2025年北京市建设项目施工合同样本

2025年北京市建设项目施工合同样本建设工程施工合同合同编号：签订地点：北京市签订日期：2025年月日发包人（以下简称甲方）：单位名称：地址：法定代表人：联络方式：承包人（以下简称乙方）：单位名称：地址：法定代表人：联络方式：鉴于甲方需要进行位于北京市区街道路号的建设项目施工，乙方具备相应的施工资质和能力，双方根据《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国建筑法》《建设工程质量管理条例》《建设工程安全生产管理条例》等相关法律法规，本着平等、自愿、诚实信用的原则，经友好协商，达成如下合同：第一章工程概况第一条工程名称：建设项目。第二条工程地点：北京市区街道路号。第三条工程规模：平方米（建筑面积/占地面积），具体以施工图纸为准。第四条工程内容：包括但不限于土建工程、安装工程、装饰工程等，具体内容以设计文件和工程量清单为准。第五条工程质量标准：符合国家、地方及行业相关标准，并达到设计文件要求。第六条工程承包范围：包括但不限于设计文件范围内的全部施工内容，具体内容以合同附件《工程量清单》为准。第二章发包人义务第七条甲方负责提供设计文件、施工场地及相关审批文件，并协助乙方办理施工相关手续。第八条甲方应按合同约定支付工程款，不得拖欠或拖延。第九条甲方有权对乙方施工过程进行监督，提出合理建议，并在发现施工问题时及时通知乙方整改。第十条甲方应提供施工用水、电、通信等必要条件，并承担相关费用。第三章承包人义务第十一条乙方应严格按照设计文件、施工图纸及施工规范进行施工，确保工程质量符合约定标准。第十二条乙方应建立健全安全管理制度，确保施工安全，防范安全事故的发生。第十三条乙方应遵守国家及地方关于环境保护、文明施工的相关规定，做到施工场地整洁、有序。第十四条乙方应按时完成施工任务，不得无故拖延工期。第十五条乙方应自行承担施工所需的机械设备、工具及人员，并承担相关费用。第四章工期第十六条计划开工日期：2025年月日。计划竣工日期：2025年月日。总工期：天。第十七条乙方应按照合同约定的工期组织施工，如遇不可抗力或甲方原因导致的停工，乙方应及时书面通知甲方，双方协商顺延工期。第十八条甲方不得随意压缩工期，否则乙方有权拒绝变更，并要求甲方承担由此造成的损失。第五章工程质量与验收第十九条工程质量标准：符合国家、地方及行业相关标准，并通过甲方及相关部门的验收。第二十条乙方应在施工过程中严格执行质量检验制度，发现问题及时整改。第二十一条工程隐蔽验收：乙方应在隐蔽工程完成后48小时内通知甲方进行验收，甲方应在接到通知后24小时内完成验收并签署意见，否则视为默认。第二十二条竣工验收：工程竣工后，乙方应向甲方提交完整的竣工资料，并提出验收申请。甲方应在收到申请后15日内组织验收，并在验收合格后签署竣工验收报告。第六章安全管理第二十三条乙方应严格执行国家及地方安全生产法律法规，确保施工安全。第二十四条乙方应为施工现场人员购买意外伤害保险及工伤保险，相关费用由乙方承担。第二十五条乙方应制定安全施工方案，并报甲方备案。第二十六条施工期间发生的安全事故，由乙方承担相应责任，并负责处理相关事宜。第七章工程款支付第二十七条合同价款：元（大写：）。第二十八条工程款支付方式：（银行转账/支票/其他方式）。第二十九条工程款支付节点：工程开工后日内支付合同价款的%。主体结构封顶后日内支付合同价款的%。竣工验收合格后日内支付合同价款的%。质保金：合同价款的%，在工程缺陷责任期满后无质量问题一次性支付。第三十条甲方应按合同约定支付工程款，不得无故拖欠。如甲方未能按期支付，乙方有权暂停施工，并要求甲方承担违约责任。第八章结算与决算第三十一条工程竣工后，乙方应向甲方提交完整的结算资料，包括但不限于施工签证、设计变更、材料价格确认等。第三十二条甲方应在收到结算资料后60日内完成审核，并向乙方支付剩余工程款。第三十三条结算价款应以合同附件《工程量清单》为基础，结合施工过程中的实际情况进行调整，但不得超出合理范围。第九章违约责任第三十四条任何一方未履行合同义务或履行义务不符合约定的，应承担违约责任，并赔偿造成的损失。第三十五条乙方未按工期完成施工任务，每拖延一日，应按合同价款的%向甲方支付违约金。第三十六条甲方未按期支付工程款，每拖欠一日，应按应付工程款的%向乙方支付违约金。第三十七条乙方未按质量标准施工，导致工程质量不符合要求的，甲方有权要求乙方返工，并承担由此造成的损失。第十章争议解决第三十八条因本合同引起的或与本合同有关的争议，双方应通过友好协商解决；协商不成的，任何一方均可向工程所在地有管辖权的人民法院提起诉讼。第十一章其他条款第三十九条本合同未尽事宜，双方可另行签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。第四十条本合同自双方签字盖章之日起生效。第四十一条本合同一式份，甲乙双方各执份，具有同等法律效力。合同附件工程量清单设计文件施工图纸其他相关文件（以下无正文）甲方（盖章）：授权代表签字：日期：2025年月日乙方（盖章）：授权代表签字：日期：2025年月日合同说明：本合同为2025年北京市建设项目施工合同样本，内容涵盖工程概况、发包人义务、承包人义务、工期、质量、安全、结算、违约责任、争议解决等核心条