工程进度合同补充协议书

工程进度合同补充协议书甲方（全称）：______________________法定代表人：____________________地址：__________________________联系方式：____________________乙方（全称）：______________________法定代表人：____________________地址：__________________________联系方式：____________________鉴于甲乙双方于______年____月____日签订了[工程名称]工程合同（以下简称"原合同"），为了进一步明确双方在工程进度方面的权利义务，确保工程顺利进行，经双方友好协商，依据《中华人民共和国民法典》及相关法律法规的规定，就原合同中工程进度相关事宜达成如下补充协议：一、标的物或服务具体描述1.工程名称：[工程名称]2.工程地点：[详细地址]3.工程内容及规模：[具体说明工程涵盖的各个部分及详细工作内容，例如建筑结构、装修工程、机电安装等方面的具体描述][明确工程的规模，如建筑面积、层数、高度等具体指标]4.工程进度要求：本工程整体工期为______天，自合同签订之日起计算。各阶段具体进度要求如下：基础工程阶段：应于______年____月____日前完成基础土方开挖、基础钢筋绑扎、模板支设及混凝土浇筑等工作，并经甲方及监理单位验收合格。主体结构工程阶段：自基础工程验收合格之日起，至______年____月____日前完成主体结构施工至[具体层数]，包括柱、梁、板等混凝土浇筑及砌体工程施工，并保证工程质量符合设计及规范要求。装饰装修工程阶段：主体结构验收合格后，应于______年____月____日前完成内外墙装饰装修工程，包括墙面抹灰、地面铺贴、门窗安装等工作，达到初步装饰效果。机电安装工程阶段：在装饰装修工程进行过程中穿插施工，于______年____月____日前完成给排水、电气、消防等机电系统的安装调试工作，并确保系统正常运行。竣工验收阶段：工程全部完成后，乙方应在______天内提交竣工验收申请报告，经甲方组织相关单位验收合格后，办理工程竣工验收备案手续。二、权利义务（一）甲方权利义务1.权利：有权对工程进度进行监督检查，要求乙方按照本补充协议及原合同约定的进度计划组织施工。有权根据工程实际情况，对乙方提出合理的进度调整建议，并要求乙方采取相应措施确保工程进度。对乙方报送的工程进度报表及相关资料有审核权，如发现不符合实际情况或存在虚假内容，有权要求乙方重新报送或进行整改。在乙方未按照约定的工程进度施工，影响工程整体进度或造成甲方损失时，有权要求乙方承担相应的违约责任，并采取措施督促乙方加快施工进度。2.义务：按照原合同及本补充协议的约定，按时足额支付工程进度款，确保乙方工程施工的资金需求。协助乙方办理工程施工过程中所需的相关手续及证件，协调施工现场周边关系，为乙方创造良好的施工条件。及时组织对乙方已完成工程部分的验收工作，如发现质量问题应及时提出整改意见，乙方整改合格后应及时予以确认。在收到乙方提交的工程进度报表及相关资料后，应在[X]个工作日内进行审核，并给予乙方明确的答复。（二）乙方权利义务1.权利：有权要求甲方按照本补充协议及原合同约定支付工程进度款。在遇到不可抗力或其他不可预见、不可避免的因素导致工程进度延误时，有权要求甲方给予合理的工期顺延。对甲方提出的不合理进度要求或干预乙方正常施工的行为，有权提出异议并要求甲方改正。2.义务：按照本补充协议及原合同约定的工程进度计划组织施工，制定详细的周、月施工进度计划，并报送甲方及监理单位审核。配备足够的人力、物力和财力资源，确保工程施工进度不受影响。如因乙方自身原因导致资源不足影响工程进度，乙方应承担相应责任。建立有效的工程进度管理体系，定期召开工程进度协调会，及时解决施工过程中出现的影响进度的问题。严格按照施工规范及质量标准进行施工，确保工程质量，避免因质量问题导致返工而延误工程进度。按照甲方及监理单位的要求，及时报送工程进度报表及相关资料，包括但不限于周进度报表、月进度报表、工程形象进度照片等。报表内容应真实、准确、完整，能够反映工程实际进展情况。在工程进度出现延误时，应及时分析原因，采取有效措施进行整改，并向甲方及监理单位书面报告延误原因及整改措施和预计完成时间。三、工程进度款支付1.双方同意按照以下方式支付工程进度款：基础工程验收合格后，支付至合同总价的[X]%。主体结构施工至[具体层数]后，支付至合同总价的[X]%。装饰装修工程完成并达到初步装饰效果后，支付至合同总价的[X]%。机电安装工程全部完成并调试合格后，支付至合同总价的[X]%。工程竣工验收合格且乙方提交全部竣工资料后，支付至合同总价的[X]%。剩余合同总价的[X]%作为质量保证金，在工程竣工验收合格满[X]年后，如无质量问题，一次性无息支付给乙方。2.乙方应在每月[X]日前向甲方提交当月已完工程量报告及工程进度款申请，甲方应在收到乙方申请后的[X]个工作日内进行审核。经审核确认后，甲方应在[X]个工作日内将工程进度款支付至乙方指定账户。四、工期延误与顺延1.工期延误：因乙方原因未能按照本补充协议及原合同约定的工程进度计划完成相应阶段工作，每延误一天，乙方应按照合同总价的[X]%向甲方支付违约金。延误超过[X]天的，甲方有权解除合同，并要求乙方承担因此给甲方造成的全部损失。因乙方原因导致工程质量不合格，乙方应负责在甲方要求的期限内进行整改，整改期间不计入工期，且乙方应承担因整改而增加的费用。若因整改导致工期延误，按照前款规定承担违约责任。2.工期顺延：因不可抗力因素导致工程无法正常施工，影响工程进度的，工期相应顺延。乙方应及时通知甲方及监理单位，并提供相关证明文件。因甲方原因导致工程变更、设计变更、施工手续办理延误等，影响工程进度的，工期相应顺延。甲方应承担因上述原因给乙方造成的直接经济损失。因监理单位原因导致工程停工、窝工或影响工程进度的，工期相应顺延。乙方应及时向甲方及监理单位提出书面报告，甲方应协调解决。非乙方原因引起的其他特殊情况，导致工程进度延误，经甲方及监理单位确认后，工期可相应顺延。乙方应在事件发生后的[X]天内，向甲方提交工期顺延申请报告，说明延误原因及预计顺延天数，甲方应在收到申请后的[X]个工作日内予以答复。五、违约责任1.除本补充协议另有约定外，甲乙双方应严格履行本补充协议及原合同约定的各项义务。如一方违反本补充协议或原合同约定，应承担违约责任，向对方支付违约金，并赔偿对方因此遭受的全部损失。2.若甲方未按照本补充协议约定按时足额支付工程进度款，每逾期一天，应按照应付未付金额的[X]%向乙方支付违约金。逾期超过[X]天的，乙方有权暂停施工，并要求甲方支付已完工程价款及违约金，同时工期相应顺延。3.若乙方未按照本补充协议约定的工程进度计划施工，除按照本协议第四条第1款承担工期延误违约金外，还应承担因工期延误给甲方造成的其他间接损失，如甲方另行发包给第三方完成剩余工程所增加的费用等。4.乙方在施工过程中，如有偷工减料、以次充好等行为，甲方有权要求乙方整改，乙方应在甲方要求的期限内完成整改。如乙方拒不整改或整改后仍不符合质量要求，甲方有权解除合同，并要求乙方返还已支付的工程款，同时乙方应按照合同总价的[X]%向甲方支付违约金，并承担因此给甲方造成的全部损失。5.任何一方违反保密义务，向第三方泄露在本工程实施过程中知悉的对方商业秘密或技术秘密，应向对方支付违约金[X]元，并赔偿对方因此遭受的全部损失。如因违约行为给对方造成的损失超过违约金数额的，违约方还应继续赔偿对方超出部分的损失。六、争议解决本补充协议在履行过程中发生的争议，由双方协商解决；协商不成的，任何一方均有权向有管辖权的人民法院提起诉讼。七、其他条款1.本补充协议是对原合同中工程进度相关条款的补充和完善，与原合同具有同等法律效力。本补充协议未约定的内容，仍按照原合同执行。如本补充协议与原合同有冲突之处，以本补充协议为准。2.本补充协议一式[X]份，甲乙双方各执[X]份，