2025光伏发电项目工程承包合同（最终版）

2025光伏发电项目工程承包合同（最终版）正文本合同（以下简称“本合同”）由以下双方于年月日在（地点）签订，双方经友好协商，基于平等、自愿、诚实信用的原则，就光伏发电项目工程承包事宜达成一致，并签订本合同如下：第一条工程概况1.1工程名称：光伏发电项目。1.2工程地点：中华人民共和国省市区（县）（具体地址）。1.3工程规模：总装机容量为MWp，包括但不限于光伏组件、逆变器、支架、电缆、变压器、升压站及相关配套工程。1.4工程目标：本工程旨在为地区提供清洁、可再生能源，实现（具体目标，如“节能减排”、“改善区域供电条件”等）。1.5合同范围：本合同涵盖光伏发电项目的勘测、设计、采购、施工（EPC）总承包服务，具体范围详见本合同附件一《工程范围说明》。第二条发包方的权利与义务2.1发包方（以下简称“甲方”）为本工程的项目业主，负责以下事项：（a）providenecessaryapprovalsandsupportfortheproject,includingbutnotlimitedtolandusepermits,environmentalimpactassessments,andothergovernmentapprovals；（b）负责协调与本项目相关的外部关系，包括但不限于电网公司、政府部门等；（c）按本合同约定及时支付合同款项；（d）在承包方完成工程并通过验收后，负责办理项目移交手续。2.2甲方有权对乙方的施工进度、质量进行监督，并提出合理建议；但对于乙方的专业判断和正常施工活动，甲方不得无故干涉。第三条承包方的权利与义务3.1承包方（以下简称“乙方”）为本工程的总承包单位，负责以下事项：（a）按本合同约定，完成本工程的设计、采购和施工工作，确保工程符合国家及行业标准；（b）负责本工程的施工安全，制定完善的安全生产措施，并承担因施工不当造成的损失或责任；（c）负责本工程的环境保护，确保施工过程中不对周边环境造成污染或破坏；（d）在工程竣工后，向甲方提供完整的竣工资料，并协助甲方完成验收及并网手续。3.2乙方有权要求甲方按时支付合同款项，并有权拒绝甲方提出的不合理要求。第四条工期要求4.1工期总工期为日历天，自合同签订之日起计算，具体开工日期为年月日，预计竣工日期为年月日。4.2工期延误的处理：（a）若乙方因自身原因导致工期延误，每逾期一日，乙方应向甲方支付合同总价款‰的违约金，逾期超过日的，甲方有权解除合同，并要求乙方赔偿由此造成的损失；（b）若工期延误系因甲方原因或不可抗力，经甲方书面确认后，工期相应顺延，且乙方无需承担产生的损失。第五条质量要求与验收5.1工程质量标准：（a）乙方提供的设备和材料应符合国家及行业标准，并提供相关质量证明文件；（b）工程施工应符合《光伏发电站设计规范》（GB）、《光伏发电站施工验收规范》（GB）等相关标准；（c）工程完工后，乙方应提供完整的竣工资料，并配合甲方进行验收。5.2验收流程：（a）工程竣工后，乙方应书面通知甲方进行初步验收；（b）初步验收通过后，双方应签署《竣工验收证书》，并由乙方负责办理并网手续；（c）若验收过程中发现质量问题，乙方应自收到甲方通知之日起日内完成整改，整改期间不计入工期。第六条合同价款与支付方式6.1合同总价：本工程的合同总价为人民币元（大写：佰拾万仟佰拾元整），包括设计、采购、施工、验收等全部费用。6.2付款方式：（a）预付款：合同签订后，甲方应向乙方支付合同总价的%作为预付款，即人民币元；（b）进度款：工程开工后，甲方应按工程进度分期向乙方支付进度款，具体支付节点为（具体节点）；（c）验收款：工程验收通过后，甲方应向乙方支付合同总价的%，即人民币元；（d）质保金：合同总价的%作为质保金，自工程验收通过之日起满年无质量问题后，甲方应无息一次性支付给乙方。第七条质保与售后服务7.1质保期限：本工程的质量保修期为自工程验收通过之日起年，在质保期内，乙方应免费提供因施工质量问题导致的维修或更换服务。7.2售后服务：在质保期届满后，乙方应以优惠价格为甲方提供长期的维护和技术支持服务，具体服务内容以双方另行协商一致为准。第八条违约责任8.1若甲方未能按本合同约定支付合同款项，每逾期一日，甲方应向乙方支付应付未付款项‰的违约金，逾期超过日的，乙方有权暂停施工，由此造成的损失由甲方承担。8.2若乙方未能按本合同约定完成工程或质量不符合要求，甲方有权要求乙方整改，由此造成的工期延误、费用增加均由乙方承担；若乙方拒绝整改或整改仍不符合要求，甲方可单方面解除合同，并要求乙方赔偿损失。8.3任何一方因违反本合同约定的保密义务或其他相关义务，应向守约方支付违约金人民币元，并赔偿造成的损失。第九条不可抗力9.1若因战争、自然灾害、政府行为等不可抗力事件导致本合同无法履行或延迟履行，受影响方应在事件发生后日内书面通知另一方，并提供相关证明；9.2若不可抗力事件持续超过日，双方可协商解除合同或变更合同条款，具体事宜以双方另行签署的书面协议为准。第十条争议解决10.1本合同履行过程中如发生争议，双方应友好协商解决；协商不成的，任何一方均可向（地点）有管辖权的人民法院提起诉讼。10.2本合同的签订、履行及争议解决均适用中华人民共和国法律。第十一条其他条款11.1本合同未尽事宜，双方可另行协商并签署补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。11.2本合同自双方签字盖章之日起生效，正本一式份，甲乙双方各执份，其余用于报备或相关手续。11.3本合同的签订地为中华人民共和国省市。第十二条签约双方甲方（发包方）：（名称）地址：联系人：联络方式：签字盖章：日期：年月日乙方（承包方）：（名称）地址：联系人：联络方式：签字盖章：日期：年