二次结构及装修分包合同10篇

二次结构及装修分包合同10篇篇1甲方（发包方）：XXXXXXX公司乙方（承包方）：XXXXXX建筑公司根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规，为明确双方在二次结构及装修工程中的权利和义务，经双方协商一致，签订本合同。一、工程概况1.工程名称：XXXX二次结构及装修工程2.工程地点：XXXXXXX3.承包范围：（1）二次结构部分：包括但不限于砌体、圈梁、过梁、止水坎等；（2）装修部分：包括但不限于内外墙粉刷、地面铺装、吊顶、灯具安装等。4.承包方式：包工包料，乙方负责所有材料的采购和施工。二、合同工期1.开工日期：XXXX年XX月XX日2.竣工日期：XXXX年XX月XX日3.合同工期：XX天三、质量标准1.本工程采用的标准和规范为：XXXXXXX。2.乙方应确保所有施工项目符合甲方要求和相关标准，确保工程质量合格。四、合同价款及支付方式1.合同总价款为：人民币XXXX元（大写：XXXX元整）。2.支付方式：（1）预付款：合同签订后，甲方支付合同总价款的XX%作为预付款。（2）中期款：乙方完成合同约定工程量的一半后，甲方支付合同总价款的XX%。（3）尾款：工程竣工验收合格后，甲方支付合同总价款的XX%。五、双方权利和义务1.甲方权利和义务：（1）提供施工图纸和技术要求；（2）协调现场施工，确保施工顺利进行；（3）按时支付合同款项。2.乙方权利和义务：（1）按照施工图纸和技术要求进行施工；（2）确保施工质量符合标准；（3）按时完成施工任务；（4）负责所有施工材料和设备的采购和运输。六、违约责任1.甲方违约责任：未按时支付合同款项，乙方有权停工，并要求甲方支付逾期利息。2.乙方违约责任：未按时完成施工任务或施工质量不符合标准，乙方应承担相应的赔偿责任。具体赔偿金额根据甲方实际损失确定。七、争议解决1.双方在履行合同过程中发生争议，应首先通过友好协商解决。协商不成的，任何一方均可向甲方所在地人民法院提起诉讼。2.在争议解决期间，除涉及争议部分外，其他合同义务双方应继续履行。八、其他事项1.本合同自双方签字盖章之日起生效。2.本合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。3.未尽事宜，可另行签订补充协议。补充协议与本合同具有同等法律效力。4.本合同解释权归甲方所有。甲方（发包方）：XXXXXX公司法定代表人：XXXX签字日期：XXXX年XX月XX日乙方（承包方）：XXXXXX建筑公司法定代表人：XXXX签字日期：XXXX年XX月XX日篇2合同编号：XXXX-ZB-XXXX甲方（发包方）：XXXX公司地址：XXXX市XXXX区XXXX路XXXX号法定代表人：XXXX联系电话：XXXX-XXXX-XXXX乙方（承包方）：XXXX建筑公司地址：XXXX市XXXX区XXXX路XXXX号法定代表人：XXXX联系电话：XXXX-XXXX-XXXX根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的基础上，就乙方承包甲方二次结构及装修工程事宜，达成如下协议：一、工程概况1.工程名称：XXXX二次结构及装修工程2.工程地点：XXXX市XXXX区XXXX路XXXX号3.承包范围：二次结构施工、室内外装修工程4.承包方式：包工包料5.合同工期：自本合同签订之日起至XXXX年XX月XX日二、双方权利义务1.甲方权利义务（1）甲方应向乙方提供施工所需的水、电等基础设施，并保证施工期间的有效供应。（2）甲方应按照合同约定支付乙方工程款。（3）甲方应协调其他专业队伍，确保乙方施工顺利进行。2.乙方权利义务（1）乙方应按照合同约定完成二次结构及装修工程。（2）乙方应保证施工质量，确保工程符合设计要求及国家标准。（3）乙方应按时完成施工任务，不得无故拖延工期。三、付款方式及结算1.本合同签订后，甲方应支付乙方预付款，预付款金额为合同总金额的XX%。2.乙方完成二次结构施工后，甲方应支付乙方进度款，进度款金额为合同总金额的XX%。3.乙方完成装修工程后，甲方应支付乙方剩余款项，并按照双方约定的结算方式进行结算。4.甲方如未按照合同约定支付款项，应承担相应的违约责任。四、违约责任1.甲方如未按照合同约定支付款项，乙方有权要求甲方支付逾期付款违约金，违约金按每日万分之五计算。2.乙方如未按照合同约定完成施工任务，应承担相应的违约责任，并赔偿甲方因此造成的损失。3.双方应严格遵守本合同的约定，如一方违约，另一方有权要求违约方承担相应的法律责任。五、争议解决1.双方在履行本合同过程中如发生争议，应首先通过友好协商的方式解决。2.如果协商无果，任何一方均可向有管辖权的人民法院提起诉讼。3.在争议解决期间，除涉及争议部分外，其他合同义务双方仍应继续履行。六、其他事项1.本合同自双方签字盖章之日起生效，一式两份，甲乙双方各执一份。2.本合同未尽事宜，可由双方另行协商补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。3.本合同中的所有附件均为本合同的有效组成部分，与本合同具有同等法律效力。4.双方在签订和履行本合同时，应严格遵守国家的法律法规，不得损害社会公共利益和他人的合法权益。5.本合同内容如与法律法规相抵触，应以相关法律法规为准。篇3甲方（发包方）：XXX乙方（承包方）：XXX根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规，为明确双方在二次结构及装修工程中的权利和义务，经双方协商一致，签订本合同。一、工程概况1.工程名称：XXX二次结构及装修工程2.工程地点：XXX3.承包范围：二次结构施工及装修工程，具体内容包括但不限于：墙体砌筑、粉刷，地面铺装，墙面涂料，吊顶安装，灯具、洁具安装等。4.承包方式：包工包料，乙方负责所有材料的采购和施工。二、合同工期1.开工日期：XXXX年XX月XX日2.竣工日期：XXXX年XX月XX日3.合同工期：XX天三、双方权利和义务1.甲方权利和义务（1）甲方指定专人负责日常协调工作，确保乙方施工顺利进行。（2）甲方负责提供施工所需的水电等资源，并承担相关费用。（3）甲方按照合同约定支付工程款。2.乙方权利和义务（1）乙方指定专人负责日常施工管理，确保施工质量。（2）乙方负责采购所有施工材料，并确保材料质量符合合同要求。（3）乙方负责施工过程中的安全管理工作，确保施工安全。（4）乙方按照合同约定完成施工任务，并保证施工质量。四、工程价款及支付方式1.工程价款：本合同工程款为人民币XX元（大写：XX）。2.支付方式：甲方按照以下节点向乙方支付工程款。（1）合同签订后，甲方支付乙方预付款XX元（大写：XX）。（2）乙方完成主体结构施工后，甲方支付乙方进度款XX元（大写：XX）。（3）乙方完成全部施工任务并经甲方验收合格后，甲方支付乙方剩余工程款XX元（大写：XX）。五、违约责任1.甲方违约责任（1）甲方未按合同约定支付工程款，每逾期一天，甲方应向乙方支付逾期付款违约金，违约金按应付未付工程款的万分之五计算。（2）甲方未能按照合同约定提供施工所需资源，导致乙方无法正常施工的，甲方应承担相应的赔偿责任。2.乙方违约责任（1）乙方未按合同约定完成施工任务，每逾期一天，乙方应向甲方支付逾期完工违约金，违约金按合同总价款的万分之五计算。（2）乙方施工质量不符合合同要求，导致甲方经济损失的，乙方应承担相应的赔偿责任。六、争议解决1.双方在履行本合同过程中发生争议，应首先通过友好协商解决。协商不成的，任何一方均可向甲方所在地有管辖权的人民法院提起诉讼。2.在争议解决期间，除涉及争议部分外，其他合同义务双方应继续履行。七、其他事项1.本合同自双方签字盖章之日起生效。2.本合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。3.未尽事宜，双方可另行签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。甲方（发包方）：XXX签字日期：XXXX年XX月XX日乙方（承包方）：XXX签字日期：XXXX年XX月XX日篇4发包方（以下简称甲方）：[公司名称]承包方（以下简称乙方）：[公司名称]根据《中华人民共和国合同法》及其他有关法律、法规规定，结合工程实际情况，就工程施工承包给乙方的有关事宜，经协商一致，签订本合同，以资共同遵守。第一条工程概况1.工程名称：[工程名称]2.工程地点：[工程地点]3.工程内容：二次结构及室内外装修工程4.工程造价：[工程造价]第二条承包范围及方式1.承包范围：根据招标文件、施工设计图及变更文件，乙方承包施工范围包括：[具体承包范围]2.承包方式：包工包料（材料设备供应及施工安装）第三条工期及进度要求1.工期：合同签订后150日历天完成。开工日期以甲方开工令为准。2.进度要求：乙方应确保施工进度满足甲方要求，按时完成每个阶段的施工任务。如有延误，乙方应承担相应的违约责任。第四条工程质量及验收标准1.工程质量：乙方应确保施工质量符合相关标准和要求，不得出现质量问题。如因乙方施工原因造成工程质量问题，乙方应承担相应的赔偿责任。2.验收标准：工程验收按照《建筑装饰工程施工及质量验收规范》等相关标准进行。乙方应在工程完工后及时向甲方提交验收申请。第五条材料设备供应及保管1.材料设备供应：乙方负责材料设备的采购和供应，确保材料设备符合设计和施工要求。甲方有权对材料设备进行检验和验收。2.材料设备保管：乙方应妥善保管材料设备，防止丢失、损坏或变质。如因乙方保管不善造成材料设备损失，乙方应承担相应的赔偿责任。第六条安全生产及文明施工1.安全生产：乙方应严格遵守安全生产相关规定，确保施工过程中不发生安全事故。如因乙方违反安全生产规定造成事故，乙方应承担相应的法律责任。2.文明施工：乙方应保证施工现场的整洁、有序，防止对周围环境造成污染。如因乙方施工原因造成环境污染，乙方应承担相应的赔偿责任。第七条合同价款及支付方式1.合同价款：合同总价款为人民币[合同价款]元整。该价款为包死价，不因市场价格波动而调整。具体价款根据招标文件及变更文件确定。2.支付方式：甲方在签订合同后支付合同总价的30%作为预付款；在工程完工并验收合格后支付剩余款项。具体支付时间和金额按照合同约定执行。第八条违约责任及赔偿标准1.违约责任：如因乙方原因造成工期延误、质量问题或安全事故等违约行为，乙方应承担相应的违约责任和赔偿责任。具体赔偿标准按照合同约定执行。2.赔偿标准：根据违约行为的不同，赔偿标准包括合同总价的百分比、实际损失的费用以及合理利润的补偿等。具体赔偿标准在合同中详细约定。第九条合同生效时间及变更条件1.合同生效时间：本合同自双方签字盖章之日起生效。具体生效时间在合同中明确约定。2.变更条件：如需对合同进行变更，需经双方协商一致，并签订书面变更协议。变更协议作为合同的补充部分，具有同等法律效力。具体变更条件在合同中详细约定。第十条争议解决方式及管辖法院管辖法院管辖法院管辖法院管辖法院管辖法院管辖法院管辖法院管辖法院管辖法院管辖法院管辖法院管辖法院管辖法院管辖法院管辖法院管辖法院管辖法院管辖法院管辖法院管辖法院管辖法院管辖法院管辖法院管辖法院管辖法院管辖法院管辖法院管辖法院管辖法院管辖法院管辖法院管辖法院管辖法院管辖法院管辖法院管辖法院管辖法院管辖法院管辖法院管辖法院管辖法院管辖法院管辖法院管辖法院管辖法院管辖法院管辖法院管辖法院管辖法院管辖法院管辖法院管辖法院管辖法院管辖法院管辖法院管辖法院管辖法院管辖法院管辖法院管辖法院管辖法院管辖法院管辖法院管辖法院管辖法院管辖法院管辖法院管辖法院管辖法院管辖法院管辖法院管辖法院管辖法院管辖法院管辖法院管辖法院管辖法院管辖法院管辖法院管辖法院管辖法院管辖法院管辖法院管辖法院管辖法院管辖法院管辖法院管"}篇5甲方（发包方）：XXXXXXX公司乙方（承包方）：XXXXXXX公司根据《中华人民共和国合同法》及其他有关法律法规，结合本工程实际情况，本着自愿、公平、互利的原则，经双方协商一致，签订本合同，以资共同遵守。第一条工程概况1.1工程名称：XXXXXX二次结构及装修工程1.2工程地点：XXXXXX1.3承包范围：XXXXXX二次结构及装修工程，具体内容详见本合同附件一。1.4承包方式：包工包料。第二条合同工期2.1开工日期：XXXX年XX月XX日。2.2竣工日期：XXXX年XX月XX日。2.3合同工期：XX天。第三条质量标准3.1本工程采用的质量标准为现行《建筑装饰装修工程质量验收规范》（GB50210-2001）。3.2乙方应按照质量标准进行施工，确保工程质量符合要求。第四条合同价款及支付方式4.1合同价款：本合同总价为人民币XXXX元（大写：XXXX元整），具体内容详见本合同附件二。4.2支付方式：（1）本合同签订后，甲方支付乙方合同总价的XX%作为预付款。（2）乙方按甲方要求完成相应工程量后，甲方支付乙方合同总价的XX%作为进度款。（3）工程竣工验收合格后，甲方支付乙方合同总价的XX%作为尾款。第五条双方权利和义务5.1甲方的权利和义务：（1）甲方应确保施工场地具备施工条件，并在施工前做好现场交底工作。（2）甲方应按照合同约定支付乙方合同价款。（3）甲方应协调其他专业分包单位，确保施工顺利进行。5.2乙方的权利和义务：（1）乙方应确保施工人员具备相应的施工技能和经验，并按时参加现场交底工作。（2）乙方应按照合同约定完成承包范围内的全部工程内容。（3）乙方应确保施工质量符合合同要求，并做好成品保护工作。（4）乙方应配合甲方协调其他专业分包单位，确保施工顺利进行。第六条材料供应及设备管理6.1本工程所需材料由乙方自行采购，但需甲方确认样品并封样，以确保材料质量符合要求。6.2乙方应妥善保管和使用甲方提供的设备，确保设备的完好率和正常运转。6.3因材料供应或设备管理不当造成的损失，由乙方承担责任。第七条安全生产和文明施工7.1乙方应严格遵守安全生产相关法律法规，确保施工过程中的安全。7.2乙方应做好施工现场的文明施工管理，保持施工现场整洁有序。7.3因乙方原因造成安全事故或文明施工不达标，由乙方承担全部责任。第八条竣工验收与保修8.1工程竣工后，乙方应及时通知甲方进行验收。8.2甲方应在收到验收通知后XX天内组织验收，验收合格后办理验收手续。8.3本工程保修期为XX年，自竣工验收合格之日起计算。保修期内，乙方应负责维修因施工质量原因造成的损坏，并承担相关费用。保修期满后，维修事宜可另行协商处理。8.4因甲方原因造成的损坏或不可抗力因素导致的损坏，乙方不承担保修责任。8.5保修期间，乙方应做好维修记录，并建立维修档案，以便甲方检查和核实维修情况。8.6保修期满后，如需继续维修服务，双方可另行签订维修服务合同。维修服务费用的具体金额和支付方式应根据维修项目的实际情况协商确定。维修服务合同的签订应遵循相关法律法规的规定，并明确双方的权利和义务。维修服务期间，乙方应继续履行保修期内的保修责任和义务，确保维修质量符合要求。维修服务完成后，双方应及时办理结算手续并支付相应费用。维修服务费用的支付方式可采取银行转账或支票等方式进行结算。具体结算方式和支付时间应在维修服务合同中明确约定。如需开具发票的，乙方应按照税务机关的规定开具合法有效的发票并交给甲方作为结算凭证之一。如因乙方原因导致无法开具发票或者发票不符合税务机关规定的情形下发生纠纷或者损失的后果由乙方承担全部责任；如因甲方原因导致无法及时支付维修费用的情形下发生纠纷或者损失的后果由甲方承担全部责任；如因不可抗力因素导致无法及时支付维修费用的情形下发生纠纷或者损失的篇6发包方：[公司名称]承包方：[公司名称]根据《中华人民共和国合同法》及其他有关法律、法规规定，结合工程实际情况，就工程施工承包给承包方的有关事宜，经协商一致，签订本合同，以资共同遵守。第一条工程概况1.工程名称：[工程名称]2.工程地点：[工程地点]3.工程承包方式：包工包料4.工程范围和内容：[工程范围和内容]第二条双方权利和义务发包方权利和义务1.负责办理有关建设手续，协调各方面的关系，确保工程的顺利进行。2.负责设计，提供施工图纸。3.负责技术监督和质量检测。4.负责组织有关人员进行图纸会审。5.负责建设单位提出的变更部分的修改和审核。6.负责按时支付承包方工程款。7.负责协调各工种之间的配合工作。8.负责处理工程中出现的其他问题。承包方权利和义务1.遵守国家及地方的法律、法规，自觉维护建筑市场中的各方权益。2.严格按照施工图纸和技术规范施工，确保工程质量达到优良标准。3.遵守发包方的质量、技术、安全、文明施工等要求。4.按时向发包方提供工程进度计划和进度报表。5.积极配合发包方进行图纸会审和技术交底工作。6.积极配合发包方进行工程质量的监督和检查工作。7.按时向发包方支付工程款项。8.按时向发包方交付工程竣工资料。9.负责承担保修期内因承包方施工质量原因造成的维修费用。10.负责处理工程中出现的其他问题。第三条工程价款及支付方式1.工程价款：[工程价款]2.支付方式：[支付方式]第四条违约责任及赔偿损失1.承包方在施工中，由于自身原因造成质量事故或安全生产事故，由此造成的一切经济损失由承包方自行承担。2.承包方在施工过程中，违反发包方的质量、技术、安全、文明施工等要求，发包方有权要求承包方停工整改，由此造成的经济损失由承包方承担。3.承包方在施工中，由于自身原因造成工期延误，由此给发包方造成的一切经济损失由承包方承担。4.承包方在施工中，由于自身原因擅自变更施工图纸或施工要求，由此给发包方造成的一切经济损失由承包方承担。5.承包方在保修期内，未按规定履行保修义务，由此给发包方造成的一切经济损失由承包方承担。6.发包方若不按合同约定支付工程款项，每逾期一天，应支付承包方工程价款万分之五的违约金。7.发包方若违反合同约定，擅自变更施工图纸或施工要求，由此给承包方造成的一切经济损失由发包方承担。8.因一方原因，合同无法按时履行或提前终止，应赔偿由此给对方造成的一切经济损失。9.因不可抗力因素导致合同无法按时履行或提前终止，双方均无需承担违约责任，但应协商合理解决未完成事宜。10.双方均应按合同约定履行义务，如一方违约，应承担相应的法律责任。11.双方协商确定的其他违约责任及赔偿损失条款：[其他违约责任及赔偿损失条款]第五条合同生效与终止1.合同生效：本合同自双方签字盖章之日起生效。2.合同终止：[合同终止条款]第六条争议解决与管辖法院1.争议解决：双方协商不成时，可通过仲裁或诉讼解决争议。仲裁机构为：[仲裁机构名称]，诉讼管辖法院为：[诉讼管辖法院名称]。仲裁裁决具有法律效力，一方不履行裁决的，另一方可以向人民法院申请强制执行。诉讼管辖法院作出的判决、裁定及调解书具有法律效力，一方不履行判决、裁定及调解书的，另一方可以向人民法院申请强制执行。2.管辖法院：[管辖法院名称]第七条合同修改与补充1.合同修改：双方协商一致的，可以对合同进行修改。修改后应形成书面协议，作为合同的补充部分。2.合同补充：双方协商一致的，可以签订书面补充协议，作为合同的补充部分。补充协议与合同具有同等法律效力。第八条其他约定1.其他约定：[其他约定条款]2.本合同未尽事宜，双方可协商补充。3.本合同一式四份，双方各执两份。4.本合同自双方签字盖章之日起生效。发包方（签字盖章）：[发包方法人代表签字并盖章]承包方（签字盖章）：[承包方法人代表签字并盖章]日期：XXXX年XX月XX日篇7甲方：XXXXXX公司（以下简称甲方）乙方：XXXXXX公司（以下简称乙方）根据《中华人民共和国合同法》及其他有关法律法规，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的基础上，就本工程相关事宜协商一致，签订本合同，以资共同遵守。一、工程概况1.工程名称：XXXXXX2.工程地点：XXXXXX3.承包范围：二次结构及装修工程4.承包方式：包工包料二、合同工期1.开工日期：XXXX年XX月XX日2.竣工日期：XXXX年XX月XX日3.合同工期：XX天三、质量标准1.本工程质量应达到国家质量验收规范的标准。2.达到甲方要求。四、合同价款及支付方式1.合同总价：人民币XXXX元（大写：XXXX）。此价格已包含二次结构及装修工程的全部费用，包括但不限于材料费、人工费、机械费、管理费、利润等。2.支付方式：（1）合同签订后，甲方支付乙方合同总价的XX%作为预付款。（2）乙方按甲方要求完成相应工程量后，甲方支付乙方合同总价的XX%作为进度款。（3）工程竣工验收合格后，甲方支付乙方合同总价的XX%作为尾款。五、双方的权利和义务1.甲方的权利和义务：（1）甲方应向乙方提供施工所需的水、电等设施，确保施工顺利进行。（2）甲方应按照合同约定及时支付合同款项。（3）甲方应协助乙方做好现场管理，确保施工安全有序。2.乙方的权利和义务：（1）乙方应按照合同约定保质保量完成施工任务。（2）乙方应严格按照施工图纸和施工规范进行施工，确保工程质量符合要求。（3）乙方应加强现场管理，确保施工安全有序。（4）乙方应按照甲方要求及时提交相关工程资料。六、违约责任1.甲方违约责任：（1）甲方未按照合同约定支付合同款项的，应承担相应的违约责任。2.乙方违约责任：（1）乙方未按照合同约定保质保量完成施工任务的，应承担相应的违约责任。（2）乙方在施工过程中存在违法行为或违反本合同约定的，甲方有权解除合同，并要求乙方承担相应的法律责任。七、争议解决本合同在履行过程中如发生争议，双方应首先通过友好协商解决。协商不成的，任何一方均可向甲方所在地有管辖权的人民法院提起诉讼。八、其他事项1.本合同未尽事宜，可由双方另行协商补充协议。补充协议与本合同具有同等法律效力。2.本合同一式贰份，甲乙双方各执壹份。3.本合同自双方签字盖章之日起生效，至合同约定内容全部履行完毕之日终止。甲方（盖章）：XXXXXX公司法定代表人（签字）：XXXXXX日期：XXXX年XX月XX日乙方（盖章）：XXXXXX公司法定代表人（签字）：XXXXXX日期：XXXX年XX月XX日篇8发包方（甲方）：XXX，地址：XXXX，联系方式：XXXX。承包方（乙方）：XXX，地址：XXXX，联系方式：XXXX。根据《中华人民共和国合同法》及其他相关法律、法规的规定，甲、乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的基础上，就本工程的二次结构及装修分包事宜，达成如下协议：一、工程概况1.工程名称：XXXX。2.工程地点：XXXX。3.工程规模：XXXX。4.承包范围：本工程的二次结构及装修工程，包括但不限于以下内容：（1）二次结构工程：包括砌体工程、构造柱、圈梁、过梁、楼梯等。（2）装修工程：包括室内装修、门窗安装、外墙装饰等。二、合同工期1.乙方应在签订合同后尽快进场施工，确保在约定时间内完成承包范围内的全部工作。2.合同工期为XX天，自乙方进场施工之日起计算。三、工程质量1.乙方应严格按照施工图纸和相关规范进行施工，确保工程质量符合甲方要求。2.甲方有权对乙方的施工过程进行监督，对不符合质量要求的工程进行整改或返修。四、合同价款及支付方式1.合同价款为人民币XX元整（￥XX），包括乙方完成承包范围内全部工作的费用。2.支付方式：甲方在签订合同后支付乙方XX%的合同价款作为预付款，剩余XX%的合同价款在乙方完成全部工作后一次性支付。五、违约责任1.甲方若违反合同约定，未按时支付合同价款或未提供必要支持，应承担相应的违约责任。2.乙方若违反合同约定，未按时完成工程或工程质量不符合要求，应承担相应的违约责任。六、争议解决方式1.合同履行过程中如发生争议，双方应首先通过友好协商解决。2.协商不成的，双方同意将争议提交至有管辖权的人民法院进行诉讼。七、合同生效与终止1.合同自双方签字盖章之日起生效。2.合同终止条件：双方协商同意或一方违约导致合同无法继续履行时，可以终止合同。八、其他约定事项1.乙方在施工中应注意保护甲方的财产和安全，遵守甲方的现场管理规定。2.双方应妥善保管好施工图纸和相关资料，确保工程顺利进行。3.双方同意将本合同的副本提交给相关部门进行备案。甲方（签字/盖章）：XXXX。日期：XXXX年XX月XX日。乙方（签字/盖章）：XXXX。日期：XXXX年XX月XX日。篇9发包方（甲方）：[公司名称]承包方（乙方）：[公司名称]根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的基础上，就甲方工程的二次结构及装修分包给乙方施工事宜，达成如下协议：一、工程概况1.工程名称：[工程名称]2.工程地点：[工程地点]3.工程内容：二次结构及装修工程二、承包范围及要求1.承包范围：甲方工程的二次结构及装修部分。具体包括但不限于以下部分：（1）墙体改造及新建；（2）地面铺装；（3）墙面装饰；（4）吊顶装饰；（5）门窗安装；（6）水电改造及安装；（7）其他二次结构及装修相关工程。2.承包要求：乙方需按照甲方提供的施工图纸及技术要求进行施工，确保工程质量符合相关标准。三、工期及进度1.工期：自合同签订之日起，乙方需按照甲方要求的工期完成施工任务。2.进度：乙方需制定详细的施工进度计划，并报甲方审批。在施工过程中，乙方需严格按照施工进度计划执行，确保工程按时完成。四、质量与验收1.工程质量：乙方需确保施工质量符合相关标准及甲方要求。如因乙方施工质量问题导致工程返工或整改，乙方需承担相应的费用和责任。2.验收：工程完工后，乙方需向甲方提交验收申请。甲方将在收到申请后的合理时间内组织验收。如验收过程中发现问题，乙方需按照甲方要求进行整改。五、合同价款及支付方式1.合同价款：人民币[合同价款]元整。该价款为包干价，包括材料费、人工费、管理费及税金等所有费用。2.支付方式：甲方将在合同签订后支付合同价款的[支付比例]作为预付款。剩余款项将在工程验收合格后支付。具体支付时间和方式如下：（1）预付款：合同签订后[支付时间]内支付；（2）剩余款项：工程验收合格后[支付时间]内支付。六、违约责任及赔偿1.违约责任：如因乙方原因未能按时完成施工任务或施工质量不符合要求，乙方需承担相应的违约责任。甲方有权要求乙方进行整改或扣除相应款项。2.赔偿：如因乙方违约给甲方造成损失，乙方需承担相应的赔偿责任。具体赔偿金额将根据损失情况确定。七、不可抗力及风险分配1.不可抗力：如因不可抗力因素导致工程无法按时完成或施工质量受到影响，乙方需及时通知甲方，并提供相关证明材料。甲方将根据具体情况进行处理。2.风险分配：工程施工过程中，如遇风险，乙方需自行承担相应风险责任。如因甲方原因导致的风险，甲方将承担相应的风险责任。八、争议解决及法律适用1.争议解决：如双方在施工过程中发生争议，应首先通过友好协商解决。协商不成的，任何一方均可向有管辖权的人民法院提起诉讼。2.法律适用：本合同的签订、履行、解释及争议解决均适用中华人民共和国法律。九、合同生效及变更1.合同生效：本合同自双方签字盖章之日起生效。2.合同变更：如需对合同进行变更，双方需协商一致并签订书面变更协议。变更协议将作为本合同的一部分，具有同等法律效力。十、其他约定事项1.保密义务：双方需对合同内容及施工过程中涉及的商业秘密、技术资料等保密信息承担保密