小区原状。4.对于可能影响小区设施的施工活动，甲方应事先通知乙方，并共同商讨解决方案。五、责任与赔偿1.若因甲方原因导致小区设施损坏，甲方应承担修复或赔偿责任。具体赔偿金额由双方协商确定。2.若因乙方管理不善导致设施损坏，乙方应承担相应责任。六、验收与结算工程完工后，甲乙双方应共同进行验收，确认小区设施完好无损。验收合格后，乙方应按合同约定支付甲方工程款。七、争议解决如双方在合同履行过程中发生争议，应首先通过友好协商解决；协商不成的，可以向合同签订地的人民法院提起诉讼。八、其他条款1.本合同自双方签字盖章之日起生效。合同一式两份，甲乙双方各执一份。2.本合同未尽事宜，由双方另行协商补充。3.本合同解释权归甲乙双方共同所有。甲方（盖章）：____________________乙方（盖章）：____________________法定代表人（签字）：____________________法定代表人（签字）：____________________日期：______年____