2025二级水利工程施工合同

2025二级水利工程施工合同本合同（以下简称“本合同”）由以下双方于年月日在（地点）签订：甲方：（发包方名称）地址：法定代表人：联络方式：营业执照编号：乙方：（承包方名称）地址：法定代表人：联络方式：营业执照编号：资质等级：鉴于甲方拟将（工程名称）项目发包给乙方施工，乙方具备相应的资质和能力，并愿意承接该工程的施工任务。双方依据《中华人民共和国合同法》《中华人民共和国建筑法》《建设工程质量管理条例》等相关法律法规，经友好协商，达成如下协议：第一条工程概况1.1工程名称：1.2工程地点：1.3工程内容：（详细描述工程内容，包括但不限于水利工程的设计要求、施工范围等）1.4工程规模：1.5工程质量标准：（如符合水利行业标准、设计文件要求等）第二条合同双方2.1甲方（发包方）：负责本工程的发包及监督管理工作；按照本合同约定支付工程款；提供施工场地及相关资料；参与工程验收和竣争解决。2.2乙方（承包方）：负责按照本合同约定完成工程施工任务；保证施工质量符合设计文件和相关标准要求；按时提交工程进度报告和竣工资料；承担施工期间的安全责任。第三条工程内容及标准3.1工程内容：工程设计范围内的全部施工内容，包括但不限于（具体施工项目）；遵循（具体标准或规范名称）及相关法律法规要求。3.2施工标准：所有施工必须符合国家及地方相关法律法规、技术标准；工程质量达到（明确质量目标，如“合格”或“优良”）；第四条工期要求4.1开工日期：年月日4.2竣工日期：年月日4.3总工期：天4.4工期顺延：因甲方原因导致的停工；不可抗力事件；其他经双方协商一致同意顺延的情形；第五条合同造价与支付5.1合同总金额：本工程合同总金额为人民币元（大写：），此金额已包含费用（如税费、管理费、利润等）。5.2工程款支付方式：预付款：合同签订后，甲方支付合同总金额的%作为预付款；进度款：按月支付，乙方每月日前提交已完工程量报告，甲方审核后支付相应进度款；结算款：工程竣工验收合格后，双方进行最终结算，甲方支付剩余工程款，扣除质量保证金；5.3质量保证金：质量保证金为合同总金额的%，在工程竣工验收合格后年内无质量问题，甲方一次性退还；第六条双方权利与义务6.1甲方权利与义务：负责协调施工现场的外部关系；提供施工所需的设计文件和技术资料；按时支付工程款；组织工程验收；6.2乙方权利与义务：按时完成施工任务，确保质量达到约定标准；服从甲方及监理的管理；负责施工期间的材料保管及安全文明施工；保护施工区域内已有的设施和设备；第七条施工管理7.1施工安全：乙方应严格遵守安全生产相关规定，确保施工安全；如发生安全事故，乙方应承担相应责任；7.2进度管理：乙方应按计划推进施工进度，如因乙方原因导致工期延误，甲方有权要求乙方赔偿损失；7.3材料与设备：所有施工材料及设备应符合相关标准，并经甲方或监理单位验收合格后方可使用；第八条工程质量与验收8.1质量要求：工程质量必须符合设计文件、施工图纸及国家相关标准；乙方应在隐蔽工程覆盖前通知甲方或监理单位进行验收，并形成书面记录；8.2竣工验收：工程竣工后，乙方应提交完整的竣工资料；甲方应在收到竣工资料后日内组织验收；验收合格后，双方签署《竣工验收报告》；8.3质量保修：工程质量保修期为年，自工程竣工验收合格之日起计；保修期内，如发现质量问题，乙方应免费修复；第九条合同变更与签证9.1变更程序：工程变更需由甲方书面通知乙方，并经双方签字确认；变更内容增加或减少的工程量，双方应协商确定相应的价款调整；9.2签证管理：双方应妥善保存签证资料，作为工程结算的依据；第十条合同解除与终止10.1合同终止情形：工程竣工验收合格且结算完成；双方协商一致同意终止合同；10.2合同解除情形：乙方严重违约，经甲方通知后日内未改正；因不可抗力导致合同无法履行；第十一条违约责任11.1乙方违约责任：工期延误，每延误一天，乙方应支付违约金人民币元；质量不达标，需返工的，乙方承担相关费用；11.2甲方违约责任：未按约定支付工程款，每逾期一天，按逾期金额的%支付违约金；第十二条争议解决12.1本合同履行过程中如发生争议，双方应友好协商解决；12.2协商不成的，任何一方均可向工程所在地人民法院提起诉讼；第十三条补充协议本合同未尽事宜，双方可另行签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力；第十四条合同份数本合同一式份，甲乙双方各执份，具有同等法律效力；甲方（盖章）：法定代表人或授权代表签