2025【工程采购与施工合同补充协议】工程采购与施工合同的核心要素

2025【工程采购与施工合同补充协议】工程采购与施工合同的核心要素工程采购与施工合同补充协议本补充协议（以下简称“本协议”）由以下双方于年月日在（城市/地区）签订：甲方（发包方）:名称：地址：法定代表人：联络方式：乙方（承包方）:名称：地址：法定代表人：联络方式：鉴于甲乙双方于年月日签订了《工程采购与施工合同》（以下简称“主合同”），为进一步明确双方的权利义务，确保工程顺利实施，根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规，经双方友好协商，达成如下补充协议：第一条工程概况与范围1.1工程名称：1.2工程地点：1.3工程内容：详见本协议附件《工程范围说明书》。1.4合同工期：自年月日开工，至年月日竣工，总工期为天。1.5合同价款：人民币元（大写：元整）。本协议是对主合同的补充，主合同与本协议不一致的部分以本协议为准，本协议未尽事宜仍按主合同执行。第二条双方权利与义务2.1甲方权利与义务（1）负责提供工程所需的施工场地、水、电、通信等基础设施，并承担相关费用。（2）负责审核乙方提交的施工组织设计、进度计划、竣工资料等文件，并在规定时间内给予书面回复。（3）按时支付合同约定的工程款项，不得无故拖延。（4）负责协调施工现场的其他施工单位，确保乙方正常施工。2.2乙方权利与义务（1）严格按照合同约定的工期、质量要求完成工程施工，确保工程符合国家及地方相关标准。（2）负责施工现场的安全管理，遵守国家及地方安全生产法律法规，承担由此产生的责任。（3）按时向甲方提交施工进度报告、竣工报告及相关资料，并协助甲方完成竣工验收工作。（4）负责工程材料的采购、保管及质量检验，确保材料符合合同约定的标准。第三条工程款支付3.1工程款支付方式：（银行转账/支票/汇款等）。3.2工程款支付节点：（1）合同签订后，甲方向乙方支付合同总价的%作为预付款，计人民币元。（2）工程进度达到%时，甲方向乙方支付合同总价的%，计人民币元。（3）工程竣工验收合格后，甲方向乙方支付合同总价的%，计人民币元。（4）剩余合同总价的%作为质保金，质保期为年，自工程竣工验收合格之日起计算。3.3逾期支付工程款的违约责任：甲方应按每日‰的标准向乙方支付逾期利息。第四条工期与延误4.1工期顺延的情形：（1）不可抗力事件（如自然灾害、战争、政府行为等）导致无法施工；（2）甲方未能按约定提供施工场地或支付工程款；（3）乙方在施工过程中发现地下文物、古迹或其他需要保护的障碍物；（4）其他非乙方原因导致的停工。4.2延误责任：（1）乙方因自身原因导致工期延误的，每延误一日，应向甲方支付违约金人民币元。（2）甲方因未履行合同义务导致工期延误的，乙方有权相应顺延工期，且不承担违约责任。第五条工程质量与验收5.1工程质量标准：执行国家及地方相关工程标准，详见本协议附件《工程质量标准》。5.2隐蔽工程验收：乙方施工完成后，应及时通知甲方进行隐蔽工程验收。未经验收，乙方不得进行下一步施工。5.3竣工验收：工程竣工后，乙方应向甲方提交完整的竣工资料，并配合甲方完成竣工验收工作。5.4质量保修：乙方承诺对工程质量问题承担保修责任，保修期限为自工程竣工验收合格之日起年。第六条变更与签证6.1工程变更：（1）甲方需要对工程进行变更的，应以书面形式通知乙方，并明确变更内容、范围及要求。（2）乙方收到变更通知后，应在日内向甲方提交工程变更的实施方案和费用清单。（3）工程变更的费用及工期调整，双方应另行协商并签订补充协议。6.2签证：（1）施工过程中，乙方应如实记录工程变更、现场签证等情况，并及时提交甲方审核确认。（2）签证单应经双方签字盖章后生效，作为结算依据。第七条违约责任7.1乙方违约责任：（1）未按合同约定工期完成工程的，每延误一日，支付违约金人民币元。（2）工程质量问题导致返工或修复的，乙方应承担相关费用及违约责任。7.2甲方违约责任：（1）未按合同约定支付工程款的，按日‰支付逾期利息。（2）无正当理由解除合同的，应赔偿乙方遭受的损失。第八条争议解决8.1本协议履行过程中发生争议的，双方应通过友好协商解决。8.2协商不成的，任何一方可向工程所在地人民法院提起诉讼。第九条通知与送达9.1本协议项下的通知、文件等应以书面形式送达对方。9.2送达地址：（1）甲方：；（2）乙方：。变更送达地址的，应提前日以书面形式通知对方。第十条其他条款10.1本协议未尽事宜，双方可另行签订补充协议，补充协议与本协议具有同等法律效力。10.2本协议附件为本协议不可分割的一部分，与本协议具有同等法律效力。10.3本协议自双方签字盖章之日起生效，至工程保修期满且双方权利义务履行完毕之日终止。甲方（盖章）:法定代表人或授权代表签字：日期：年月日乙方（盖章）:法定代表人或授权