道路修缮施工合同协议

道路修缮施工合同协议甲方（发包人）：名称：______________________法定代表人：________________地址：____________________联系方式：________________乙方（承包人）：名称：______________________法定代表人：________________地址：____________________联系方式：________________鉴于甲方拥有[道路具体名称]的修缮需求，乙方具备道路修缮的专业资质和能力，根据《中华人民共和国民法典》及相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平和诚实信用的基础上，就道路修缮事宜协商一致，订立本合同。一、标的物或服务具体描述1.道路概况本合同所涉及的道路位于[道路具体位置]，道路全长[x]米，路面宽度为[x]米，道路等级为[具体等级]。该道路因长期使用及自然因素影响，出现路面破损、坑洼不平、排水不畅等问题，需要进行全面修缮。2.修缮内容路面修复：对破损的路面进行拆除并重新铺设[具体路面材料及规格，如厚度为[x]厘米的沥青混凝土路面]，确保路面平整、坚实，无明显裂缝和坑洼。路基处理：对路基下沉、松软等问题进行加固处理，采用[具体加固方法，如换填砂石、强夯等]，提高路基的承载能力。排水系统修缮：对道路的排水管道进行疏通、清理，修复或更换损坏的排水管道，确保排水畅通，无积水现象。附属设施修复：对道路两侧的路缘石、人行道板等附属设施进行修复或更换，使其符合相关标准和规范。3.修缮标准修缮后的道路应符合国家及地方现行的道路工程施工质量验收规范和标准，路面平整度偏差不超过[具体数值]毫米，压实度达到[具体标准]。排水系统应满足暴雨天气下的排水要求，排水坡度符合设计规定，排水管道无渗漏现象。附属设施的安装应牢固、整齐，与道路整体协调一致。二、权利义务（一）甲方权利义务1.权利有权对乙方的施工过程进行监督检查，提出意见和建议。有权按照本合同约定对乙方完成的工作成果进行验收。2.义务向乙方提供道路的相关资料，包括但不限于道路设计图纸、地质勘察报告等，协助乙方了解道路现状和修缮要求。负责协调施工过程中与周边单位和居民的关系，为乙方施工创造良好的外部环境。按照本合同约定的时间和方式向乙方支付工程款。（二）乙方权利义务1.权利有权要求甲方按照本合同约定提供相关资料和协助。有权按照本合同约定收取工程款。2.义务按照本合同约定的修缮内容、标准和工期组织施工，确保工程质量达到验收标准。编制施工方案和施工计划，报甲方审核同意后严格执行。负责施工现场的安全管理，采取必要的安全防护措施，确保施工安全，因乙方原因造成的安全事故，由乙方承担全部责任。遵守环境保护规定，控制施工过程中的扬尘、噪声等污染，减少对周边环境的影响。在施工过程中发现地下文物、障碍物等情况时，应及时通知甲方，并采取妥善的保护措施。工程竣工后，负责清理施工现场，做到工完场清。三、工程款及支付方式1.工程款总额本合同约定的道路修缮工程款为人民币[大写金额]元整（小写：￥[具体金额]元）。该工程款为固定总价，不因任何因素调整，但因甲方提出的设计变更或增加修缮内容导致的费用增加除外。2.支付方式预付款：合同签订后[x]个工作日内，甲方向乙方支付工程款的[x]%作为预付款，即人民币[大写金额]元整（小写：￥[具体金额]元）。工程进度款：乙方完成路基处理工程并经甲方验收合格后[x]个工作日内，甲方向乙方支付工程款的[x]%，即人民币[大写金额]元整（小写：￥[具体金额]元）；乙方完成路面铺设工程并经甲方验收合格后[x]个工作日内，甲方向乙方支付工程款的[x]%，即人民币[大写金额]元整（小写：￥[具体金额]元）。竣工验收款：工程竣工并经相关部门验收合格后[x]个工作日内，甲方向乙方支付至工程款的[x]%，即人民币[大写金额]元整（小写：￥[具体金额]元）。质量保证金：工程款的[x]%作为质量保证金，在工程竣工验收合格满[x]年后，如无质量问题，甲方在[x]个工作日内无息支付给乙方。四、工期1.开工日期本合同道路修缮工程计划于[预计开工日期]开工，具体开工日期以甲方书面通知为准。2.竣工日期本合同道路修缮工程预计于开工日期起[x]天内竣工，具体竣工日期根据实际施工进度确定，但不得超过合同约定的总工期。3.工期延误因甲方原因导致工程延误的，工期相应顺延，甲方应承担由此给乙方造成的损失。因乙方原因导致工程延误的，乙方应承担违约责任，每延误一天，按照合同总金额的[x]%向甲方支付违约金。如因乙方延误导致甲方遭受其他损失的，乙方应予以赔偿。因不可抗力或其他不可预见、不可避免的因素导致工程延误的，双方应协商解决工期顺延事宜，互不承担违约责任。五、质量及验收1.质量要求乙方应严格按照本合同约定的修缮标准进行施工，确保工程质量符合国家及地方现行的道路工程施工质量验收规范和标准。2.验收程序工程竣工后，乙方应向甲方提交工程竣工报告，并通知甲方进行验收。甲方收到乙方的验收通知后，应在[x]个工作日内组织相关人员进行验收。如验收合格，双方应签署工程竣工验收报告；如验收不合格，乙方应按照甲方的要求进行整改，直至达到验收标准，整改费用由乙方承担，且工期不顺延。工程竣工验收合格后，乙方应按照国家有关规定和本合同约定提交工程竣工资料，包括但不限于施工图纸、施工记录、材料检验报告、隐蔽工程验收记录等。六、违约责任1.甲方违约责任若甲方未按照本合同约定的时间和方式支付工程款，每逾期一天，应按照未支付金额的[x]%向乙方支付违约金。若甲方因自身原因导致乙方无法正常施工，应承担乙方因此造成的损失，包括但不限于停工损失、设备租赁费用、人员窝工费用等。2.乙方违约责任若乙方未按照本合同约定的修缮内容、标准和工期完成工程，应承担违约责任，按照合同总金额的[x]%向甲方支付违约金。如因乙方原因导致工程质量不符合验收标准，乙方应负责无偿返工直至达到验收标准，返工费用由乙方承担，且工期不顺延。若乙方违反本合同约定的安全管理、环境保护等规定，导致发生安全事故或环境污染事件，乙方应承担全部法律责任和经济赔偿责任。若乙方擅自将本合同项下的工程转包或分包给第三方，甲方有权解除本合同，乙方应按照合同总金额的[x]%向甲方支付违约金，并返还已收取的工程款。同时，乙方应承担由此给甲方造成的损失。七、争议解决本合同在履行过程中发生的争议，由双方协商解决；协商不成的，任何一方均有权向有管辖权的人民法院提起诉讼。八、其他条款1.本合同自双方签字（盖章）之日起生效。2.本合同一式[x]份，甲乙双方各执[x]份，具有同等法律效力。3.本合同未尽事宜，双方可另行协商并签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。如补充协议与本合同不一致的，以补充协议为准。