企业仓库建设合同范例

企业仓库建设合同范例第一篇范文：合同编号：__________

甲方（以下简称“甲方”）与乙方（以下简称“乙方”）根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，本着平等、自愿、公平、诚实信用的原则，就甲方委托乙方进行仓库建设的有关事宜，经双方友好协商，达成如下协议：

一、工程概况

1.1工程名称：甲方仓库建设项目

1.2工程地点：__________

1.3工程规模：__________

1.4工程工期：__________

1.5工程质量：符合国家相关质量标准

二、工程内容

2.1乙方负责甲方仓库项目的规划设计、施工、验收及保修等工作。

2.2工程内容包括但不限于：土建工程、钢结构工程、电气工程、给排水工程、消防工程等。

2.3乙方应按照甲方要求，确保工程进度、质量、安全等方面达到合同约定标准。

三、合同价款及支付方式

3.1合同价款：__________

3.2支付方式：

（1）合同签订后，甲方支付合同价款的________%作为预付款；

（2）工程进度达到合同约定节点时，甲方支付合同价款的________%作为进度款；

（3）工程竣工验收合格后，甲方支付合同价款的________%作为竣工款；

（4）保修期满后，甲方支付合同价款的________%作为保修金。

四、工程进度及验收

4.1乙方应按照合同约定的工期完成工程，如因乙方原因导致工期延误，乙方应承担相应的违约责任。

4.2工程验收分为隐蔽工程验收、分部分项工程验收和竣工验收。

4.3甲方有权对工程进行监督检查，乙方应予以配合。

4.4工程验收合格后，甲方应在合同约定的时间内支付竣工款。

五、质量保证及保修

5.1乙方应确保工程质量符合国家相关质量标准。

5.2保修期限：__________

5.3保修期内，如因乙方原因导致工程出现质量问题，乙方应承担相应的维修责任。

六、违约责任

6.1如乙方未按合同约定完成工程，甲方有权解除合同，并要求乙方承担违约责任。

6.2如甲方未按合同约定支付款项，乙方有权解除合同，并要求甲方承担违约责任。

六、争议解决

7.1双方在履行合同过程中发生的争议，应友好协商解决。

7.2协商不成的，任何一方均可向有管辖权的人民法院提起诉讼。

七、其他约定

8.1本合同未尽事宜，双方可另行协商解决。

8.2本合同一式两份，甲乙双方各执一份，自双方签字（或盖章）之日起生效。

附件：

1.工程设计图纸

2.工程施工图

3.工程预算书

4.工程进度计划

5.工程验收标准

6.保修期限及内容

7.其他相关文件

甲方（盖章）：__________

乙方（盖章）：__________

代表人（签字）：__________

代表人（签字）：__________

签订日期：__________年__________月__________日

第二篇范文：第三方主体+甲方权益主导

甲方（以下简称“甲方”）为满足自身仓储需求，特委托乙方（以下简称“乙方”）进行仓库建设，并引入丙方（以下简称“丙方”）作为第三方监理单位，共同完成本工程。为保证工程质量和进度，保障甲方权益，经甲乙丙三方友好协商，达成如下协议：

一、工程概况

1.1工程名称：甲方仓库建设项目

1.2工程地点：__________

1.3工程规模：__________

1.4工程工期：__________

1.5工程质量：符合国家相关质量标准

二、工程内容

2.1乙方负责甲方仓库项目的规划设计、施工、验收及保修等工作。

2.2丙方作为第三方监理单位，负责对工程进行全过程监理，确保工程质量、进度和安全。

三、丙方责任与权利

3.1责任：

（1）对乙方施工过程进行监督，确保施工符合设计要求和质量标准；

（2）对施工过程中出现的问题提出整改意见，并要求乙方及时整改；

（3）对工程进度进行跟踪，确保工程按期完成；

（4）对工程安全进行监控，确保施工安全。

3.2权利：

（1）对乙方施工过程中出现的问题，有权要求乙方整改；

（2）对工程进度和质量的监督权；

（3）对工程安全进行监控的权利；

（4）对工程变更、停工等事项的知情权。

四、合同价款及支付方式

4.1合同价款：__________

4.2支付方式：

（1）合同签订后，甲方支付合同价款的________%作为预付款；

（2）工程进度达到合同约定节点时，甲方支付合同价款的________%作为进度款；

（3）工程竣工验收合格后，甲方支付合同价款的________%作为竣工款；

（4）保修期满后，甲方支付合同价款的________%作为保修金。

五、工程进度及验收

5.1乙方应按照合同约定的工期完成工程，如因乙方原因导致工期延误，乙方应承担相应的违约责任。

5.2丙方负责对工程进度进行监督，确保工程按期完成。

5.3工程验收分为隐蔽工程验收、分部分项工程验收和竣工验收。

5.4甲方有权对工程进行监督检查，乙方应予以配合。

六、质量保证及保修

6.1乙方应确保工程质量符合国家相关质量标准。

6.2丙方负责对工程质量进行监督，确保工程质量达标。

6.3保修期限：__________

6.4保修期内，如因乙方原因导致工程出现质量问题，乙方应承担相应的维修责任。

七、违约责任

7.1乙方违约责任：

（1）因乙方原因导致工期延误，每延误一日，应向甲方支付________%的违约金；

（2）因乙方原因导致工程质量不合格，应承担全部修复费用；

（3）因乙方原因导致安全事故，应承担相应的法律责任。

7.2丙方违约责任：

（1）因丙方原因导致工程进度延误，每延误一日，应向甲方支付________%的违约金；

（2）因丙方原因导致工程质量不合格，应承担相应的法律责任。

八、争议解决

8.1双方在履行合同过程中发生的争议，应友好协商解决。

8.2协商不成的，任何一方均可向有管辖权的人民法院提起诉讼。

九、其他约定

9.1本合同未尽事宜，双方可另行协商解决。

9.2本合同一式三份，甲乙丙三方各执一份，自三方签字（或盖章）之日起生效。

附件：

1.工程设计图纸

2.工程施工图

3.工程预算书

4.工程进度计划

5.工程验收标准

6.保修期限及内容

7.其他相关文件

第三方介入的意义和目的：

1.引入丙方作为第三方监理单位，有助于提高工程质量和进度，确保工程按期完成；

2.丙方作为专业机构，能够对工程质量、进度和安全进行全面监督，降低风险；

3.通过丙方的介入，有利于保障甲方的合法权益，提高合同履行的透明度。

甲方权益主导的目的和意义：

1.本合同以甲方权益为主导，有利于保障甲方在工程中的主导地位，确保工程按甲方要求进行；

2.甲方通过明确乙方的违约责任，能够有效维护自身权益，降低风险；

3.甲方通过引入第三方监理单位，加强对工程的全过程监督，提高工程质量和进度，实现自身利益最大化。

第三篇范文：第三方主体+甲方权益主导

乙方（以下简称“乙方”）为专业施工单位，接受甲方（以下简称“甲方”）委托，进行仓库建设。鉴于乙方在施工过程中的专业性和经验，为确保工程顺利进行，特引入丁方（以下简称“丁方”）作为第三方咨询机构，提供专业咨询和监督服务。为明确各方责任、权利和义务，经甲乙丁三方友好协商，达成如下协议：

一、工程概况

1.1工程名称：甲方仓库建设项目

1.2工程地点：__________

1.3工程规模：__________

1.4工程工期：__________

1.5工程质量：符合国家相关质量标准

二、乙方责任与权利

2.1责任：

（1）按照甲方要求，负责仓库项目的规划设计、施工、验收及保修等工作；

（2）确保工程进度、质量、安全等方面达到合同约定标准；

（3）对工程变更、停工等事项及时通知甲方，并征得甲方同意。

2.2权利：

（1）在工程实施过程中，对施工方案、施工工艺、材料选用等拥有自主决定权；

（2）对甲方提出的变更要求，有权提出合理化建议；

（3）在工程进度、质量、安全等方面出现问题时，有权要求甲方提供必要的支持。

三、丁方责任与权利

3.1责任：

（1）对乙方施工过程进行专业咨询和监督，确保施工符合设计要求和质量标准；

（2）对施工过程中出现的问题提出整改意见，并要求乙方及时整改；

（3）对工程进度进行跟踪，确保工程按期完成；

（4）对工程安全进行监控，确保施工安全。

3.2权利：

（1）对乙方施工过程中出现的问题，有权要求乙方整改；

（2）对工程进度和质量的监督权；

（3）对工程安全进行监控的权利；

（4）对工程变更、停工等事项的知情权。

四、合同价款及支付方式

4.1合同价款：__________

4.2支付方式：

（1）合同签订后，甲方支付合同价款的________%作为预付款；

（2）工程进度达到合同约定节点时，甲方支付合同价款的________%作为进度款；

（3）工程竣工验收合格后，甲方支付合同价款的________%作为竣工款；

（4）保修期满后，甲方支付合同价款的________%作为保修金。

五、工程进度及验收

5.1乙方应按照合同约定的工期完成工程，如因乙方原因导致工期延误，乙方应承担相应的违约责任。

5.2丁方负责对工程进度进行监督，确保工程按期完成。

5.3工程验收分为隐蔽工程验收、分部分项工程验收和竣工验收。

5.4甲方有权对工程进行监督检查，乙方应予以配合。

六、质量保证及保修

6.1乙方应确保工程质量符合国家相关质量标准。

6.2丁方负责对工程质量进行监督，确保工程质量达标。

6.3保修期限：__________

6.4保修期内，如因乙方原因导致工程出现质量问题，乙方应承担相应的维修责任。

七、违约责任

7.1甲方违约责任：

（1）因甲方原因导致工期延误，每延误一日，应向乙方支付________%的违约金；

（2）因甲方原因导致工程质量不合格，乙方有权要求甲方承担全部修复费用；

（3）因甲方原因导致安全事故，乙方有权要求甲方承担相应的法律责任。

七、争议解决

7.1双方在履行合同过程中发生的争议，应友好协商解决。

7.2协商不成的，任何一方均可向有管辖权的人民法院提起诉讼。

九、其他约定

9.1本合同未尽事宜，双方可另行协商解决。

9.2本合同一式三份，甲乙丁三方各执一份，自三方签字（或盖章）之日