钢结构工程承包合同书模板

钢结构工程承包协议书钢结构工程承包协议书建设名称:工程单位:承包单位:年月日钢结构施工承包协议书建设单位:（以下简称甲方）施工单位:（以下简称乙方）为了明确双方责任,分工协作,相互配合,依据国家相关要求,钢结构工程承包具体情况,经双方协商一致,签署本协议以下:第一条、工程名称:第二条、工程地点:第三条、工程范围:第四条、承包方法:包工不包料工程造价:以（）如实际施工中有增、减,凭图纸变更通知及双方签证,决算时按实际工程发生实际量乘以协议单价计算。（价目表第五条、工程承包范围包含:钢结构部分制作、安装、防腐、涮漆处理及皮装安装,按图施工。第六条、工程期限:乙方收到甲方通知后三天内必需进场,进场后,施工期限（依据实际情况,双方约定）在施工过程中因为人为不可抗力或设计变更,和矿方等原因延迟施工顺延工期,并双方签证认可。第七条、工程结算:1、本协议签订生效后三日内甲方付乙方准备款万元。2、一切就序,工人进入工地,付万元（预算价%）。3、构件框架吊装前,付万元（预算价%）。4、钢构架安装中段付万元（预算价%）。5、钢构部分完成安装组合（双方验收）封皮前付万元（预算价%）。6、全部协议工程项目完成,双方验收合格一周内付到全部工程款%。工程因甲方施工预付承诺款和施工进度款而工进度所造成乙方停工、窝工损失（除顺延工期外）还应由甲方负担对应经济损失。7、全部工程求款必需汇入乙方指定账户（或现金支付）并由乙方协议法人出具收款收据（如甲方需要税票,税费及对应税率增付给乙方）。第八条、工程质量验收1、乙方必需严格按甲方提供施工图纸、说明和相关规范精心施工,确保质量,施工中因施工责任造成不合质量要求,甲方须立刻提出,乙方应确保质量,负责返工修固,并负担一切费用。通常因乙方原因造成质量问题,均由乙方无偿保修三年（本工程由甲方单位和建设方人员验收,或由甲方按质监站组织验收结果为准。）2、甲方按施工图纸、说明及国家相关要求进行验收,完工前,乙方提出交工通知书,甲方接到通知书后在五日内组织人员进行验收,并开具验收证实,逾期按合格检定。（完工验收合格后,甲方方可投入使用,未经验收,甲方撤自使用则视为工程验收合格。第九条、施工准备:施工前甲方应尽全力帮助乙方作业前准备,并做好进场前工作（三通一平,施工图会审及相关事宜。）工程开工汇报、及施工许可证等手续,和施工图纸方案均甲方提供。第十条、双方确定签字预算明细后附（6、7页）第十一条、协议生效及考评1、本协议自双方签字盖章收到备料款后即生效至工程完工及款项结算后失效。2、本协议正本两份,双方各执一份,副本两份,甲方执壹份,乙方执壹份。本协议所属方案图、施工图、改造本协议过程中双方指派现场代表签署联络单、指令单、会议纪录、签权单等都属本协议附件,并与本协议一并含有法律效力。第十二条、附则:1、本工程甲方指派先生,乙方指派先生,为现场施工协理,处理本工程施工中相关事宜。双方指派人员就签发相关工程联络单、验收单、结算单、通知单、皆含有法律效力。2、落实国家安全生产相关要求,确保安全施工,如施工中发生工伤及包含经济责任,由乙方自负。3、如一方私自中止协议,须按经济协议法规处理或向任何一方所在地人民法院起诉。甲方:乙方:甲方责任人（签字）盖章:乙方责任人（签字）盖章:年月日备注: