关于建设工程工期协议书

关于建设工程工期协议书甲方（发包人）：名称：______________________法定代表人：________________地址：____________________联系方式：________________乙方（承包人）：名称：______________________法定代表人：________________地址：____________________联系方式：________________鉴于甲方拟进行[建设工程名称]的建设工程，乙方具备相应的建设工程施工资质和能力，双方经友好协商，依据《中华人民共和国民法典》及相关法律法规的规定，就该建设工程工期事宜达成如下协议：一、工程概况1.工程名称：[建设工程名称]2.工程地点：[详细地址]3.工程内容及规模：[具体描述工程涵盖的范围、建筑结构、建筑面积、层数等详细信息]4.工程立项批准文号：[如有，请注明批准文号]5.资金来源：[说明资金的来源，如自筹、贷款等]二、工期要求1.计划开工日期：[具体年月日]2.计划竣工日期：[具体年月日]3.总工期天数：[明确总工期的天数]三、双方权利与义务（一）甲方权利与义务1.权利有权对工程进度、质量、安全等进行监督检查，提出意见和建议。按照本协议约定及法律法规规定，对工程相关事项进行决策。在乙方违反本协议约定时，有权要求乙方承担违约责任。2.义务按照本协议约定及相关法律法规规定，及时办理工程建设所需的各种审批手续，确保工程建设合法合规进行。向乙方提供施工场地的工程地质和地下管线资料，保证资料真实、准确、完整。负责协调施工场地周围地下管线和邻近建筑物、构筑物（含文物保护建筑）、古树名木的保护工作，并承担有关费用。按照本协议约定的时间和方式支付工程款项。组织设计单位、监理单位、施工单位等相关方进行图纸会审和技术交底，并及时解决施工过程中出现的与工程相关的技术问题。（二）乙方权利与义务1.权利有权要求甲方按照本协议约定提供相关资料和条件。按照本协议约定及法律法规规定，获取工程款项。在甲方违反本协议约定时，有权要求甲方承担违约责任。2.义务按照国家和地方现行的施工及验收规范、质量评定标准和施工图纸组织施工，确保工程质量达到合格标准。制定详细的施工进度计划，并报甲方和监理单位审核备案。严格按照施工进度计划组织施工，确保工程按时竣工。负责施工现场的安全管理工作，制定安全管理制度和应急预案，采取必要的安全防护措施，确保施工安全。因乙方原因造成的安全事故，由乙方承担全部责任。做好施工现场的环境保护工作，控制施工噪声、粉尘、废水等污染，减少施工对周边环境的影响。负责施工现场的文明施工管理，做到施工现场整洁、有序，物料堆放整齐。按照本协议约定及相关法律法规规定，负责采购和供应工程所需的材料、设备，并保证材料、设备的质量符合设计和规范要求。在施工过程中，如发现设计图纸存在问题或施工条件发生变化，应及时通知甲方和设计单位，并提出合理的解决方案。配合甲方、监理单位及其他相关部门的检查、验收工作，提供必要的资料和文件。按照国家和地方有关规定，妥善处理施工过程中产生的各类废弃物，不得随意丢弃或排放。四、工期调整1.因甲方原因导致工期延误若因甲方未能按照本协议约定及时提供施工场地、办理审批手续、提供相关资料或支付工程款项等原因，导致工程延误的，工期相应顺延。甲方应承担因工期延误给乙方造成的直接损失。甲方应在延误原因发生后的[X]个工作日内，以书面形式通知乙方，并提供相关证明材料。乙方应在收到通知后的[X]个工作日内，提出工期顺延的申请及延误天数的详细说明。双方应在收到乙方申请后的[X]个工作日内，共同协商确定工期顺延的天数，并签订书面协议。2.因乙方原因导致工期延误若因乙方施工组织不力、施工质量不符合要求、安全措施不到位等原因，导致工程延误的，工期不予顺延，乙方应承担相应的违约责任。乙方应采取积极有效的措施，加快工程进度，尽量减少工期延误对工程整体进度的影响。如乙方未能在规定的时间内完成整改，导致工期延误超过[X]天的，甲方有权解除本协议，并要求乙方承担因此给甲方造成的全部损失。3.不可抗力因素导致工期延误因不可抗力事件导致工程无法正常施工的，工期相应顺延。不可抗力事件包括但不限于自然灾害（如地震、洪水、台风等）、政府行为（如征收、拆迁、禁令等）、社会异常事件（如战争、罢工、骚乱等）。乙方应在不可抗力事件发生后的[X]个工作日内，以书面形式通知甲方，并提供相关证明材料。双方应在收到通知后的[X]个工作日内，共同协商确定工期顺延的天数，并签订书面协议。4.其他原因导致工期延误如因设计变更、工程量增加、停水停电等非甲乙双方原因导致工期延误的，工期相应顺延。因上述原因导致工期延误的，乙方应及时通知甲方，并提供相关证明材料。双方应在收到通知后的[X]个工作日内，共同协商确定工期顺延的天数，并签订书面协议。五、工程款项支付1.预付款：甲方应在本协议签订后的[X]个工作日内，向乙方支付工程预付款，预付款金额为合同总价款的[X]%。2.工程进度款：乙方应按照每月完成的工程量向甲方提交工程进度款申请报告，甲方应在收到报告后的[X]个工作日内进行审核，并在审核通过后的[X]个工作日内支付当月工程进度款，支付比例为当月完成工程量的[X]%。3.工程竣工验收款：工程竣工验收合格后，乙方应在[X]个工作日内提交工程竣工结算报告及完整的结算资料，甲方应在收到报告后的[X]个工作日内进行审核，并在审核通过后的[X]个工作日内支付至工程结算总价的[X]%。4.质量保证金：工程竣工验收合格满[X]年后，如无质量问题，甲方应在[X]个工作日内将质量保证金（合同总价款的[X]%）一次性无息支付给乙方。六、违约责任1.甲方违约责任若甲方未按照本协议约定的时间和方式支付工程款项，每逾期一日，应按照应付未付金额的[X]%向乙方支付违约金。逾期超过[X]天的，乙方有权暂停施工，并要求甲方支付已完工程款项及违约金，同时工期相应顺延。若甲方违反本协议约定的其他义务，导致乙方无法正常施工或造成乙方损失的，甲方应承担相应的赔偿责任。2.乙方违约责任若乙方未按照本协议约定的工期竣工，每逾期一日，应按照合同总价款的[X]%向甲方支付违约金。逾期超过[X]天的，甲方有权解除本协议，并要求乙方返还已支付的工程款项，同时乙方应按照合同总价款的[X]%向甲方支付违约金。若乙方施工质量不符合要求，乙方应负责无偿返工整改，直至达到合格标准。因返工整改导致工期延误的，按照上述工期延误的违约责任执行。如因乙方施工质量问题给甲方造成损失的，乙方应承担全部赔偿责任。若乙方违反本协议约定的其他义务，导致甲方利益受损的，乙方应承担相应的赔偿责任。七、争议解决本协议在履行过程中发生的争议，由双方协商解决；协商不成的，任何一方均有权向有管辖权的人民法院提起诉讼。八、其他条款1.本协议自双方签字（盖章）之日起生效。2.本协议一式[X]份，甲乙双方各执[X]份，具有同等法律效力。3.本协议未尽事宜，双方可另行签订补充协议，补充协议与本协议具有同等法律效力。如补充协议与本协议有冲突之处，以