工程延期申请协议书

工程延期申请协议书甲方（建设单位）：名称：______________________法定代表人：________________地址：____________________联系方式：________________乙方（施工单位）：名称：______________________法定代表人：________________地址：____________________联系方式：________________鉴于甲方与乙方就[具体工程项目名称]签订了《建设工程施工合同》（合同编号：[合同编号]），现因[具体原因]导致工程无法按照原合同约定的工期竣工，乙方特向甲方提出工程延期申请。经双方友好协商，依据《中华人民共和国民法典》及相关法律法规的规定，就工程延期事宜达成如下协议：一、工程概况1.工程名称：[具体工程项目名称]2.工程地点：[详细工程地点]3.工程内容及规模：[对工程具体内容和规模进行详细描述，包括但不限于建筑结构、层数、建筑面积、装修标准、设备安装等]4.合同工期：原合同约定开工日期为[开工日期]，竣工日期为[竣工日期]，总工期为[工期天数]天。二、延期原因及期限1.延期原因：[详细说明导致工程延期的具体原因，如不可抗力事件（详细描述不可抗力事件的发生情况，如自然灾害的类型、发生时间、对工程造成的具体影响等）、设计变更（说明变更的具体内容、变更时间、对工期的影响程度等）、甲方原因（列举甲方导致工程延期的具体行为，如提供施工场地延误、甲供材料供应不及时等）、乙方自身原因（如有，需详细说明乙方自身因素对工期的影响）等]2.延期期限：经双方协商一致，同意工程竣工日期延长至[新的竣工日期]，共计延期[延期天数]天。自[原竣工日期]起至[新的竣工日期]止。三、双方权利与义务（一）甲方权利与义务1.权利：有权对工程延期情况进行监督检查，要求乙方提供与工程延期相关的资料和说明。在乙方未能按照本协议履行义务时，有权要求乙方承担违约责任。2.义务：协助乙方解决因甲方原因导致工程延期所涉及的相关问题，如协调相关部门解决施工场地延误、甲供材料供应不及时等问题。根据本协议约定，按时支付工程进度款及相关费用。对乙方提交的工程延期申请及相关资料进行审核，并在合理期限内给予答复。（二）乙方权利与义务1.权利：有权依据本协议要求甲方支付因工程延期而增加的合理费用（如有）。在甲方未按照本协议约定履行义务时，有权要求甲方承担违约责任。2.义务：负责编制工程延期报告，详细说明工程延期的原因、预计延期天数、对工程进度的影响等，并在工程延期事件发生后的[X]个工作日内提交给甲方。按照本协议约定的新竣工日期，合理安排施工进度，采取有效措施确保工程质量和安全，尽快完成工程施工。在工程延期期间，定期向甲方汇报工程进展情况，及时反馈工程中出现的问题及解决方案。承担因乙方自身原因导致工程延期的责任，采取措施尽量减少对工程整体进度的影响。四、工程费用及支付1.工程费用：本工程原合同价款为人民币[大写金额]元（小写：￥[具体金额]元）。因工程延期导致的费用增加（如有），双方根据实际情况另行协商确定，并签订补充协议。2.支付方式：甲方按照原《建设工程施工合同》约定的支付方式和时间，支付工程进度款。在工程竣工验收合格后，甲方扣除应扣款项（如有）后，按照合同约定支付剩余工程款。五、工程质量及验收1.工程质量：乙方应严格按照国家及地方现行的施工规范、质量验收标准进行施工，确保工程质量符合要求。在工程延期期间，乙方仍需对已完成工程的质量负责，承担因工程质量问题导致的一切责任。2.工程验收：工程竣工后，乙方应提前通知甲方进行验收。甲方应在接到乙方验收通知后的[X]个工作日内组织相关人员进行验收。如工程验收不合格，乙方应按照甲方要求进行整改，直至达到验收标准。整改费用由乙方承担，整改期间不计入工程延期期限。六、违约责任1.甲方违约责任：若甲方未按照本协议约定协助乙方解决因甲方原因导致的工程延期问题，或未按时支付工程进度款及相关费用，每逾期一日，应按照应付未付金额的[X%]向乙方支付违约金。因甲方原因导致工程延期时间延长的，甲方应承担由此给乙方造成的全部损失，包括但不限于乙方的窝工损失、机械设备租赁费用增加、材料价格上涨损失等。2.乙方违约责任：若乙方未按照本协议约定的时间提交工程延期报告或未按照新的竣工日期完成工程施工，每逾期一日，应按照工程合同总价款的[X%]向甲方支付违约金。如因乙方自身原因导致工程质量不符合要求，乙方应负责无偿返工直至达到合格标准，并承担由此给甲方造成的全部损失。乙方违反本协议约定的其他义务，应承担相应的违约责任，赔偿甲方因此遭受的损失。七、争议解决本协议在履行过程中发生的争议，由双方协商解决；协商不成的，任何一方均有权向有管辖权的人民法院提起诉讼。八、其他条款1.本协议自双方签字（盖章）之日起生效，与原《建设工程施工合同》具有同等法律效力。本协议未约定的事项，仍按照原合同执行。2.本协议一式[X]份，甲乙双方各执[X]份，具有同等法律效力。甲方（盖章）：______________________法定代表