地面自流找平合同范本

地面自流找平合同范本甲方（委托方）：姓名：__________________身份证号：__________________联系地址：__________________联系电话：__________________乙方（受托方）：公司名称：__________________统一社会信用代码：__________________法定代表人：__________________联系地址：__________________联系电话：__________________根据《中华人民共和国民法典》及相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的基础上，就乙方为甲方提供地面自流找平服务事宜，经友好协商，达成如下协议：一、服务内容及要求（一）服务地点甲方位于[具体地址]的房屋内地面。（二）服务内容乙方负责对上述房屋地面进行自流找平施工，具体包括但不限于基层清理、材料准备、自流平材料铺设及施工后的养护等工作，确保地面达到平整、光滑的标准，满足甲方后续使用需求。（三）质量标准1.自流平地面应平整，误差不超过[具体误差范围，如每平方米不超过2毫米]。2.表面应光滑，无裂缝、起砂、空鼓等缺陷。3.自流平材料的各项性能指标应符合国家相关标准及行业规范要求。二、服务期限乙方应在本合同签订之日起[X]个工作日内开始施工，并在[具体完工日期]前完成全部地面自流找平服务。如遇不可抗力或甲方原因导致工期延误的除外，但乙方应及时通知甲方并提供相关证明文件。三、合同价款及支付方式（一）合同价款本合同总价款为人民币[大写金额]元整（小写：￥[具体金额]元）。此价格为固定总价，包含乙方完成本合同约定服务所需的全部费用，除因甲方提出的超出合同约定范围的变更外，不因任何因素调整。（二）支付方式1.合同签订后，甲方应向乙方支付合同总价款的[预付款比例，如30%]作为预付款，即人民币[大写金额]元整（小写：￥[具体金额]元）。2.乙方完成全部地面自流找平服务且经甲方验收合格后[X]个工作日内，甲方向乙方支付合同总价款的[验收款比例，如65%]，即人民币[大写金额]元整（小写：￥[具体金额]元）。3.剩余合同总价款的[质保金比例，如5%]作为质保金，在质保期届满后，如无质量问题，甲方应在[质保期届满后X个工作日内]无息支付给乙方。四、双方权利与义务（一）甲方权利与义务1.权利（1）有权对乙方的施工过程进行监督检查，提出合理的意见和建议。（2）有权要求乙方按照本合同约定的质量标准和期限完成服务。（3）对乙方提供的服务质量不满意时，有权要求乙方进行整改或采取补救措施。2.义务（1）向乙方提供施工所需的场地及相关资料，确保施工条件具备。（2）按照本合同约定的支付方式及时支付合同价款。（3）协助乙方协调与其他施工单位或相关部门的关系，为乙方施工创造便利条件。（4）在乙方施工过程中，如因甲方原因导致乙方停工、窝工等损失的，甲方应承担相应的赔偿责任。（二）乙方权利与义务1.权利（1）有权要求甲方按照本合同约定支付合同价款。（2）根据施工需要，有权要求甲方提供必要的协助和支持。2.义务（1）按照国家相关标准、行业规范及本合同约定的质量标准和服务要求，组织专业人员进行施工，确保服务质量达到合格标准。（2）自行负责施工所需的材料、设备、工具等，并确保其质量符合要求。材料进场时应向甲方提供质量合格证明文件。（3）制定详细的施工方案和进度计划，并报甲方备案。严格按照施工方案和进度计划组织施工，确保按时完成服务。（4）在施工过程中采取必要的安全防护措施，确保施工安全。如因乙方原因导致发生安全事故，乙方应承担全部责任。（5）施工过程中应保持施工现场整洁，施工结束后及时清理现场。（6）负责对施工人员进行管理和培训，确保施工人员具备相应的技能和资质。（7）在质保期内，对出现的质量问题及时进行免费维修或处理。如因乙方原因导致质量问题给甲方造成损失的，乙方应承担相应的赔偿责任。五、材料供应（一）乙方负责提供本合同约定的自流平材料及相关辅助材料，材料的品牌、规格、型号等应符合本合同约定及国家相关标准要求。（二）乙方应确保所提供材料的质量合格，并向甲方提供材料的质量合格证明文件、产品说明书等资料。如因材料质量问题导致地面出现质量问题，乙方应承担全部责任，负责免费更换材料并承担因此给甲方造成的损失。六、验收（一）乙方完成地面自流找平服务后，应提前[X]个工作日通知甲方进行验收。（二）甲方应在接到乙方验收通知后的[X]个工作日内组织验收。验收标准按照本合同约定的质量标准执行。如验收合格，双方应签署验收合格报告；如验收不合格，乙方应按照甲方的要求进行整改，直至验收合格为止，整改费用由乙方自行承担。因整改导致的工期延误由乙方负责。七、违约责任（一）甲方违约责任1.如甲方未按照本合同约定的支付方式按时支付合同价款，每逾期一日，应按照未支付金额的[逾期付款违约金比例，如0.5%]向乙方支付违约金。逾期超过[X]日的，乙方有权暂停施工，并要求甲方支付已完成服务部分的价款及相应违约金。2.因甲方原因导致乙方无法按时施工或工期延误的，甲方应承担乙方因此遭受的损失，包括但不限于窝工费、设备租赁费、材料损失费等。3.如甲方擅自变更合同约定的服务内容或要求，导致乙方增加工作量或费用的，甲方应按照乙方实际增加的费用支付给乙方。（二）乙方违约责任1.如乙方未按照本合同约定的质量标准完成服务或施工质量不符合要求，乙方应负责免费整改直至达到合格标准。如因乙方整改后仍无法达到合格标准或逾期整改，给甲方造成损失的，乙方应承担相应的赔偿责任。2.若乙方未按照本合同约定的期限完成服务，每逾期一日，应按照合同总价款的[逾期完工违约金比例，如0.5%]向甲方支付违约金。逾期超过[X]日的，甲方有权解除本合同，并要求乙方返还已支付的款项，同时乙方应按照合同总价款的[X%]向甲方支付违约金。如乙方的违约行为给甲方造成其他损失的，乙方还应承担赔偿责任。3.乙方提供的材料不符合本合同约定或国家相关标准要求的，乙方应负责免费更换合格材料，并承担因此给甲方造成的损失。4.乙方在施工过程中违反安全规定导致发生安全事故的，应承担全部法律责任和经济赔偿责任，如给甲方造成损失的，乙方应赔偿甲方的全部损失。八、保密条款（一）双方应对在履行本合同过程中知悉的对方商业秘密、技术秘密及其他敏感信息予以保密，未经对方书面同意，不得向任何第三方披露或使用。（二）本条款的保密期限为本合同履行期间及合同终止或解除后[X]年内。九、争议解决本合同在履行过程中如发生争议，双方应首先友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权向合同签订地有管辖权的人民法院提起诉讼。十、其他条款（一）本合同自双方签字（或盖章）之日起生效。（二）本合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。（三）本合同未尽事宜，可由