2025幕墙施工合同书模板

2025幕墙施工合同书模板合同编号：签订地点：签订日期：本合同由以下双方于年月日签订：发包人（甲方）：名称：地址：法定代表人：联络方式：承包人（乙方）：名称：地址：法定代表人：联络方式：鉴于甲方需要进行幕墙施工工程，乙方具备相应的施工资质和能力，双方依据《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国建筑法》《建设工程质量管理条例》等相关法律法规，本着平等、自愿、诚实信用的原则，经友好协商，达成如下合同：第一条工程概况工程名称：工程地点：工程规模：（如面积、高度等）工程内容：（如玻璃幕墙、石材幕墙、铝板幕墙等）第二条工程承包范围和内容乙方负责以下工程施工及相关工作：按照设计图纸和相关规范进行幕墙设计、施工及相关辅助工作；提供符合国家或行业标准的材料、构件及相关设备；安装调试，确保幕墙整体符合设计要求及合同约定的质量标准；负责施工现场的管理、协调及相关安全措施；配合甲方或相关部门进行工程验收及竣工备案工作。第三条工期要求开工日期：年月日；竣工日期：年月日；总工期：天（节假日除外）；节点工期：（具体节点以甲方确认为准）。因乙方原因导致工期延误，每延误一天，乙方应按合同总金额的‰向甲方支付违约金。如因甲方原因或不可抗力导致的工期延误，双方另行协商解决。第四条工程质量标准幕墙工程施工质量应符合《玻璃幕墙工程技术规范》（JGJ102-2006）、《建筑幕墙》（GB/T21086-2007）等相关国家或行业标准；材料选用应符合设计要求及合同约定；施工过程应符合相关施工规范，并经甲方或监理单位验收合格；工程竣工后，乙方应提供完整的施工资料，包括但不限于竣工图、隐蔽工程验收记录、材料合格证明等。第五条合同价款及付款方式合同总金额：人民币元整（￥）。付款方式：第一期付款：合同签订后个工作日内，甲方支付合同总金额的%；第二期付款：主要材料进场并经甲方验收合格后，甲方支付合同总金额的%；第三期付款：工程竣工验收合格后，甲方支付合同总金额的%；质量保证金：合同总金额的%，在保修期满后无质量问题的，甲方一次性无息退还。任何一方不得擅自变更合同价款，如因设计变更或工程量增减，双方应另行签订补充协议。第六条双方的责任和义务甲方责任乙方施工期间，甲方应提供必要的协助，包括但不限于施工场地、电源、水源等；按时支付合同款项，不得无故拖延；及时确认设计图纸和施工方案，确保工程顺利进行；组织工程验收，及时签署验收文件。乙方责任严格遵守国家法律法规及施工规范，确保施工安全、质量达标；按时完成施工任务，不得延误工期；负责施工现场的管理，确保施工期间不影响周围环境及他人的正常生活；承担施工过程中材料、设备的保管责任，防止丢失或损坏；保修期内，乙方应承担因施工质量导致的维修责任。第七条安全施工与责任乙方应严格执行国家及地方的安全生产法律法规，制定安全施工方案，并在施工期间采取有效措施确保施工安全；乙方应为其施工人员购买意外伤害保险，相关费用已包含在合同价款中；因乙方原因造成的安全事故，责任由乙方承担，甲方无需额外支付相关费用；施工期间，乙方应遵守甲方的现场管理规定，服从甲方或监理单位的监督。第八条材料和设备幕墙工程所用材料应符合国家或行业标准，并附有合格证明；所有材料在进场前，乙方应通知甲方或监理单位进行验收，验收合格后方可使用；乙方提供的设备应符合施工要求，并确保设备的安全性能，相关费用已包含在合同价款中。第九条竣工验收工程竣工后，乙方应向甲方提交完整的竣工资料，并书面通知甲方组织验收；验收标准应符合本合同约定的质量标准及设计要求；验收合格后，双方签署《竣工验收报告》；如验收不合格，乙方应按甲方或监理单位的要求进行整改，整改产生的费用由乙方承担，工期不予顺延。第十条质量保修质量保修范围：乙方施工的幕墙工程，保修期为年，自工程竣工验收合格之日起计算；保修期内，如出现施工质量问题，乙方应在接到甲方通知后小时内到场进行维修；因乙方施工原因导致的质量问题，乙方应承担维修费用；因使用不当或不可抗力造成的损坏，乙方仍需提供有偿维修服务。第十一条违约责任任何一方未履行或未完全履行本合同义务，均构成违约，违约方应赔偿守约方遭受的损失；因乙方原因导致工期延误或工程质量不达标的，甲方有权要求乙方整改或解除合同，并追究乙方的违约责任；因甲方原因导致乙方无法正常施工的，乙方有权要求延长工期或解除合同，并追究甲方的违约责任。第十二条其他条款本合同未尽事宜，双方可签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力；本合同的任何变更或解除，须经双方协商一致，并签订书面协议；如因本合同发生争议，双方应友好协商解决；协商不成的，任何一方均可向工程所在地人民法院提起诉讼；本合同自双方签字盖章之日起生效。第十三条通知与送达双方约定，任何一方的通知或文件应以书面形式送达，送达地址为本合同列明的地址，通知一经送达即视为有效。甲方（盖章）：法定代表人或授权代表签字：