安装电梯钢架协议书

安装电梯钢架协议书甲方（委托方）：姓名：__________________身份证号：__________________联系地址：__________________联系电话：__________________乙方（受托方）：公司名称：__________________统一社会信用代码：__________________法定代表人：__________________联系地址：__________________联系电话：__________________鉴于甲方有安装电梯钢架的需求，乙方具备相关的专业安装能力和资质，双方经友好协商，依据《中华人民共和国民法典》及相关法律法规的规定，就甲方委托乙方安装电梯钢架事宜达成如下协议：一、标的物或服务具体描述1.电梯钢架规格乙方为甲方安装的电梯钢架应符合以下规格要求：材质：采用[具体材质名称]，确保钢材质量符合国家相关标准，具有足够的强度和稳定性，以承受电梯运行过程中的各种荷载。尺寸：根据甲方提供的电梯安装位置及相关设计图纸进行定制加工，具体尺寸如下：[详细列出长、宽、高及各部分关键尺寸]，误差范围控制在[具体允许误差值]以内，确保与电梯设备及安装环境精确适配。结构设计：电梯钢架应具备合理的结构设计，包括立柱、横梁、斜撑等部件的布局，确保整体结构牢固可靠，能够有效分散电梯运行时产生的垂直和水平力，保障电梯运行安全。2.安装位置电梯钢架安装于甲方指定的[详细安装地点]，该安装地点应具备符合安装要求的基础条件，如地面平整、坚实，能够承受电梯钢架及电梯设备的重量。甲方应确保安装现场在安装前已清理干净，无障碍物影响安装工作的进行。3.安装内容乙方负责电梯钢架的全部安装工作，具体包括但不限于：钢架的现场组装：按照设计要求和施工规范，将各个部件在安装现场进行精确组装，确保各连接部位紧密、牢固，符合力学性能要求。固定与校准：使用专业的安装工具和设备，将电梯钢架准确固定在预定位置，并通过水平仪、铅垂线等工具进行校准，保证钢架垂直、水平度符合规定标准，误差不超过[具体误差范围]。与电梯设备的连接预留：在安装过程中，预留好与电梯主机、轿厢、对重等设备的连接接口，确保连接的准确性和可靠性，以便后续电梯设备的顺利安装。安全防护设施安装：在电梯钢架上安装必要的安全防护设施，如防护栏杆、安全网等，确保安装过程及后续使用过程中的人员安全，防护设施应符合国家相关安全标准。二、双方权利义务（一）甲方权利义务1.权利有权对乙方的安装工作进行监督检查，提出合理的意见和建议，要求乙方按照合同约定及相关标准进行施工。在乙方未按照合同约定履行义务时，有权要求乙方采取补救措施或解除合同，并要求乙方承担相应的违约责任。2.义务向乙方提供准确、详细的电梯钢架安装设计图纸及相关技术要求，确保乙方能够按照要求进行安装工作。协助乙方办理安装过程中所需的相关审批手续，提供必要的场地条件，确保安装工作顺利进行。按照合同约定的时间和方式向乙方支付安装费用。负责协调与安装现场其他施工单位或相关方的关系，避免因外部因素干扰影响乙方的安装工作。（二）乙方权利义务1.权利有权要求甲方按照合同约定支付安装费用。在甲方提供的安装条件不符合要求或存在其他影响安装工作顺利进行的情况时，有权要求甲方进行整改或采取相应的解决措施，并顺延工期。2.义务具备从事电梯钢架安装工作所需的合法资质和专业技术人员，确保安装工作由具备相应能力的人员进行。严格按照国家相关法律法规、行业标准以及甲方提供的设计图纸和技术要求进行电梯钢架的安装工作，确保安装质量符合合同约定和安全标准。制定详细的安装施工计划，并提前通知甲方。在安装过程中，定期向甲方汇报安装进度，及时沟通解决安装过程中出现的问题。负责安装过程中所需的全部设备、工具和材料，但设备、工具和材料的质量应符合相关标准和合同要求。在安装工作完成后，负责清理安装现场，保持现场整洁。对安装的电梯钢架提供质量保证期，质量保证期自安装验收合格之日起[具体质保期限]年。在质保期内，对因安装质量问题导致的故障或损坏负责免费维修或更换。三、安装费用及支付方式（一）安装费用双方经协商确定，本次电梯钢架安装费用总计为人民币[大写金额]元整（小写：￥[具体金额]元）。该费用为固定总价，包含乙方完成本合同约定的全部安装工作所需的人工费用、设备材料费用、运输费用、管理费、利润、税金及质保期内的售后服务费用等一切费用。除因甲方提出的设计变更或不可抗力因素外，合同总价不再调整。（二）支付方式1.预付款合同签订后[具体预付款支付期限]个工作日内，甲方向乙方支付安装费用的[预付款比例]作为预付款，即人民币[大写金额]元整（小写：￥[具体金额]元）。乙方收到预付款后开始安排安装工作。2.进度款在电梯钢架安装进度达到[具体进度节点，如完成立柱安装、横梁安装等]后，甲方向乙方支付安装费用的[进度款比例]作为进度款，即人民币[大写金额]元整（小写：￥[具体金额]元）。乙方应在达到进度节点后向甲方提交进度报告及付款申请，经甲方审核确认后支付。3.验收款电梯钢架安装工作全部完成，并经甲方及相关部门验收合格后[具体验收款支付期限]个工作日内，甲方向乙方支付安装费用的[验收款比例]作为验收款，即人民币[大写金额]元整（小写：￥[具体金额]元）。乙方应在验收合格后向甲方提交验收报告及付款申请，附带相关验收文件资料。4.质保金安装费用的[质保金比例]作为质保金，即人民币[大写金额]元整（小写：￥[具体金额]元）。在质保期满且无质量问题的情况下，甲方在[质保金支付期限]个工作日内无息支付给乙方。乙方应在每次申请付款前向甲方提供合法有效的发票，否则甲方有权拒绝付款且不承担任何违约责任。四、安装工期（一）工期约定本合同约定的电梯钢架安装工期为自合同签订且甲方支付预付款之日起[具体工期天数]天。乙方应在约定的工期内完成全部安装工作，并通过甲方及相关部门的验收。（二）工期调整1.如因甲方原因导致安装工作延误，如提供的设计图纸变更、场地条件不具备等，工期相应顺延，乙方应及时以书面形式通知甲方，并提供详细的延误原因及预计延误天数。甲方应在收到通知后的[具体回复期限]个工作日内予以确认，否则视为同意乙方的顺延申请。2.如因乙方自身原因导致安装工作延误，乙方应采取有效措施加快施工进度，确保在原工期内完成安装工作。如因乙方延误导致甲方遭受损失的，乙方应承担相应的赔偿责任。3.如遇不可抗力因素（如自然灾害、政府行为等）导致安装工作无法正常进行，工期相应顺延。乙方应在不可抗力事件发生后的[具体通知期限]个工作日内通知甲方，并提供相关证明文件。双方应协商采取合理措施减少损失，尽快恢复施工。五、质量标准及验收（一）质量标准电梯钢架的安装质量应符合国家现行的相关建筑施工质量验收规范和标准，以及本合同约定的技术要求。具体质量标准如下：1.钢材的品种、规格、型号应符合设计要求，质量证明文件齐全有效。钢材表面应无裂缝、锈蚀等缺陷。2.钢架的焊接质量应符合焊接工艺评定要求，焊缝高度、长度、外观质量等应符合相关标准，焊缝应无气孔、夹渣、裂纹等缺陷。3.钢架的组装尺寸偏差应在允许范围内，各部件之间的连接应牢固可靠，螺栓拧紧力矩应符合设计要求。4.电梯钢架的垂直度、水平度应符合规定标准，误差范围应严格控制在合同约定的允许范围内。5.安全防护设施应安装牢固，符合国家相关安全标准，能够有效防止人员坠落等安全事故的发生。（二）验收1.乙方自检乙方在完成电梯钢架安装工作后，应首先进行自检。自检合格后，向甲方提交自检报告，详细说明安装工作的完成情况及自检结果。2.甲方初验甲方在收到乙方的自检报告后，应组织相关人员对电梯钢架进行初步验收。初验主要检查安装工作是否符合合同约定的基本要求，如安装尺寸、连接牢固性等。如发现问题，甲方应及时通知乙方进行整改，乙方应在接到通知后的[具体整改期限]个工作日内完成整改，并重新提交验收申请。3.最终验收在乙方完成整改且甲方初验合格后，甲方应组织相关部门（如建设单位、监理单位等，如有）进行最终验收。最终验收应按照国家相关标准和合同约定的技术要求进行全面检查，包括对电梯钢架的质量、安全性能等进行检测。如验收合格，各方应签署验收报告；如验收不合格，乙方应继续整改，直至达到验收标准，由此产生的费用及延误的工期均由乙方承担。六、违约责任（一）甲方违约责任1.若甲方未按照合同约定的时间和方式支付安装费用，每逾期一天，应按照未支付金额的[逾期付款违约金比例]向乙方支付违约金。逾期超过[具体逾期天数]天的，乙方有权暂停安装工作，并要求甲方支付已完成工作对应的费用及违约金，同时甲方应承担乙方因此遭受的损失。2.若甲方因自身原因导致乙方无法按照合同约定的工期进行安装工作，除工期顺延外，甲方应赔偿乙方因延误工期而遭受的损失，损失包括但不限于人工窝工费、设备租赁费等。（二）乙方违约责任1.若乙方未按照合同约定的质量标准进行安装工作，乙方应负责免费整改直至达到合同要求。如因乙方整改后仍不符合质量标准给甲方造成损失的，乙方应承担全部赔偿责任。2.若乙方未按照合同约定的工期完成安装工作，每逾期一天，应按照合同总金额的[逾期工期违约金比例]向甲方支付违约金。逾期超过[具体逾期天数]天的，甲方有权解除合同，乙方应返还甲方已支付的全部款项，并按照合同总金额的[解除合同违约金比例]向甲方支付违约金，同时乙方应承担甲方因此遭受的损失。3.若乙方在安装过程中因自身原因导致安全事故发生，乙方应承担全部法律责任及赔偿责任，包括但不限于对人员伤亡的赔偿、财产损失的赔偿等。如因安全事故给甲方造成不良影响或损失的，乙方应负责消除影响并赔偿甲方的损失。七、争议解决本合同在履行过程中如发生争议，双方应首先友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权向有管辖权的人民法院提起诉讼。八、其他条款1.本