节点工期协议书

节点工期协议书甲方：名称：______________________法定代表人：________________地址：____________________联系方式：________________乙方：名称：______________________法定代表人：________________地址：____________________联系方式：________________鉴于甲方[项目名称]项目建设需要，乙方具备相关工程建设能力，双方经友好协商，依据《中华人民共和国民法典》及相关法律法规，就项目节点工期事宜达成如下协议：一、项目概况1.项目名称：[项目具体名称]2.项目地点：[项目详细地址]3.项目内容及规模：[详细描述项目包含的具体工程内容、建筑面积、结构形式等，如本项目为[具体建筑类型]，总建筑面积为[X]平方米，包括[具体楼座及功能区域]等]4.项目总工期：自合同签订之日起至项目整体竣工验收合格之日止，总工期为[X]日历天。二、节点工期目标及相关要求1.节点工期目标基础工程完工节点：在合同签订之日起[X]日历天内完成基础工程施工，达到[基础工程应达到的具体标准，如基础验收合格等]。主体结构完工节点：基础工程完工后[X]日历天内完成主体结构施工，主体结构质量符合[相关质量验收规范标准]。装饰装修及安装工程完工节点：主体结构完工后[X]日历天内完成装饰装修及安装工程施工，各项工程质量达到[相应质量验收标准]。竣工验收合格节点：装饰装修及安装工程完工后[X]日历天内完成项目整体竣工验收，且验收结果为合格。2.相关要求乙方应按照国家及地方现行的施工规范、质量验收标准、安全操作规程等组织施工，确保各节点工期目标的顺利实现及工程质量合格。在施工过程中，乙方应根据工程实际情况合理安排施工进度计划，配备足够的人力、物力和财力资源，确保施工进度满足节点工期要求。同时，乙方应将每周的施工进度计划报甲方备案，每月末提交当月施工进度总结报告。乙方应积极配合甲方及监理单位的管理工作，接受甲方及监理单位对工程质量、进度、安全等方面的监督检查，并按照要求及时整改存在的问题。三、双方权利与义务（一）甲方权利与义务1.权利有权对乙方的施工进度、质量、安全等进行监督检查，要求乙方按照合同约定及相关规范标准组织施工。有权根据工程实际情况提出合理的工期调整建议，乙方应予以积极配合。如乙方未按照节点工期目标完成工程任务，甲方有权按照合同约定追究乙方的违约责任。2.义务按照合同约定及时向乙方支付工程进度款，确保乙方施工资金的正常周转。负责协调施工现场周边关系，为乙方施工创造良好的外部环境，但因乙方自身原因导致的协调问题除外。向乙方提供施工所需的相关资料，包括但不限于施工图纸、地质勘察报告等，并确保资料的准确性和完整性。（二）乙方权利与义务1.权利有权要求甲方按照合同约定支付工程进度款。有权根据工程实际情况提出合理的工期顺延申请，但应符合合同约定的条件。在甲方未按照合同约定履行义务时，乙方有权要求甲方承担相应的违约责任。2.义务严格按照合同约定的节点工期目标组织施工，制定详细的施工进度计划，并确保计划的有效实施。如因乙方原因导致节点工期延误，乙方应承担相应的违约责任。建立健全质量管理体系，加强施工过程中的质量控制，确保工程质量符合国家及地方现行的施工规范、质量验收标准等要求。对工程质量负责，承担因工程质量问题引起的一切责任。建立健全安全管理体系，加强施工现场的安全管理，确保施工安全。制定安全事故应急预案，发生安全事故时应及时采取措施进行处理，并承担相应的责任。负责施工现场的文明施工管理，做到施工现场整洁、有序，符合环境保护要求。承担因文明施工问题引起的一切责任。按照国家及地方相关规定，及时足额支付农民工工资等施工人员费用，避免因工资支付问题引发纠纷。工程竣工后，乙方应按照国家及地方相关规定整理工程竣工资料，并提交给甲方及相关部门存档。四、工期顺延1.因以下原因导致工程延误，经甲方及监理单位确认后，工期相应顺延：不可抗力因素，如自然灾害（地震、洪水、台风等）、政府行为（如征收、拆迁、禁令等）、社会异常事件（如战争、罢工、骚乱等）。甲方原因，包括但不限于提供的施工图纸变更、施工场地条件变化、甲方未能按时支付工程进度款等。设计变更导致工程量增加或施工难度加大，影响施工进度的。监理单位下达的停工指令，且停工原因非乙方责任的。2.乙方应在上述事件发生后[X]天内，向甲方及监理单位提交书面的工期顺延申请报告，并附相关证明材料。甲方及监理单位应在收到申请报告后[X]天内予以审核确认，逾期未确认视为同意乙方的申请。3.工期顺延的天数以甲方及监理单位最终确认的天数为准。五、违约责任1.若乙方未按照合同约定的节点工期目标完成工程任务，每延误一天，应按照合同总价款的[X%]向甲方支付违约金。延误超过[X]天的，甲方有权解除合同，乙方除应按照上述标准支付违约金外，还应承担因此给甲方造成的全部损失。2.若乙方工程质量不符合合同约定及相关规范标准，乙方应负责无偿返工整改，直至达到合格标准。因返工整改导致工期延误的，乙方应按照本条第1款承担违约责任。如因工程质量问题给甲方造成损失的，乙方应承担全部赔偿责任。3.若乙方未按照合同约定履行其他义务，如未按时提交施工进度计划、未配合甲方及监理单位的管理工作等，每发生一次，乙方应向甲方支付[X]元的违约金。若因乙方原因导致甲方遭受损失的，乙方应承担全部赔偿责任。4.若甲方未按照合同约定及时支付工程进度款，每逾期一天，应按照应付未付金额的[X%]向乙方支付违约金。逾期超过[X]天的，乙方有权暂停施工，由此导致的工期延误及损失由甲方承担。5.若甲方未按照合同约定履行其他义务，如未提供施工所需资料、未协调施工现场周边关系等，导致乙方施工受到影响的，甲方应承担相应的责任，并赔偿乙方因此遭受的损失。六、争议解决1.本协议的签订、履行、解释及争议解决均适用中华人民共和国法律。2.双方在履行本协议过程中如发生争议，应首先通过友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权向有管辖权的人民法院提起诉讼。七、其他条款1.本协议自双方签字（盖章）之日起生效。2.本协议一式[X]份，甲乙双方各执[X]份，具有同等法律效力。3.本协议未尽事宜，双方可另行签订补充协议，补充协议与本协议具有同等法律效力。甲方（盖章）：_