农田机耕道协议书

农田机耕道协议书甲方（发包方）：姓名：______________________身份证号码：________________联系地址：________________联系电话：________________乙方（承包方）：姓名：______________________身份证号码：________________联系地址：________________联系电话：________________鉴于甲方拥有位于[农田具体地址]的农田，为了便于农业生产活动的开展，提高农田的机械化作业水平，甲方决定将农田机耕道的建设工程发包给乙方进行施工，双方经友好协商，依据《中华人民共和国民法典》及相关法律法规的规定，达成如下协议：一、标的物或服务具体描述1.机耕道建设位置甲方发包建设机耕道的农田位于[详细地址]，其四至范围为：东至[具体边界描述]，南至[具体边界描述]，西至[具体边界描述]，北至[具体边界描述]。2.机耕道建设标准机耕道应采用混凝土路面结构，厚度为[X]厘米，宽度为[X]米，长度为[X]米。路面应平整、坚实，具有足够的强度和稳定性，能够满足农业机械的通行要求。机耕道两侧应设置路肩，路肩宽度不小于[X]厘米，采用砂石或其他适宜材料进行硬化处理，以保证机耕道的整体稳定性和安全性。3.附属设施建设机耕道应配套建设必要的排水设施，包括路边沟、排水涵洞等，以确保雨水能够及时排出，避免机耕道积水影响使用。排水设施的尺寸和结构应根据实际地形和排水量进行合理设计，确保排水畅通。同时，机耕道应设置必要的交通安全标识，如警示标志、限速标志等，以保障过往农业机械和人员的安全。二、双方权利义务（一）甲方权利义务1.权利有权对乙方的施工过程进行监督检查，确保施工质量符合合同约定的标准。有权要求乙方按照合同约定的时间和进度完成机耕道建设工程。对机耕道建设过程中出现的问题或不符合约定的情况，有权要求乙方及时整改。2.义务负责提供机耕道建设所需的土地，并确保土地权属清晰，不存在任何争议或纠纷。协助乙方办理施工过程中所需的相关手续，如临时用地审批等，并承担因土地权属问题导致的一切责任。按照合同约定的时间和方式向乙方支付工程款。在机耕道建设过程中，为乙方提供必要的便利条件，如用水、用电接入等，并承担相应的费用。（二）乙方权利义务1.权利有权按照合同约定获得工程款。在施工过程中，有权要求甲方提供必要的协助和支持，如解决施工场地周边的纠纷等。2.义务负责按照合同约定的标准和要求进行机耕道建设工程的施工，确保工程质量达到合格标准。制定详细的施工计划，并按照计划组织施工，确保机耕道建设工程能够按时完成。在施工过程中，严格遵守国家有关安全生产、环境保护等法律法规的规定，采取必要的安全防护措施，确保施工安全和环境不受污染。如因乙方原因导致发生安全事故或环境污染事件，乙方应承担全部责任。负责施工过程中的材料采购、机械设备租赁等工作，并确保所采购的材料和租赁的机械设备符合质量要求和施工需要。在机耕道建设工程竣工后，负责清理施工现场，做到工完场清。对机耕道建设工程质量承担保修责任，保修期限为自工程竣工验收合格之日起[X]年。在保修期限内，如因乙方施工质量问题导致机耕道出现损坏或质量缺陷，乙方应负责免费修复或返工。三、工程款及支付方式1.工程款总额经双方协商确定，机耕道建设工程的工程款总额为人民币[X]元（大写：[大写金额]）。2.支付方式合同签订后，甲方支付工程款的[X]%作为预付款，即人民币[X]元（大写：[大写金额]）。机耕道建设工程完成总工程量的[X]%时，甲方支付工程款的[X]%，即人民币[X]元（大写：[大写金额]）。机耕道建设工程全部竣工并经甲方验收合格后，甲方支付剩余工程款的[X]%，即人民币[X]元（大写：[大写金额]）。工程款支付前，乙方应向甲方提供合法有效的发票，否则甲方有权拒绝支付相应款项。四、工程期限1.开工日期乙方应在收到甲方预付款后的[X]个工作日内组织施工队伍进场施工，开工日期为[具体开工日期]。2.竣工日期机耕道建设工程应在开工日期后的[X]天内完成全部施工任务，并达到合同约定的验收标准，竣工日期为[预计竣工日期]。如因不可抗力或甲方原因导致工程延误，工期相应顺延。乙方应在工期延误情况发生后的[X]个工作日内书面通知甲方，并提供相关证明材料。3.工期延误如因乙方原因导致工程不能按时竣工，每延误一天，乙方应按照工程款总额的[X]%向甲方支付违约金。逾期超过[X]天的，甲方有权解除合同，并要求乙方返还已支付的工程款，同时乙方应按照工程款总额的[X]%向甲方支付违约金。如因甲方原因导致工程延误，乙方不承担违约责任，但乙方应及时通知甲方，并与甲方协商确定新的工期。五、工程验收1.验收标准机耕道建设工程应按照合同约定的建设标准和质量要求进行验收。验收内容包括路面平整度、厚度、宽度、强度，排水设施的畅通情况，交通安全标识的设置等。2.验收程序工程竣工后，乙方应向甲方提交工程竣工报告，并申请验收。甲方应在收到乙方验收申请后的[X]个工作日内组织相关人员进行验收。验收合格的，双方应签署工程竣工验收报告；验收不合格的，乙方应按照甲方的要求进行整改，直至达到验收标准为止。整改费用由乙方自行承担，整改期间不计入工期。六、违约责任1.甲方违约责任如甲方未按照合同约定的时间和方式支付工程款，每逾期一天，应按照未支付金额的[X]%向乙方支付违约金。如因甲方原因导致乙方无法正常施工或工程延误，甲方应承担相应的损失赔偿责任。2.乙方违约责任如乙方未按照合同约定的标准和要求进行施工，导致工程质量不合格，乙方应负责无偿返工，直至达到合同约定的标准为止。返工费用由乙方自行承担，返工期间不计入工期。如因乙方返工导致工程延误，乙方应按照本合同约定承担工期延误的违约责任。如乙方未按照合同约定的时间完成机耕道建设工程，每逾期一天，应按照工程款总额的[X]%向甲方支付违约金。逾期超过[X]天的，甲方有权解除合同，并要求乙方返还已支付的工程款，同时乙方应按照工程款总额的[X]%向甲方支付违约金。如乙方违反本合同约定的其他条款，应承担因此给甲方造成的全部损失赔偿责任。七、争议解决本合同在履行过程中发生的争议，由双方协商解决；协商不成的，任何一方均有权向有管辖权的人民法院提起诉讼。八、其他条款1.本合同自双方签字（或盖章）之日起生效。2.本合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。3.本合同未尽事宜，可由双方另行签订补充协议，补充协议与本合