2007建设工程合同样本

2007建设工程合同样本第一篇范文：合同编号：__________

甲方（建设单位）：____________________

乙方（施工单位）：____________________

鉴于甲方拟在_________________（地点）进行建设工程，乙方同意按照甲方的需求进行施工，双方经友好协商，达成如下协议：

一、工程概况

1.工程名称：____________________

2.工程地点：____________________

3.工程内容：____________________

4.工程规模：____________________

5.工程总投资：____________________

二、工期及进度

1.工期：自合同签订之日起，共计__________个月。

2.进度：乙方应按照甲方要求，分阶段完成工程，具体进度安排如下：

（1）基础工程：__________个月

（2）主体工程：__________个月

（3）装饰工程：__________个月

三、工程款项及支付方式

1.工程款项：甲方应按照合同约定，在工程进度符合要求的情况下，分阶段支付工程款项。

2.支付方式：甲方应按照乙方提交的工程进度款申请，在规定的时间内，通过银行转账方式支付工程款项。

3.付款进度：具体付款进度如下：

（1）基础工程：__________%

（2）主体工程：__________%

（3）装饰工程：__________%

四、质量要求及验收标准

1.质量要求：乙方应严格按照国家有关建设工程质量标准和规范进行施工，确保工程质量达到国家规定的合格标准。

2.验收标准：工程验收应按照国家有关建设工程质量验收规范进行，由甲方组织验收，乙方应予以配合。

五、工程变更及洽商

1.工程变更：在施工过程中，如因设计变更、不可抗力等因素导致工程内容、规模、进度等发生变化，双方应协商一致，签订补充协议，调整合同内容。

2.洽商：在施工过程中，如遇有关工程问题，双方应友好协商，及时解决。

六、违约责任

1.甲方违约责任：

（1）未按时支付工程款项的，应向乙方支付违约金，违约金按应付工程款项的__________%计算。

（2）因甲方原因导致工程延期，每延误一日，应向乙方支付__________元的违约金。

2.乙方违约责任：

（1）未按时完成工程的，应向甲方支付违约金，违约金按延误工期总工程款的__________%计算。

（2）工程质量不符合合同约定的，应承担修复责任，修复费用由乙方承担。

七、争议解决

1.双方在履行合同过程中发生的争议，应首先通过友好协商解决。

2.如协商不成，任何一方均可向合同签订地的人民法院提起诉讼。

八、其他

1.本合同一式两份，甲乙双方各执一份，自双方签字盖章之日起生效。

2.本合同未尽事宜，双方可另行协商解决。

3.本合同附件如下：

（1）工程图纸

（2）施工组织设计

（3）工程量清单

（4）工程进度计划

（5）其他相关文件

甲方（盖章）：____________________

乙方（盖章）：____________________

签订日期：____________________

合同编号：__________

第二篇范文：第三方主体+甲方权益主导

甲方（建设单位）：____________________

乙方（施工单位）：____________________

丙方（第三方）：____________________

鉴于甲方拟在_________________（地点）进行建设工程，乙方同意按照甲方的需求进行施工，丙方作为第三方参与并提供相关服务，为保障甲方的权益，明确各方的责任、权利和义务，经友好协商，达成如下协议：

一、工程概况

1.工程名称：____________________

2.工程地点：____________________

3.工程内容：____________________

4.工程规模：____________________

5.工程总投资：____________________

二、工期及进度

1.工期：自合同签订之日起，共计__________个月。

2.进度：乙方应按照甲方要求，分阶段完成工程，具体进度安排如下：

（1）基础工程：__________个月

（2）主体工程：__________个月

（3）装饰工程：__________个月

三、工程款项及支付方式

1.工程款项：甲方应按照合同约定，在工程进度符合要求的情况下，分阶段支付工程款项。

2.支付方式：甲方应按照乙方提交的工程进度款申请，在规定的时间内，通过银行转账方式支付工程款项。

3.付款进度：具体付款进度如下：

（1）基础工程：__________%

（2）主体工程：__________%

（3）装饰工程：__________%

四、第三方丙方责任、权利和义务

1.责任：丙方应按照合同约定，提供优质、高效的服务，确保工程顺利进行。

2.权利：

（1）丙方有权要求甲方按照合同约定支付服务费用。

（2）丙方有权要求乙方按照合同约定提供施工条件。

3.义务：

（1）丙方应保证服务质量，如因丙方原因导致工程延误或质量不合格，丙方应承担相应责任。

（2）丙方应遵守国家法律法规，不得损害甲方、乙方及其他相关方的合法权益。

五、质量要求及验收标准

1.质量要求：乙方应严格按照国家有关建设工程质量标准和规范进行施工，确保工程质量达到国家规定的合格标准。

2.验收标准：工程验收应按照国家有关建设工程质量验收规范进行，由甲方组织验收，乙方应予以配合。

六、工程变更及洽商

1.工程变更：在施工过程中，如因设计变更、不可抗力等因素导致工程内容、规模、进度等发生变化，双方应协商一致，签订补充协议，调整合同内容。

2.洽商：在施工过程中，如遇有关工程问题，双方应友好协商，及时解决。

七、甲方的权益保障

1.甲方享有对工程进度、质量、安全等方面的监督权。

2.甲方有权要求乙方按照合同约定进行施工，并对施工过程中的违规行为进行制止。

3.甲方有权要求丙方提供的服务符合合同约定，并对丙方的不当行为提出整改要求。

八、乙方的违约及限制条款

1.乙方未按时完成工程的，每延误一日，应向甲方支付__________元的违约金。

2.乙方工程质量不符合合同约定的，应承担修复责任，修复费用由乙方承担。

3.乙方在施工过程中，如违反国家法律法规或损害甲方、丙方及其他相关方的合法权益，应承担相应法律责任。

4.乙方不得擅自变更施工方案，如需变更，应经甲方同意。

九、争议解决

1.双方在履行合同过程中发生的争议，应首先通过友好协商解决。

2.如协商不成，任何一方均可向合同签订地的人民法院提起诉讼。

十、其他

1.本合同一式两份，甲乙丙三方各执一份，自三方签字盖章之日起生效。

2.本合同未尽事宜，双方可另行协商解决。

十一、第三方介入的意义和目的

丙方作为第三方参与，旨在提供专业、高效的服务，确保工程顺利进行。丙方的介入有助于提高工程质量和施工效率，降低风险，保障甲方的合法权益。

十二、甲方为主导的目的和意义

甲方作为建设单位，对工程的质量、进度和安全负有最终责任。甲方为主导的合同模式，有利于甲方更好地行使监督权，保障自身权益，确保工程达到预期目标。

合同附件：

（1）工程图纸

（2）施工组织设计

（3）工程量清单

（4）工程进度计划

（5）其他相关文件

甲方（盖章）：____________________

乙方（盖章）：____________________

丙方（盖章）：____________________

签订日期：____________________

合同编号：__________

第三篇范文：第三方主体+乙方权益主导

甲方（建设单位）：____________________

乙方（施工单位）：____________________

丙方（第三方）：____________________

鉴于甲方拟在_________________（地点）进行建设工程，乙方作为施工单位，丙方作为第三方参与并提供相关技术服务，为保障乙方在施工过程中的权益，明确各方的责任、权利和义务，经友好协商，达成如下协议：

一、工程概况

1.工程名称：____________________

2.工程地点：____________________

3.工程内容：____________________

4.工程规模：____________________

5.工程总投资：____________________

二、工期及进度

1.工期：自合同签订之日起，共计__________个月。

2.进度：乙方应按照丙方提供的技术服务，分阶段完成工程，具体进度安排如下：

（1）基础工程：__________个月

（2）主体工程：__________个月

（3）装饰工程：__________个月

三、工程款项及支付方式

1.工程款项：甲方应按照合同约定，在工程进度符合要求的情况下，分阶段支付工程款项。

2.支付方式：甲方应按照乙方提交的工程进度款申请，在规定的时间内，通过银行转账方式支付工程款项。

3.付款进度：具体付款进度如下：

（1）基础工程：__________%

（2）主体工程：__________%

（3）装饰工程：__________%

四、第三方丙方责任、权利和义务

1.责任：丙方应按照合同约定，提供专业技术支持，确保施工过程顺利进行。

2.权利：

（1）丙方有权要求甲方按照合同约定支付技术服务费用。

（2）丙方有权要求乙方按照合同约定进行施工，并配合提供必要的信息和数据。

3.义务：

（1）丙方应保证技术服务的质量，如因丙方原因导致施工延误或质量问题，丙方应承担相应责任。

（2）丙方应遵守国家法律法规，不得损害乙方及其他相关方的合法权益。

五、施工要求与技术支持

1.乙方应按照丙方提供的技术方案和施工指导进行施工。

2.丙方应定期对乙方进行技术培训和现场指导，确保施工质量。

六、甲方的违约及限制条款

1.甲方未按时支付工程款项的，每延误一日，应向乙方支付__________元的违约金。

2.甲方因自身原因导致工程延期，每延误一日，应向乙方支付__________元的违约金。

3.甲方不得无故变更施工方案，如需变更，应提前与乙方协商，并承担由此产生的额外费用。

七、争议解决

1.双方在履行合同过程中发生的争议，应首先通过友好协商解决。

2.如协商不成，任何一方均可向合同签订地的人民法院提起诉讼。

八、其他

1.本合同一式两份，甲乙丙三方各执一份，自三方签字盖章之日起生效。

2.本合同未尽事宜，双方可另行协商解决。

九、乙方为主导的目的和意义

乙方作为施工单位，通过合同约定，确保自身在施工过程中的权益得到充分保障。乙方为主导的合同模式，有助于乙方更好地行使施工管理权，维护自身利益，提高施工质量和效率。

十、弱化甲方为主导的意义和目的

甲方在合同中的角色从主导转变为配合，旨在简化管理