施工合同-施工合同范本5篇

施工合同_施工合同范本5篇篇1施工合同发包方（甲方）：_________承包方（乙方）：_________根据《中华人民共和国合同法》及其他有关法律、法规规定，结合工程实际情况，就工程施工承包给乙方的有关事宜，经协商一致，签订本合同，以资共同遵守。第一条工程概况1.工程名称：_________2.工程地点：_________3.工程承包方式：_________4.工程范围和内容：_________第二条合同工期1.本合同工期为：_________年_________月_________日开工，至_________年_________月_________日竣工。2.如遇下列情况，乙方可向甲方提出书面申请，经甲方同意，可顺延工期：（1）因天灾或不可抗拒的原因被迫停工的；（2）因甲方提出变更计划或变更施工图而被迫停工的；（3）因甲方原因造成乙方不能连续施工或导致工程重大变更的。第三条工程质量与验收1.工程质量必须达到合格（优良）标准，并符合验收规范。2.乙方应按国家施工规范、质量评定标准以及甲方要求进行施工，严格工序管理，确保施工质量。3.乙方在工序交接前应做好自检工作，确保工序质量符合标准要求。4.甲方将在施工过程中对各道工序进行检查验收，对达不到质量要求的工序，甲方将提出整改意见，乙方应按甲方要求及时进行整改。5.工程竣工验收，应以合同条款、设计文件、施工图纸、技术规范、验收规范为依据。因乙方原因造成的工程质量事故、返工及经济损失，由乙方负责。6.验收中如发现有与合同规定不符的，需要返工的工程，由乙方负责修好再进行验收；直至符合合同规定为止。对于质量不合格的工程，甲方可以拒绝接收。7.验收中如发现有与合同规定相符的，不需要返工的工程，验收后应妥善保护，不得损坏，否则将给予经济处罚。8.验收合格后，乙方应将全部图纸、资料及其他物品交给甲方。9.甲方在验收过程中提出的合理建议乙方应认真执行。10.甲方在验收过程中提出的需要返工的工程，乙方应在规定的时间内返工完毕。11.甲方在验收过程中提出的其他要求，乙方应根据实际情况妥善处理。12.甲方在验收过程中有权要求乙方提供必要的技术资料、文件等。乙方应积极配合并提供相关资料。若因乙方原因导致无法提供必要的技术资料、文件等而影响验收的顺利进行或导致验收不合格的则由此给甲方造成的一切损失由乙方承担。13.甲方在验收过程中有权要求乙方对不合格部分进行整改或重新施工直至满足验收要求为止。若因乙方原因导致整改或重新施工仍无法满足验收要求的则由此给甲方造成的一切损失由乙方承担。14.甲方在验收过程中有权要求乙方对存在的问题和不足进行补充和修改。若因乙方原因导致补充和修改后仍无法满足验收要求的则由此给甲方造成的一切损失由乙方承担。15.在验收过程中如发生争议双方应友好协商解决；协商不成的可依法提起诉讼解决争议。在争议解决期间双方应继续履行合同中其他条款所规定的义务和职责。若因争议导致合同无法按时履行的则双方应相互谅解并协商调整合同实施计划。16.在工程竣工验收合格后双方应及时办理工程移交手续并签订工程移交书明确双方的权利和义务关系以及保修责任等事项。若因乙方原因导致工程无法按时移交的则由此给甲方造成的一切损失由乙方承担。17.在工程竣工验收合格后甲方应按时支付乙方的工程款项并办理相关结算手续。若因甲方原因导致结算不及时的则由此给乙方造成的一切损失由甲方承担。18.在工程竣工验收合格后双方应积极配合进行工程的审计和结算工作并确保审计和结算工作的顺利进行。若因一方原因导致审计和结算工作无法按时完成的则由此给另一方造成的一切损失由该方承担。19.在合同规定的保修期内由于乙方的施工质量问题导致的损坏或损失由乙方负责维修并承担全部费用；非因乙方的施工质量问题导致的损坏或损失由甲方负责维修并承担全部费用。若因双方原因导致无法明确责任归属的则双方应共同协商解决相关事宜并承担相应的费用和责任。篇2施工合同甲方（发包方）：__________乙方（承包方）：__________根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的基础上，就乙方向甲方承包施工工程事项达成如下协议：一、工程概况1.工程名称：__________2.工程地点：__________3.承包范围：__________4.承包方式：__________5.合同工期：自开工之日起__________天内完成全部工程。二、双方权利和义务1.甲方权利和义务（1）提供施工图纸及有关技术资料，并按施工需要提供图纸和技术交底。（2）负责协调现场各工种之间的配合工作。（3）负责材料供应，确保施工需要。（4）负责统一管理现场测量标高和水准点的设置。2.乙方权利和义务（1）严格按照施工图纸及有关技术资料进行施工，确保施工质量。（2）做好施工记录和隐蔽工程验收记录，及时向甲方提供相关技术资料。（3）遵守现场管理制度，确保施工安全。（4）负责现场材料的保管和合理使用，节约材料成本。三、工程价款及支付方式1.工程价款：本合同工程总造价为人民币__________元（大写：__________）。2.支付方式：甲方按乙方完成工程量的__________%支付工程款，剩余__________%作为质量保证金，待工程竣工验收合格后支付。四、违约责任1.甲方违约责任（1）未按照合同约定支付工程款，自逾期之日起，按照银行同期贷款利率向乙方支付利息。（2）未按照合同约定提供材料，导致乙方停工或窝工的，应当承担相应的赔偿责任。2.乙方违约责任（1）未按照合同约定完成工程，每逾期一天，按照合同总价款的__________%向甲方支付违约金。（2）施工质量不符合合同约定，应当承担相应的修复费用和赔偿责任。（3）违反现场管理制度，导致安全事故的，应当承担全部责任。五、争议解决因本合同引起的或与本合同有关的任何争议，双方应当友好协商解决；协商不成的，任何一方均可向甲方所在地有管辖权的人民法院提起诉讼。六、其他事项1.本合同自双方签字盖章之日起生效，履行完毕之日自动失效。2.本合同一式__________份，甲乙双方各执__________份，具有同等法律效力。3.未尽事宜，双方可另行协商补充，补充协议与本合同具有同等法律效力。甲方（发包方）：__________乙方（承包方）：__________法定代表人：__________法定代表人：__________电话：__________电话：__________地址：__________地址：__________开户行：__________开户行：__________账号：__________账号：__________日期：__________日期：__________篇3施工合同甲方（发包方）：XXXX有限公司乙方（承包方）：XXXX建筑公司根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的基础上，就乙方承包甲方某工程项目施工事宜，达成如下协议：一、工程概况1.工程名称：XXXX有限公司工程项目2.工程地点：XXXX3.工程内容：具体详见施工图纸及工程量清单4.承包范围：详见施工图纸及工程量清单5.合同工期：自签订合同之日起XX天完成二、合同双方的权利和义务1.甲方的权利和义务（1）提供施工图纸及有关技术资料，并组织设计单位进行设计交底和图纸会审。（2）监督乙方的工程质量、进度，并协助乙方处理施工中遇到的问题。（3）按时支付乙方的工程款。2.乙方的权利和义务（1）按照施工图纸及有关技术资料进行施工，确保工程质量达到国家相关标准。（2）制定施工方案，合理安排施工进度，确保工程按时完成。（3）负责施工现场的安全管理，确保施工过程中的安全。（4）及时向甲方提交工程进度报告及有关资料。（5）配合甲方进行竣工验收，并提交完整的竣工资料。三、工程价款及支付方式1.本工程总造价为人民币XXXX元（大写：XXXX元整）。2.甲方按以下方式支付乙方工程款：（1）签订合同后，甲方支付乙方工程款的XX%作为预付款。（2）乙方完成工程量的XX%时，甲方再支付乙方工程款的XX%。（3）乙方完成全部工程量并经甲方验收合格后，甲方支付乙方剩余的工程款。3.乙方应向甲方提交等额的正规发票，否则甲方有权拒绝支付工程款。四、违约责任1.甲方未按合同约定支付工程款的，应按照中国人民银行同期贷款利率向乙方支付违约金。2.乙方未按合同约定完成工程的，应承担相应的违约责任，并赔偿甲方由此造成的全部损失。3.乙方在施工过程中，因自身原因造成安全事故的，由乙方自行承担全部责任。五、争议解决在履行本合同过程中，如发生争议，双方应友好协商解决；协商不成的，任何一方均可向甲方所在地有管辖权的人民法院提起诉讼。六、其他事项1.本合同自双方签字盖章之日起生效。2.本合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。3.未尽事宜，双方可另行签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。甲方（发包方）：XXXX有限公司法定代表人：XXX签字日期：XXXX年XX月XX日乙方（承包方）：XXXX建筑公司法定代表人：XXX签字日期：XXXX年XX月XX日篇4施工合同发包方（简称甲方）：_________承包方（简称乙方）：_________根据《中华人民共和国合同法》及其他有关法律、法规规定，结合工程实际情况，就工程施工承包给乙方的有关事宜，经协商一致，签订本合同，以资共同遵守。第一条工程概况1.工程名称：_________2.工程地点：_________3.工程承包方式：_________4.工程范围和内容：_________第二条工程期限1.本工程合同总工期为______天，自乙方进场施工之日起计算。2.乙方应在合同签署后______天内进场施工。第三条工程价款及支付方式1.本工程合同总造价为人民币______元整（￥______元）。2.支付方式：_________第四条工程质量及验收标准1.工程质量必须达到合格标准。2.验收标准：_________第五条施工设计图及技术资料1.甲方应在合同签订后______天内向乙方提供完整的施工设计图和技术资料。2.乙方应根据甲方提供的施工设计图和技术资料进行施工。第六条施工设备、材料供应及保管1.甲方应负责供应施工所需的全部设备、材料，并应按时供应到现场。2.乙方应妥善保管甲方提供的设备、材料，如有损坏或丢失，应负责赔偿。第七条安全生产与文明施工1.乙方应严格遵守安全生产规定，确保施工过程中的安全。2.乙方应负责施工区域的文明施工，保持环境卫生。第八条违约责任及赔偿1.甲方和乙方应本着诚信合作的原则，共同遵守合同条款。如一方违约，应承担违约责任并赔偿因此给对方造成的全部损失。2.因甲方原因未能按时支付工程价款或提供施工条件，导致乙方不能按时进场施工或无法继续施工的，甲方应承担违约责任并赔偿因此给乙方造成的全部损失。3.因乙方原因未能按时完成施工任务或施工质量达不到合同约定的标准，乙方应承担违约责任并赔偿因此给甲方造成的全部损失。第九条合同变更、解除及终止1.本合同一经签订，双方应本着诚信合作的原则，共同遵守合同条款。非经协商一致，不得随意变更或解除。如确需变更或解除的，应经双方协商一致后，达成书面协议。2.因不可抗力因素导致合同无法继续履行的，双方均可提出解除合同。但提出解除合同的一方应提前通知对方，并应承担由此给对方造成的部分损失。第十条合同争议解决方式及管辖法院1.如因本合同引起的争议，双方应首先尝试友好协商解决；协商不成的，任何一方均可向有管辖权的人民法院提起诉讼。2.本合同的管辖法院为______人民法院。篇5施工合同合同编号：[合同编号]发包方（甲方）：[发包方公司名称]承包方（乙方）：[承包方公司名称]根据《中华人民共和国合同法》及其他有关法律、法规规定，结合工程实际情况，就工程施工承包给乙方的有关事宜，经协商一致，签订本合同，以资共同遵守。一、工程概况1.工程名称：[工程名称]2.工程地点：[工程地点]3.工程承包方式：[工程承包方式]4.工程范围和内容：[工程范围和内容]二、合同工期1.本合同工期为[合同工期]天，从[开工日期]开始施工，到[竣工日期]竣工验收。2.如有下列情况，工期可以顺延：（1）因发包方原因影响开工。（2）不可抗力。（3）发包方同意工期顺延的其他情况。三、工程质量1.乙方必须按照施工图纸、技术资料及发包方的要求，精心组织施工，确保工程质量。2.因乙方原因造成工程质量不合格的，乙方必须无条件返工，并承担由此造成的一切损失。3.甲方可随时对工程质量进行检查，乙方必须无条件配合。四、合同价款及支付方式1.本合同总造价为人民币[合同价款]元整。2.乙方进场后，甲方先支付[预付款金额]元整作为预付款。乙方完成全部施工任务并经甲方验收合格后，甲方再支付[尾款金额]元整作为尾款。3.乙方需提供相应的发票作为支付凭证。五、违约责任1.甲方若不按合同约定支付预付款或尾款，每逾期一天，需向乙方支付违约金[违约金金额]元整。2.乙方若不能按合同约定工期完成施工任务，每逾期一天，需向甲方支付违约金[违约金金额]元整。3.乙方在施工中如因自身原因造成质量事故，需承担相应的法律责任。4.甲方在验收过程中发现问题，需及时通知乙方进行整改，乙方若不予整改或整改不到位，甲方有权拒绝支付尾款。六、其他约定事项1.乙方在施工中必须严格遵守安全操作规程，确保施工期间的安全。如因乙方原因造成安全事故，一切损失由乙方自行承担。2.乙方需保护施工现场的整洁，确保施工材料、设备的妥善保管和使用。施工结束后，乙方需将施工现场清理干净，恢复原状。3.如有未尽事宜，双方可协商补充合同条款。协商不成的，双方