建筑劳务承包合同范本

建筑劳务承包合同范本甲方（发包方）：名称：______________________法定代表人：________________地址：____________________联系方式：________________乙方（承包方）：名称：______________________法定代表人：________________地址：____________________联系方式：________________根据《中华人民共和国民法典》及相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平和诚实信用的基础上，就甲方将建筑劳务工程承包给乙方事宜，经协商一致，订立本合同。一、工程概况1.工程名称：______________________2.工程地点：____________________3.工程内容及规模：详细描述该建筑劳务承包工程所涵盖的具体工作内容，包括但不限于[列举具体的劳务工作内容，如主体结构施工、装饰装修工程、水电安装工程等，并说明各部分的具体要求和范围]。4.工程立项批准文号：______________________5.资金来源：____________________二、承包范围及方式1.承包范围：乙方负责完成本合同约定工程的全部劳务工作，具体包括但不限于[详细列举劳务工作的具体内容，如提供劳务人员进行钢筋制作与绑扎、模板支设与拆除、混凝土浇筑、砌墙、内外墙抹灰、楼地面施工、门窗安装、屋面防水处理等]。2.承包方式：乙方采用[具体承包方式，如包工包料、包工不包料等]的方式进行承包。如采用包工不包料方式，乙方应负责提供完成劳务工作所需的全部人工及除[明确甲方提供的材料名称和范围]之外的所有辅助材料和小型工具。三、合同工期1.开工日期：______年____月____日2.竣工日期：______年____月____日3.总日历天数：______天4.工期延误：因甲方原因造成工期延误的，工期相应顺延，并由甲方承担乙方因此造成的窝工、停工等损失。甲方应在延误情况发生后[具体天数]天内书面通知乙方，并提供相关证明文件。因乙方原因造成工期延误的，乙方应采取措施加快进度，并承担逾期竣工的违约责任。每逾期一天，乙方应按照合同总价款的[具体比例]向甲方支付违约金。逾期超过[具体天数]天的，甲方有权解除合同，乙方应返还甲方已支付的款项，并按照合同总价款的[具体比例]向甲方支付违约金。因不可抗力或其他不可归责于双方的原因造成工期延误的，双方应协商解决，工期相应顺延。四、质量标准1.乙方承包的工程质量应符合国家及地方现行的建筑工程施工质量验收规范和标准的要求，达到[具体质量等级，如合格、优良等]标准。2.乙方应建立质量管理体系，加强质量控制，确保工程质量。在施工过程中，乙方应接受甲方及监理单位的监督检查，对发现的质量问题及时整改。3.工程竣工后，乙方应按照规定提交竣工资料，并配合甲方进行竣工验收。如工程质量不符合要求，乙方应负责无偿返工，直至达到质量标准为止。因乙方返工造成的工期延误和费用增加，由乙方自行承担。五、合同价款及支付方式1.合同价款：本合同劳务承包总价款为人民币______元（大写______元整）。此价款为固定总价，不因任何因素调整（除本合同约定的调整情况外）。2.支付方式：预付款：合同签订后，甲方在[具体天数]天内向乙方支付合同总价款的[具体比例]作为预付款，即人民币______元（大写______元整）。进度款：乙方每月[具体日期]向甲方提交当月已完工程量报告，甲方在收到报告后[具体天数]天内审核完毕，并按照审核后已完工程量的[具体比例]向乙方支付进度款。竣工结算款：工程竣工验收合格后，乙方在[具体天数]天内提交竣工结算报告及完整的结算资料，甲方在收到报告后[具体天数]天内审核完毕，并在审核后的[具体天数]天内向乙方支付至合同总价款的[具体比例]。质保金：合同总价款的[具体比例]作为质保金，在工程竣工验收合格满[质保期期限]年后，如无质量问题，甲方在[具体天数]天内一次性无息返还给乙方。六、双方权利义务（一）甲方权利义务1.甲方有权对乙方的施工质量、进度、安全等进行监督检查，提出整改意见，并要求乙方限期整改。2.甲方应按照本合同约定及时支付工程款。3.甲方应向乙方提供施工所需的图纸、技术资料等，并组织图纸会审和技术交底。4.甲方应协调施工现场各施工单位之间的关系，为乙方创造良好的施工条件。5.甲方负责办理工程施工许可证等相关手续，并承担相关费用。（二）乙方权利义务1.乙方有权要求甲方按照本合同约定支付工程款。2.乙方应按照本合同约定的承包范围、质量标准、工期要求等组织施工，确保工程顺利完成。3.乙方应按照国家及地方有关规定，为劳务人员办理工伤保险等社会保险，并承担相应费用。4.乙方应遵守施工现场的各项规章制度，服从甲方及监理单位的管理。5.乙方应做好施工现场的环境保护和文明施工工作，承担因乙方原因造成的环境污染和文明施工问题的责任。6.乙方应在施工现场配备必要的管理人员和技术人员，负责施工过程中的各项管理工作。7.乙方应妥善保管甲方提供的材料和设备，如有丢失或损坏，应负责赔偿。8.工程竣工后，乙方应按照规定清理施工现场，做到工完场清。七、安全施工1.乙方应遵守国家及地方有关安全生产的法律法规和规章制度，建立健全安全生产管理制度，加强安全教育培训，确保施工安全。2.乙方应在施工现场设置明显的安全警示标志，并配备必要的安全防护用品和消防器材。3.乙方应制定安全事故应急预案，如发生安全事故，应立即采取措施进行救援，并及时报告甲方和相关部门。因乙方原因造成的安全事故，乙方应承担全部责任。4.甲方应为乙方提供必要的安全防护设施和安全培训，对乙方的安全施工进行监督检查。八、材料设备供应1.甲方供应材料设备：甲方供应的材料设备应符合质量标准和设计要求，并按照合同约定的时间和地点供应到施工现场。甲方应负责材料设备的检验和试验，并承担相应费用。乙方应负责对甲方供应的材料设备进行验收、保管和使用，并按照规定进行节约使用。如因乙方原因造成材料设备丢失、损坏或浪费的，乙方应负责赔偿。2.乙方供应材料设备：乙方供应的材料设备应符合质量标准和设计要求，并提供产品合格证明等相关资料。乙方应负责材料设备的采购、运输、检验和试验，并承担相应费用。甲方有权对乙方供应的材料设备进行检验和抽查，如发现质量问题，乙方应负责更换或处理。九、违约责任1.甲方违约责任：甲方未按照本合同约定支付工程款的，每逾期一天，应按照应付未付金额的[具体比例]向乙方支付违约金。甲方违反本合同约定的其他义务，给乙方造成损失的，应承担赔偿责任。2.乙方违约责任：乙方未按照本合同约定的质量标准施工的，应负责无偿返工，直至达到质量标准为止。因乙方返工造成的工期延误和费用增加，由乙方自行承担。如乙方拒绝返工或返工后仍不符合质量标准的，甲方有权解除合同，乙方应返还甲方已支付的款项，并按照合同总价款的[具体比例]向甲方支付违约金。乙方未按照本合同约定的工期竣工的，每逾期一天，应按照合同总价款的[具体比例]向甲方支付违约金。逾期超过[具体天数]天的，甲方有权解除合同，乙方应返还甲方已支付的款项，并按照合同总价款的[具体比例]向甲方支付违约金。乙方违反本合同约定的其他义务，给甲方造成损失的，应承担赔偿责任。十、争议解决本合同在履行过程中发生的争议，由双方协商解决；协商不成的，任何一方均有权向有管辖权的人民法院提起诉讼。十一、其他条款1.本合同自双方签字（盖章）之日起生效。2.本合同一式[份数]份，甲乙双方各执[份数]份，具有同等法律效力。3.本合同未尽事宜，双方可另行协商并签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。甲方（盖章）：__