2025园林景观工程合同样本

2025最新园林景观工程合同样本园林景观工程合同本合同由以下双方于签订：甲方（发包方）：地址：法定代表人：联络方式：乙方（承包方）：地址：法定代表人：联络方式：鉴于甲方需要进行园林景观工程的施工，乙方具备相应的施工资质和能力，双方在平等、自愿、诚实信用的基础上，根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规，经友好协商，达成如下协议：第一章项目概况第一条项目名称：园林景观工程。第二条项目地点：。第三条项目内容：本工程包括但不限于的设计、施工、材料供应、养护等，具体内容详见附件《工程量清单》及设计图纸。第四条工程规模：项目占地面积为平方米，建筑面积为平方米。第二章合同工期第五条计划开工日期：年月日。第六条计划竣工日期：年月日。第七条总工期为天，具体工期安排以甲方批准的施工进度计划为准。第三章合同价款与支付第八条合同总价款为人民币元（大写：元整），其中包含设计费、材料费、施工费、养护费等所有相关费用。第九条付款方式：合同签订后，甲方支付合同总价款的%作为预付款，即人民币元。工程进度达到%时，甲方支付合同总价款的%，即人民币元。工程竣工验收合格后，甲方支付合同总价款的%，即人民币元。质保期满且无质量问题后，甲方支付剩余的%作为质保金，即人民币元。第四章双方责任与义务第十条甲方责任：负责提供施工现场的水、电、道路等基础设施，并承担相关费用。及时审核乙方提交的施工图纸、进度计划、结算资料等，并在约定时间内给予书面回复。按合同约定支付工程款。第十一条乙方责任：严格按照设计图纸、施工标准和合同约定进行施工，确保工程质量和安全。负责施工现场的管理，包括材料堆放、设备使用、人员安排等。负责工程竣工后的养护工作，确保苗木成活率达到%。第五章工程质量与验收第十二条质量标准：本工程严格按照《园林绿化工程施工及验收规范》（GB50851）执行。所有苗木、材料、设备等均需符合合同约定和相关标准。第十三条验收标准：工程完成施工后，双方共同进行竣工验收，并签署《竣工验收报告》。验收不合格的，乙方需在日内完成整改并重新验收。第十四条质保期：本工程质保期为年，自工程竣工验收合格之日起计算。质保期内，乙方需免费修复因施工质量问题导致的损坏。第六章施工管理第十五条施工计划：乙方需在开工前日向甲方提交详细的施工进度计划，经甲方确认后方可施工。施工过程中，乙方需每周向甲方提交工程进度报告。第十六条安全管理：乙方应严格遵守国家安全生产法律法规，确保施工安全。乙方需为所有施工人员购买意外伤害保险，并承担施工期间的安全责任。第十七条扬尘治理：乙方需采取有效措施控制施工扬尘，确保符合环保要求。如因扬尘问题被相关部门处罚，由乙方承担全部责任。第十八条夜间施工：乙方需严格遵守当地有关夜间施工的规定，尽量减少噪声污染。如需进行夜间施工，需提前向甲方申请并取得相关批准。第七章变更与签证第十九条设计变更：甲方有权对设计进行变更，乙方应积极配合并调整施工方案。因设计变更导致的增减工程量，双方需另行签订《工程变更签证》。第二十条现场签证：施工过程中，如因甲方原因导致的停工、窝工等，甲方需及时签证确认。签证内容应详细说明原因、影响和费用，并由双方签字确认。第八章违约责任第二十一条工期延误：因乙方原因导致工期延误的，每延误一天，乙方需向甲方支付违约金人民币元。因工期延误导致的额外费用由乙方承担。第二十二条质量不达标：因乙方施工质量不符合标准的，甲方有权要求乙方返工，相关费用由乙方承担。如果返工后仍不达标的，甲方有权解除合同，并要求乙方赔偿损失。第二十三条材料不符：乙方使用不符合约定的材料或设备的，甲方有权要求更换，相关费用由乙方承担。如果因材料问题导致工程质量出现问题的，乙方需承担全部责任。第二十四条不可抗力：因不可抗力导致的工程延误或损失，双方应及时协商解决。受不可抗力影响的一方需及时通知另一方，并提供相关证明。第九章其他条款第二十五条合同的变更与解除：本合同经双方协商一致可以变更或解除。单方解除合同需提前日以书面形式通知对方。第二十六条争议解决：因本合同引起的争议，双方应友好协商解决。协商不成的，任何一方均可向工程所在地人民法院提起诉讼。第二十七条补充协议：本合同未尽事宜，双方可签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。第二十八条合同生效：本合同自双方签字盖章之日起生效。第二十九条合同份数：本合同一式份，甲乙双方各执份。甲方（盖章）：法定代表人或授权代表签字