2025建筑工程劳务分包合同(土建框架)

2025建筑工程劳务分包合同(土建框架)合同编号：签订地点：签订时间：发包人（以下简称甲方）：名称：地址：法定代表人：联络方式：承包人（以下简称乙方）：名称：地址：法定代表人：联络方式：鉴于甲方需要进行工程项目的施工，乙方具备相应的劳务资质和施工能力，双方本着平等、自愿、诚实信用的原则，经友好协商，就甲方将工程中的劳务分包事项委托乙方完成达成一致，并签订本合同。第一条工程概况1.1工程名称：1.2工程地点：1.3工程规模：1.4结构类型：第二条工程内容2.1乙方承包范围：土建框架结构施工，包括但不限于基础工程、主体结构工程、二次结构工程等，具体内容详见本合同附件《工程内容明细表》。2.2工程质量要求：符合国家及地方相关建筑规范和标准，满足设计文件要求，并通过相关主管部门的验收。2.3施工标准：执行《中华人民共和国建筑法》《建设工程质量管理条例》及相关技术规范。第三条承包方式3.1本工程采用劳务分包方式，乙方仅提供劳务，材料、设备及施工机械由甲方提供。3.2乙方应按照甲方的要求，合理安排施工进度，确保工程按时完成。第四条工期4.1总工期：自年月日开工，至年月日竣工，总工期为天。4.2节点工期：详见本合同附件《工期节点表》。4.3工期顺延条件：因不可抗力、设计变更、材料供应延迟、甲方原因导致的停工等情况，经甲方书面确认后，工期相应顺延。第五条质量标准5.1工程质量须达到标准，并通过相关质量验收。5.2乙方应严格按照施工图纸、技术规范及安全操作规程进行施工，确保施工质量符合要求。5.3因乙方施工原因导致的质量问题，乙方应无偿修复，并承担由此造成的损失和责任。第六条双方权利与义务甲方权利与义务：6.1负责提供工程所需材料、设备及施工场地，并保证其质量符合要求。6.2负责施工图纸的提供和技术交底工作，及时解决施工中的技术问题。6.3按照本合同约定支付劳务报酬。6.4监督乙方施工进度和质量，有权对乙方施工行为提出整改要求。乙方权利与义务：6.5按照合同约定完成承包范围内的施工任务，确保施工质量符合要求。6.6负责施工现场的劳动力组织和管理，安排合格的施工人员上岗。6.7遵守甲方施工现场管理规定，服从甲方的统一协调和指挥。6.8负责施工过程中产生的建筑垃圾清理及场地卫生工作。第七条费用与支付7.1�劳务报酬计算方式：本工程采用计价方式，劳务报酬总额为人民币元（大写：元整）。7.2付款方式：（1）开工后日内，甲方支付乙方合同总价的%作为预付款；（2）每完成节点工程后日内，甲方支付相应节点工程款；（3）工程竣工验收合格后日内，甲方支付剩余工程款；（4）质保金：甲方向乙方预留合同总价的%作为质保金，质保期满后无质量问题一次性支付。7.3甲方逾期支付工程款的，乙方有权暂停施工，由此造成的工期延误及损失由甲方承担。第八条变更与索赔8.1工程变更：（1）甲方有权根据工程需要对施工内容进行调整，乙方应积极配合并及时调整施工计划；（2）因工程变更产生的额外费用，双方另行协商确定，由甲方在变更确认后日内支付乙方。8.2索赔：（1）因甲方原因导致的停工、窝工，甲方应向乙方支付相应费用；（2）因乙方原因导致的停工、窝工，乙方无权向甲方索赔。第九条验收9.1工程验收：（1）隐蔽工程验收：乙方应在隐蔽工程施工完毕后小时内通知甲方进行验收，甲方应在小时内完成验收并签署意见；（2）分部分项工程验收：乙方应在完成每一分部分项工程后小时内通知甲方进行验收，甲方应在小时内完成验收并签署意见；（3）竣工验收：工程整体竣工后，乙方应向甲方提交完整的竣工资料，并配合甲方组织竣工验收。9.2质量要求：所有验收项目均需符合国家规范及设计要求，验收不合格的项目乙方应立即整改并承担相应费用。第十条保修10.1质保期限：工程竣工验收合格后，乙方对承包范围内的工程质量提供年的保修服务。10.2保修范围：因乙方施工原因造成的质量问题，乙方应无偿修复并承担相应费用。第十一条安全责任11.1乙方应严格遵守施工现场安全管理规定，做好施工现场的安全防护工作，确保施工期间无安全事故发生。11.2因乙方原因导致的安全事故，由乙方承担全部责任及相应赔偿费用。11.3乙方应为其施工人员购买保险，保险费用由乙方承担。第十二条保险12.1乙方应为其施工人员购买工伤保险和意外伤害保险，费用由乙方承担。12.2保险范围：施工期间因乙方施工人员发生工伤事故或意外伤害，由保险公司负责理赔，甲方不承担任何责任。第十三条违约责任13.1甲方违约责任：（1）未按合同约定支付工程款的，每逾期一日，按逾期金额的‰支付违约金；（2）因甲方原因导致工程停工的，应向乙方支付相应的停工费用。13.2乙方违约责任：（1）未按合同约定工期完成施工任务的，每逾期一日，按合同总价的‰支付违约金；（2）施工质量不符合要求的，乙方应无偿修复，并承担修复期间的费用；（3）因乙方原因导致的安全事故，乙方应承担全部责任及赔偿费用。第十四条争议解决14.1因本合同履行过程中发生争议的，双方应通过友好协商解决；协商不成的，任何一方均可向仲裁委员会申请仲裁。第十五条合同解除15.1本合同在下列情况下可以解除：（1）双方协商一致；（2）因不可抗力导致合同无法履行；（3）乙方严重违反合同约定，经甲方书面通知后日内未改正的。第十六条其他条款16.1本合同未尽事宜，双方可另行签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。16.2本合同一式份，甲乙双