施工停工补偿协议书

施工停工补偿协议书甲方（建设单位）：名称：______________________法定代表人：________________地址：____________________联系方式：________________乙方（施工单位）：名称：______________________法定代表人：________________地址：____________________联系方式：________________鉴于甲方因[具体原因]导致乙方施工停工，为明确双方权利义务，依据《中华人民共和国民法典》及相关法律法规的规定，经双方友好协商，达成如下协议：一、停工原因及停工时间1.停工原因：甲方因[详细说明停工原因，如规划变更、资金短缺、不可抗力等]致使乙方无法按照原施工计划继续施工。2.停工时间：自[停工起始日期]起至[停工结束日期]止。若实际停工时间与本协议约定不一致，以双方共同确认的实际停工时间为准。二、标的物或服务具体描述1.已完工程情况乙方已完成的工程内容包括但不限于[详细列举已完工程的具体项目、部位、工程量等]。已完工程质量符合国家及行业现行相关标准和规范要求，经甲方及监理单位检查验收合格[如有相关验收文件，可在此注明文件名称及编号]。2.停工期间乙方的工作内容停工期间，乙方应妥善保管施工现场的机械设备、材料、构配件等，确保其安全完好。未经甲方书面同意，乙方不得擅自撤离施工现场或转移、变卖上述物品。乙方应安排必要的人员留守施工现场，负责对施工现场进行巡查、维护，防止发生安全事故和财产损失。留守人员的数量、职责及工作安排由双方另行协商确定。三、权利与义务（一）甲方权利与义务1.权利有权要求乙方按照本协议约定妥善保管施工现场的物品，并定期进行检查。有权监督乙方留守人员的工作情况，对不符合要求的行为提出整改意见。2.义务负责协调解决导致停工的相关问题，尽快恢复施工条件。按照本协议约定向乙方支付停工补偿费用。在停工原因消除后，及时通知乙方复工，并提供必要的施工条件。（二）乙方权利与义务1.权利有权要求甲方按照本协议约定支付停工补偿费用。在甲方未按照本协议约定履行义务时，有权暂停相关工作，并要求甲方承担违约责任。2.义务按照本协议约定妥善保管施工现场的物品，因保管不善造成损失的，应承担赔偿责任。积极配合甲方解决导致停工的问题，在接到甲方复工通知后，及时组织人员和设备进场复工。向甲方提供真实、准确的停工期间人员、设备、材料等相关费用的资料，配合甲方进行审核。四、停工补偿费用及支付方式（一）停工补偿费用明细1.人员费用留守人员工资：按照[留守人员数量及每人每日工资标准]计算，自停工之日起至复工之日止，共计[留守人员工资总额]元。管理人员工资：因停工导致乙方管理人员额外投入的费用，按照[管理人员数量及每人每日工资标准]计算，自停工之日起至复工之日止，共计[管理人员工资总额]元。2.设备费用机械设备闲置费：乙方租赁的机械设备闲置费用，按照[租赁设备名称、数量、租赁单价及闲置天数]计算，共计[机械设备闲置费总额]元。自有机械设备折旧费：乙方自有机械设备因停工产生的折旧费用，按照[自有设备名称、数量、折旧计算方法及闲置天数]计算，共计[自有机械设备折旧费总额]元。3.材料费用已进场材料的保管费：乙方已进场但未使用的材料保管费用，按照[材料名称、数量、保管费率及保管天数]计算，共计[已进场材料保管费总额]元。材料损耗费：因停工导致已进场材料的损耗费用，按照[材料名称、数量、损耗率]计算，共计[材料损耗费总额]元。4.其他费用停工期间乙方为维护施工现场正常秩序而发生的水电费、通讯费等其他费用，共计[其他费用总额]元。以上各项费用总计[停工补偿费用总额]元。（二）支付方式1.甲方应在本协议签订之日起[X]个工作日内，向乙方支付停工补偿费用的[X]%作为预付款，即[预付款金额]元。2.双方共同对停工期间的各项费用进行审核确认后，甲方应在审核结果确定之日起[X]个工作日内，向乙方支付剩余的停工补偿费用，即[剩余费用金额]元。乙方应在收到甲方支付的每笔款项后[X]个工作日内，向甲方提供合法有效的发票。五、违约责任（一）甲方违约责任1.若甲方未按照本协议约定的时间和金额向乙方支付停工补偿费用，每逾期一日，应按照未支付金额的[X]%向乙方支付违约金。逾期超过[X]日的，乙方有权解除本协议，并要求甲方支付已完成工程价款、停工补偿费用及违约金，同时承担乙方因此遭受的全部损失。2.若甲方未按照本协议约定及时协调解决导致停工的问题，致使停工时间延长，甲方应承担由此给乙方造成的额外损失，包括但不限于人员费用增加、设备租赁费用增加、材料损耗增加等。（二）乙方违约责任1.若乙方未按照本协议约定妥善保管施工现场的物品，导致物品损坏、丢失或被盗，乙方应负责赔偿甲方因此遭受的全部损失。2.若乙方未按照本协议约定积极配合甲方解决导致停工的问题，或在接到甲方复工通知后未及时组织人员和设备进场复工，每逾期一日，应按照停工补偿费用总额的[X]%向甲方支付违约金。逾期超过[X]日的，甲方有权解除本协议，并要求乙方返还已支付的预付款，同时承担甲方因此遭受的全部损失。3.若乙方提供虚假的停工期间人员、设备、材料等相关费用资料，骗取甲方支付款项的，乙方应双倍返还已骗取的款项，并承担甲方因此遭受的全部损失。构成犯罪的，依法追究刑事责任。六、争议解决本协议履行过程中如发生争议，双方应首先友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权向有管辖权的人民法院提起诉讼。七、其他条款1.本协议自双方签字（盖章）之日起生效，一式[X]份，甲乙双方各执[X]份，具有同等法律效力。2.本协议未尽事宜，可由双方另行签订补充协议。补充协议与本协议具有同等法律效力。补充协议与本协议约定不一致的，以补充协议为准。甲方（盖章）：_____________