建设工程委托监理合同样本(2)5篇

建设工程委托监理合同样本(2)5篇篇1委托人（全称）：_____________________监理人（全称）：_____________________根据《中华人民共和国合同法》及其他有关法律、法规的规定，双方遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，就本建设工程的监理事项协商一致，订立本合同。一、工程概况1.工程名称：_____________________2.工程地点：_____________________3.工程规模：_____________________4.工程投资额：_____________________二、监理范围1.监理范围：_____________________2.监理内容：_____________________三、监理期限1.监理期限：自合同签订之日起至工程竣工验收之日止。2.监理人在监理期限内应实施下列工作：（1）对建设工程的实施情况进行检查；（2）对建设工程的施工质量进行监督；（3）对建设工程的施工进度进行控制；（4）对建设工程的工程造价进行监督；（5）对建设工程的安全生产进行监督；（6）对建设工程的环保工作进行监督；（7）参与建设工程的竣工验收。四、监理报酬及支付方式1.监理报酬：根据工程的实际情况，双方商定监理报酬为人民币______元。该报酬已包含监理人的工资、保险、税金等全部费用。2.支付方式：合同签订后，委托人向监理人支付______元作为预付款。预付款在工程竣工验收后扣除。剩余款项在竣工验收后______天内支付完毕。五、双方的权利和义务1.委托人的权利和义务（1）权利：享有对建设工程的监理服务；监督监理人的工作，并提出改进意见。（2）义务：按照合同约定支付监理报酬；提供必要的现场办公条件；协助监理人处理与工程相关的问题。2.监理人的权利和义务（1）权利：享有获得监理报酬的权利；享有对建设工程的监督权。（2）义务：按照合同约定履行监理职责；对建设工程的实施情况进行检查；对建设工程的施工质量进行监督；对建设工程的施工进度进行控制；对建设工程的工程造价进行监督；对建设工程的安全生产进行监督；对建设工程的环保工作进行监督。参与建设工程的竣工验收。六、违约责任及赔偿损失的规定1.违约责任的承担：如一方违约，违约方应承担违约责任并赔偿因此给对方造成的实际损失。具体违约责任及赔偿损失的计算方式如下：______。2.违约金的支付：违约金应在违约行为发生后______天内支付完毕。如违约方未在规定期限内支付违约金，则每逾期一天，违约方应按逾期未支付金额的______%向守约方支付滞纳金。滞纳金的支付直至违约金支付完毕为止。如违约方拒不支付违约金，则守约方有权通过法律途径向违约方追讨违约金及滞纳金。3.赔偿损失的计算方式：根据《中华人民共和国合同法》及相关司法解释的规定，按照实际损失的计算方式计算赔偿金额。具体计算方式如下：______。篇2委托人（全称）：[甲方公司名称]监理人（全称）：[乙方公司名称]根据有关法律法规，甲方委托乙方对[项目名称]实施监理。为明确双方的权利、义务和经济责任，双方本着平等、自愿、公正和诚实守信的原则，经友好协商，签订本合同。一、词语涵义建设监理：是指乙方受甲方委托，依据国家法律法规及有关技术标准、设计文件和委托监理合同，对建设工程实施的专业化监督管理。二、实施监理项目项目名称：[项目名称]项目地点：[项目地点]项目规模：[项目规模]三、监理范围与工作内容1.监理范围：本工程监理范围包括工程从开工到竣工验收的全过程。具体包括质量控制、进度控制、投资控制、安全管理、组织管理和协调沟通等方面。2.工作内容：乙方需按照甲方的要求，制定详细的项目监理计划，并按照计划实施监理工作。具体包括：（1）质量控制：制定质量管理制度，负责审查承包单位提交的施工组织设计和施工方案，并监督承包单位按审查后的施工方案实施施工。对施工质量进行监督，确保工程质量符合合同约定和相关标准。（2）进度控制：负责审查承包单位提交的工程进度计划，并监督承包单位按计划实施施工。对施工进度进行监督，确保工程按时完成。（3）投资控制：负责审查承包单位提交的工程量清单和预算，并监督承包单位按预算实施施工。对投资进行监督，确保工程投资控制在预算范围内。（4）安全管理：负责制定安全管理制度，并监督承包单位实施安全措施。对施工现场进行安全监督，确保安全生产。（5）组织管理：负责审查承包单位的施工组织和管理体系，并监督承包单位实施管理。对承包单位的管理进行监督，确保管理体系有效运行。（6）协调沟通：负责协调甲方与承包单位之间的沟通和协作，确保工程顺利进行。四、监理工作期限本工程监理工作期限自XXXX年XX月XX日开始，至XXXX年XX月XX日结束。具体日期根据甲方要求和实际情况进行调整。五、监理报酬及支付方式1.监理报酬：乙方提供服务的报酬为人民币XX元（大写：XX元整）。该报酬包括乙方为实施监理所需的所有费用，如人员工资、差旅费、通讯费等。2.支付方式：甲方在签订合同后支付乙方监理报酬的XX%作为预付款。剩余XX%的报酬将在乙方完成监理任务并提交完整监理报告后支付。具体支付时间和方式由双方协商确定。六、双方权利与义务1.甲方权利与义务：（1）甲方有权要求乙方按照合同约定提供全面的监理服务，并对乙方的工作进行监督。（2）甲方应按时支付监理报酬，并提供必要的支持和资料。（3）甲方应尊重乙方的专业意见和建议，并合理采纳。2.乙方权利与义务：（1）乙方有权获得相应的监理报酬，并按照合同约定提供优质服务。（2）乙方应按时提交监理报告和工作总结，并接受甲方的监督和检查。（3）乙方应保护甲方的商业机密和保密信息，未经甲方同意，不得擅自泄露或利用。七、违约责任及赔偿损失1.违约责任：如一方违反合同约定，需承担相应的违约责任。具体包括：甲方未按时支付监理报酬或未提供必要支持和资料；乙方未按照合同约定提供优质服务或擅自泄露甲方商业机密和保密信息。2.赔偿损失：因一方违约给另一方造成损失的，需进行赔偿。具体赔偿金额应根据损失程度进行协商确定。八、争议解决方式本合同在履行过程中如发生争议，双方应首先通过友好协商解决。协商不成的，任何一方可向有管辖权的人民法院提起诉讼解决争议。在诉讼过程中，双方应尊重法院判决结果并执行相关裁决。九、合同生效与终止1.合同生效：本合同自双方签字盖章之日起生效。合同生效后，双方应认真履行合同约定并承担相应的法律责任和义务。2.合同终止：在本合同履行过程中，如因不可抗力或双方协商一致等原因需要终止合同的执行时，应提前告知对方并协助做好相关善后工作。合同终止后双方应尽快结算未完成的监理报酬和费用等事宜并进行相应的处理。篇3委托人（全称）：[公司名称]监理人（全称）：[公司名称]根据《中华人民共和国合同法》及其他有关法律、法规的规定，双方遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，就本建设工程的监理事项协商一致，共同签订本合同。一、工程概况1.工程名称：[工程名称]2.工程地点：[工程地点]3.工程规模：[工程规模]4.工程开工日期：XXXX年XX月XX日5.工程竣工日期：XXXX年XX月XX日6.合同工期：XX日历天二、监理范围1.监理范围：本建设工程的全部施工阶段的监理工作。2.监理内容：包括工程量计量、工程进度控制、工程质量监督、工程安全监督等。3.监理方式：现场监理和远程监理相结合。三、监理报酬及支付方式1.监理报酬：根据本工程的实际情况，监理报酬为XX元。2.支付方式：合同签订后，委托人按监理人完成的工作内容支付报酬。具体支付时间和方式如下：XXXX年XX月XX日支付XX元；XXXX年XX月XX日支付XX元；XXXX年XX月XX日支付XX元；XXXX年XX月XX日支付XX元。四、双方的权利和义务（一）委托人的权利和义务1.委托人的权利（1）对监理工作有权进行监督、检查；（2）对监理人提供的监理服务有权要求更换或调整；（3）对监理人提供的监理服务有评价权。2.委托人的义务（1）按照合同约定支付监理报酬；（2）为监理人提供必要的工作条件和环境；（3）对监理人提出的合理要求及时予以解决。（二）监理人的权利和义务1.监理人的权利（1）按照合同约定收取监理报酬；（2）对委托人的施工活动进行监督、检查；（3）对委托人的施工活动提出合理建议和要求。2.监理人的义务（1）按照合同约定提供高质量的监理服务；（2）对委托人的施工活动进行全程跟踪和监督；（3）对委托人的施工活动提供合理化的建议和指导。五、违约责任及赔偿损失1.委托人违约责任：委托人未能按照合同约定支付监理报酬或提供必要的工作条件和环境，应当承担相应的违约责任，并赔偿由此给监理人造成的全部损失。2.监理人违约责任：监理人未能按照合同约定提供高质量的监理服务或对施工活动进行监督、检查，应当承担相应的违约责任，并赔偿由此给委托人造成的全部损失。六、合同生效及终止条款1.合同生效：本合同自双方签字盖章之日起生效。2.合同终止：在合同履行过程中，如因不可抗力或其他原因导致合同无法继续履行，双方可以协商终止合同。合同终止后，双方应当友好协商解决相关事宜。七、其他约定事项1.在合同履行过程中，如遇到争议或纠纷，双方应当友好协商解决。协商不成的，可以向有管辖权的人民法院提起诉讼。2.本合同未尽事宜，双方可以协商补充。补充协议与本合同具有同等法律效力。3.本合同一式两份，双方各执一份。具有同等法律效力。委托人（盖章）：[公司名称]法定代表人（签字）：[签字]联系方式：[联系方式]地址：[地址]邮编：[邮编]开户银行及账号：[开户银行及账号]合同签订日期：XXXX年XX月XX日合同编号：[编号]代理人（签字）：[签字]联系方式：[联系方式]地址：[地址]邮编：[邮编]开户银行及账号：[开户银行及账号]合同签订日期：XXXX年XX月XX日篇4委托人（全称）：[委托人公司名称]监理人（全称）：[监理人公司名称]根据有关法律法规，委托人与监理人经过友好协商，就委托人委托监理人对[项目名称]实施监理达成如下协议：一、工程概况1.工程名称：[项目名称]2.工程地点：[项目地点]3.工程规模：[项目规模]4.工程投资：[项目投资金额]二、监理范围1.监理范围：本工程的全部施工及保修阶段的监理。具体包括：施工准备阶段、施工阶段、保修阶段的全过程监理，不包括土石方等危险性较大工程的勘察、设计。2.监理内容：质量、进度、投资控制和安全生产监督。三、监理期限1.监理期限：本工程的监理期限自XXXX年XX月XX日起至XXXX年XX月XX日止。其中施工准备阶段为XX天，施工阶段为XX天，保修阶段为XX天。具体日期根据工程实际情况和委托人要求进行调整。2.在监理期限内，监理人应提供全天候的监理服务，包括节假日和夜间值班。四、费用及支付方式1.监理费用：根据工程规模及委托人的要求，经双方协商确定，本次监理费用为人民币[监理费用金额]元。该费用包括监理人的工资、奖金、津贴、办公费用等全部费用。2.支付方式：委托人应在签订合同后XX天内支付监理费用。具体支付方式根据双方协商确定，可选择银行转账或其他双方认可的方式。五、双方权利与义务（一）委托人权利与义务1.权利：（1）委托人有权对监理人的工作进行监督，并检查监理人的工作记录。（2）委托人有权要求监理人对工程中的问题进行整改。（3）委托人有权在认为必要时要求监理人提交专题报告。2.义务：（1）委托人应提供必要的支持和资料，协助监理人完成监理工作。（2）委托人应尊重监理人的工作成果，不得擅自修改或否定。（3）委托人应按时支付监理费用，并确保支付方式的可行性。（二）监理人权利与义务1.权利：（1）监理人有权对工程施工过程进行监督，并提出整改意见。（2）监理人有权要求委托人提供必要的支持和资料。（3）监理人有权在认为必要时提交专题报告。2.义务：（1）监理人应按时提交监理报告，并确保报告的准确性和完整性。（2）监理人应严格遵守职业道德和法律法规，确保监理工作的公正性和有效性。（3）监理人应保护委托人的商业机密和隐私，不得擅自泄露或利用。六、违约责任及赔偿损失1.违约责任：若一方违反本合同的约定，应承担相应的违约责任。具体包括：若委托人未按时支付监理费用或未提供必要支持和资料，导致监理人无法按时完成监理工作，委托人应支付违约金；若监理人未按时完成监理工作或未提出合理的整改意见，导致工程进度或质量出现问题，监理人应承担相应的赔偿责任。2.赔偿损失：因一方违约造成另一方损失的，违约方应赔偿因此造成的损失。具体包括：若委托人原因导致工程停工或缓建，委托人应支付相应的停工或缓建期间的监理费用；若因监理人原因导致工程出现质量问题或安全事故，监理人应承担相应的赔偿责任。七、争议解决方式及管辖法院1.争议解决方式：若双方在履行合同过程中发生争议，应首先通过友好协商解决；协商不成的，任何一方可向有管辖权的人民法院提起诉讼。在诉讼过程中，双方应遵守相关法律法规和程序规定，确保诉讼活动的顺利进行。2.管辖法院：若双方协商不成并提起诉讼时，管辖法院应为[管辖法院名称]。该法院位于[管辖法院地点]，联系方式为[管辖法院联系方式]。在诉讼过程中，双方应积极配合法院的调查取证工作，并按时提交相关证据材料。同时，双方也应尊重法院的判决结果并履行相应的义务。八、合同生效与终止条件及方式1.合同生效：本合同自双方签字盖章之日起生效。在合同生效前，双方应确保合同条款的履行能力和诚意。合同生效后，双方应严格遵守合同条款，确保合同的顺利实施。若一方违反合同条款或无法按时履行合同义务时，应承担相应的违约责任和赔偿责任。2.合同终止条件及方式：在合同实施过程中，若出现下列情况之一时，合同可以终止：一是双方协商同意终止合同；二是因不可抗力导致合同无法继续实施；三是因一方原因导致合同无法按时履行或履行合同存在重大困难时。合同终止时，双方应友好协商确定终止合同的程序和具体事项，并确保双方的合法权益得到保障。九、其他约定事项1.保密条款：双方应对本合同内容及项目实施过程中涉及的商业机密和隐私进行篇5甲方（业主）：_________________________乙方（监理单位）：_________________________根据《中华人民共和国合同法》以及其他相关法律法规的规定，甲乙双方本着平等、自愿、公平、诚实信用的原则，就甲方的建设工程委托给乙方进行监理事宜，经友好协商，达成如下合同：一、工程概况1.工程名称：_________________________2.工程地点：_________________________3.工程规模及特征：_________________________二、监理范围及内容1.乙方接受甲方委托，承担本建设工程的监理工作。2.监理内容包括但不限于：进度控制、质量控制、投资控制、安全生产监管、合同管理、信息管理和协调等。三、监理期限1.监理期限自本合同签订之日起至工程竣工验收合格止。2.若因工程延期或其他原因需延长监理期限，双方应另行签订补充协议。四、监理费用及支付方式1.监理费用计算方式：按工程总造价的百分比计算，具体比例根据工程规模及复杂程度确定。2.支付方式：甲方应按工程进度分期支付监理费用，具体支付时间和金额按照双方约定的支付计划执行。五、甲方的权利与义务1.甲方有权要求乙方按照合同约定履行监理职