2025第三次结构混凝土工程合同

2025第三次结构混凝土工程合同正文本合同由以下双方于2025年月日在（市）签订：甲方（发包方）：名称：地址：法定代表人：联络方式：乙方（承包方）：名称：地址：法定代表人：联络方式：鉴于甲方需要进行2025年第三次结构混凝土工程的施工，乙方具备相应的资质和能力完成该工程，双方根据《中华人民共和国合同法》《中华人民共和国建筑法》《建设工程质量管理条例》等相关法律法规，本着平等、自愿、诚实信用的原则，协商一致，达成如下合同：第一条工程概况1.1工程名称：2025年第三次结构混凝土工程1.2工程地点：1.3工程规模：1.4发包方：1.5承包方：第二条工程范围和内容2.1工程范围：本工程为上述结构混凝土工程的施工，具体包括但不限于以下内容：结构混凝土的浇筑；砼构件的振捣与养护；模板的安装与拆除；坍落度检测；材料的运输与储存；施工过程中所需的一切辅助工作。2.2具体施工部位：2.3材料要求：使用的混凝土应符合设计要求，具有相应的强度等级，并应符合国家或行业标准。第三条工期要求3.1合同工期总天数：天，自年月日起至年月日止。3.2开工日期：年月日3.3竣工日期：年月日3.4工期顺延或延误：（1）因发包方原因导致的停工、窝工；（2）不可抗力事件；（3）经发包方确认的设计变更或增加的工程量；（4）其他非承包方原因导致的停工。3.5承包方不得无故拖延工期，否则每延误一日，承包方应向发包方支付违约金人民币元。第四条质量标准和要求4.1工程质量标准：符合《混凝土结构工程施工质量验收规范》（GB/T50204-2025）、《混凝土强度检验评定标准》（GB/T50107-2010）等相关规范要求。4.2混凝土强度等级：达到设计要求，不得低于C。4.3材料要求：使用的水泥、砂、石、外加剂等材料必须符合国家相关标准，并提供质量证明文件。4.4施工要求：混凝土的搅拌、运输、浇筑、振捣、养护等环节必须符合规范要求，确保工程质量。第五条合同价款与支付方式5.1合同总价：本工程合同总价为人民币元（大写：）。5.2付款方式：（1）工程进度款：发包方按工程进度支付%的工程款；（2）竣工验收款：工程竣工验收合格后支付%的工程款；（3）质保金：余下%的工程款作为质保金，质保期满后无质量问题一次性付清。5.3付款时间：发包方应在收到承包方提交的符合要求的付款申请后日内支付相应款项。5.4履约保证金：承包方需向发包方缴纳履约保证金人民币元，于合同签订后日内支付。工程竣工验收合格后无违约行为的，发包方应于日内退还履约保证金（不计利息）。第六条双方的权利和义务甲方的权利和义务：6.1负责提供施工图纸、技术要求及相关文件，并及时解决施工过程中出现的技术问题。6.2负责施工现场的协调工作，确保承包方能够顺利施工。6.3按合同约定支付工程款。6.4监督施工过程，确保工程质量和安全符合规范要求。乙方的权利和义务：6.5严格按合同约定和规范要求进行施工，确保工程质量和工期。6.6负责采购工程所需的材料，并提供相关质量证明文件。6.7负责施工过程中的安全管理，确保施工安全。6.8负责保护已完工程，妥善处理施工垃圾及临时设施。第七条工程验收7.1分部、分项工程验收：（1）每项分部、分项工程完成后，承包方应通知发包方进行验收，并提供相关技术资料。（2）发包方应在接到通知后日内组织验收，验收合格后双方签署验收记录。7.2竣工验收：（1）工程竣工后，承包方应向发包方提交完整的竣工资料，并书面通知发包方进行竣工验收。（2）发包方应在接到通知后日内组织相关单位进行竣工验收，验收合格后签署竣工验收报告。7.3验收标准：严格按照国家相关规范和合同约定执行。第八条质量保修8.1质保期限：自工程竣工验收合格之日起年。8.2在质保期内，如出现质量问题，承包方应接到发包方通知后小时内到达现场进行维修，维修费用由承包方承担。8.3双方另行约定的其他保修事项。第九条违约责任9.1承包方违约责任：（1）因施工质量不符合规范要求，发包方有权要求整改或返工，费用由承包方承担，工期不顺延。（2）因工期延误，承包方应按本合同约定支付违约金。（3）擅自停工或无故退场，发包方有权解除合同，并要求承包方赔偿损失。9.2发包方违约责任：（1）未按合同约定支付工程款，导致施工无法进行，承包方有权停工，发包方应承担相应损失。（2）未按合同约定履行其他义务，导致承包方无法正常施工，发包方应承担相应责任。第十条争议解决10.1因本合同引起的或与本合同有关的任何争议，双方应友好协商解决。10.2协商不成的，任何一方均可向工程所在地有管辖权的人民法院提起诉讼。第十一条其他条款11.1本合同签订地点：11.2本合同一式份，甲乙双方各执份，具有同等法律效力。11.3本合同未尽事宜，双方可签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。11.4合同附件：附件：施工图纸技术要求文件材料清单其他相关文件甲方（盖