2025年农村安全饮水设施建设合同

2025年农村安全饮水设施建设合同本合同由以下双方于（填写具体省、市、县）签订：甲方（发包方）：名称：地址：法定代表人：联络方式：乙方（承包方）：名称：地址：法定代表人：联络方式：鉴于甲方为农村安全饮水设施建设工程的发包方，乙方为具有相应资质的施工承包方，双方本着平等、自愿、诚实信用的原则，就农村安全饮水设施建设工程施工事宜达成如下协议：第一条工程概况1.1工程名称：2025年农村安全饮水设施建设工程1.2工程地点：（填写具体地点）1.3工程内容：农村安全饮水设施建设工程，包括但不限于水源工程、输供水工程、净水工程、配水工程及相关附属设施的建设。1.4工程规模：（填写具体规模，如供水范围、受益人口等）1.5工程投资：（填写具体金额或资金来源）第二条施工工期2.1开工日期：年月日2.2竣工日期：年月日2.3总工期：天2.4工期顺延情况：因不可抗力、设计变更或甲方原因导致的工期延误，经双方确认后可相应顺延。第三条工程质量要求3.1工程质量标准：符合《农村饮水安全工程建设技术规范》（SL308-2025）及相关国家、地方标准。3.2材料要求：乙方提供的材料、设备必须符合国家相关质量标准，并提供合格证明。3.3施工要求：乙方应严格按照设计图纸和施工方案进行施工，确保工程质量和施工安全。3.4防护措施：乙方应采取有效措施保护施工现场及周边环境，防止水土流失、环境污染等。第四条工程验收4.1中间验收：乙方应在每个施工阶段完成并自检合格后，向甲方提出中间验收申请，甲方应在接到申请后日内组织验收。4.2竣工验收：工程竣工后，乙方应向甲方提交完整的竣工资料，并提出竣工验收申请。甲方应在接到申请后日内组织相关部门和专家进行竣工验收。4.3验收标准：以国家和地方相关标准为依据，确保工程质量和功能满足设计要求。第五条工程造价与支付5.1工程造价：本工程合同价款为人民币元（大写：元整），包括设计费、施工费、材料费及相关税费等。5.2资金来源：（填写资金来源，如中央财政资金、地方自筹资金等）。5.3付款方式：第一期付款：合同签订后，甲方支付合同总价的%作为预付款；第二期付款：工程进度达到%时，甲方支付合同总价的%；第三期付款：工程竣工验收合格后，甲方支付合同总价的%；余款：质量保证金为合同总价的%，质保期满后无质量问题一次性支付。5.4付款时间：甲方应按约定时间支付款项，逾期支付的，按每日‰支付违约金。第六条双方权利与义务6.1甲方权利与义务6.1.1有权监督乙方施工过程，提出整改意见；6.1.2负责提供施工场地及必要协助；6.1.3按约定支付工程款并及时组织验收；6.1.4负责协调周边关系，确保施工顺利进行。6.2乙方权利与义务6.2.1有权要求甲方按约定支付工程款；6.2.2负责按设计图纸和施工方案施工，确保工程质量和安全；6.2.3负责施工现场管理，遵守国家法律法规和安全生产规定；6.2.4负责工程竣工后的保修服务，质保期为年。第七条违约责任7.1甲方违约责任7.1.1逾期支付工程款的，按日‰支付违约金；7.1.2因甲方原因导致工程停工的，甲方应赔偿乙方相应损失。7.2乙方违约责任7.2.1因乙方施工质量问题导致验收不合格的，乙方应免费整改直至合格；7.2.2未按工期完成工程的，每逾期一日，支付合同总价‰的违约金；7.2.3因乙方原因导致工程损坏或他人损害的，乙方应承担赔偿责任。第八条不可抗力因战争、自然灾害、政府行为等不可抗力因素导致工程延误或损失的，双方另行协商解决，甲方不承担乙方的停工损失。第九条争议解决因本合同引起的争议，双方应友好协商解决；协商不成的，任何一方可向工程所在地人民法院提起诉讼。第十条合同的生效与终止10.1本合同自双方签字盖章之日起生效。10.2本合同在工程质保期满且无争议后自动终止。第十一条其他约定（填写其他约定事项，如保密条款、保险条款等）。甲方（盖章）：法定代表人或授权代表签字：日期：年月日乙方（盖章）：法定代表人或