有关建设工程勘察设计合同(3)4篇

有关建设工程勘察设计合同(3)4篇篇1合同编号：[合同编号]甲方：[甲方名称]（以下简称甲方）乙方：[乙方名称]（以下简称乙方）根据《中华人民共和国合同法》及其他相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上，就甲方的建设工程勘察设计事宜达成如下协议：一、合同背景及目的鉴于甲方需要乙方提供专业的建设工程勘察服务，以便为甲方完成特定项目的建设提供科学依据和设计方案。乙方具备从事建设工程勘察设计的资质和能力，愿意接受甲方的委托并完成此项服务。二、工作内容及范围本次勘察设计工作内容包括但不限于地形测绘、地质勘察、工程方案设计等。具体工作内容和范围详见附件一《建设工程勘察设计工作大纲》。三、工作期限及进度安排本合同约定的勘察设计服务期限为自合同签订之日起至完成全部工作并交付成果为止，预计总周期为XX个月。具体进度安排按照附件二《工程进度表》执行。如遇特殊情况，双方可协商调整进度安排。四、费用及支付方式本次勘察设计服务费用总额为人民币[金额]元（大写：[金额汉字大写]）。支付方式为：合同签订后预付XX%的费用；完成初步设计并提交成果后支付XX%的费用；竣工验收合格后支付剩余的XX%费用。具体支付细节详见附件三《费用支付明细》。五、保密条款及知识产权归属1.双方应对本合同涉及的商业秘密和技术秘密进行保密，未经对方许可，不得向第三方泄露。2.乙方为本合同提供的所有勘察设计成果的知识产权归甲方所有。乙方仅享有相关成果的署名权。六、质量保证及验收标准1.乙方应确保本次勘察设计成果的质量符合国家相关法规和规范的要求。2.成果验收标准按照附件四《工程勘察设计成果验收标准》执行。七、违约责任及解决方式1.若因乙方原因未能按时完成勘察设计任务，应按照合同总价款的XX%向甲方支付违约金。2.若因甲方原因未能按照约定支付费用，应按照拖欠金额的XX%向乙方支付违约金。3.若双方在合同履行过程中发生争议，应首先协商解决；协商不成的，可向合同签订地的人民法院提起诉讼。八、其他约定事项1.本合同自双方签字盖章之日起生效。2.本合同一式两份，甲乙双方各执一份。3.未尽事宜，可另行签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。4.本合同的附件为本合同不可分割的一部分，与本合同具有同等法律效力。5.在合同履行过程中，如有任何变更或补充，双方应协商一致并书面确认。篇2发包人：XXX，以下简称甲方承包人：XXX，以下简称乙方根据《中华人民共和国合同法》及其他有关法律、法规规定，结合工程实际情况，就工程施工承包给乙方的有关事宜，经协商一致，签订本合同，以资共同遵守。第一条工程概况1.工程名称：XXX2.工程地点：XXX3.工程承包方式：本工程采取包工包料的方式，由乙方负责购买和制作所需的设计材料，并按照甲方要求进行施工。4.工程规模：本工程包括多个楼栋的建筑装饰设计工作，具体楼栋以甲方提供的清单为准。5.工程期限：本工程计划从XXXX年XX月XX日开始，到XXXX年XX月XX日结束，共XX天。第二条甲方责任1.甲方需按时向乙方提供工程施工所需的图纸和技术资料，并确保所提供资料的真实性和准确性。2.甲方需协助乙方解决施工现场的协调问题，确保施工顺利进行。3.甲方需按时向乙方支付工程设计费用，确保乙方能够按时完成任务。4.甲方需遵守相关法律法规和规定，确保施工符合相关标准和要求。第三条乙方责任1.乙方需按照甲方要求，按时进场施工，确保施工期限按时完成。2.乙方需严格按照施工图纸和技术资料进行施工，确保施工质量符合相关标准和要求。3.乙方需做好施工现场的安全防护工作，确保施工过程中的安全。4.乙方需按时向甲方提交施工进展报告，确保甲方了解施工情况。5.乙方需严格遵守相关法律法规和规定，确保施工符合相关标准和要求。第四条合同价款及支付方式1.本工程设计费用按每平米XX元计算，具体费用根据实际施工面积计算。2.甲方需在合同签订后支付乙方XX%的设计费用作为预付款。3.乙方按照甲方要求完成施工任务后，甲方需支付剩余XX%的设计费用。4.乙方在收到设计费用后，需向甲方提供正式的发票。第五条违约责任1.甲方如未按时向乙方提供施工图纸和技术资料，需承担相应的违约责任。2.乙方如未按时完成施工任务或施工质量不符合相关标准和要求，需承担相应的违约责任。3.双方如因违约行为造成对方经济损失的，需承担相应的赔偿责任。第六条合同争议解决方式1.本合同在履行过程中如发生争议，双方应首先通过友好协商解决。2.协商不成的，双方可以向有管辖权的法院提起诉讼。3.在诉讼过程中，双方应尊重法院判决结果，并履行相应的义务。第七条合同生效及终止1.本合同自双方签字盖章之日起生效。2.在合同生效期内，双方应严格遵守合同条款，确保施工任务顺利完成。3.合同到期后，双方如需继续合作，应重新签订新的合同。4.在合同生效期内，双方如有违反合同条款的行为，需承担相应的法律责任。第八条其他事项1.本合同未尽事宜，双方可另行协商补充。2.本合同一式XX份，甲乙双方各执XX份，具有同等法律效力。3.本合同从XXXX年XX月XX日开始执行。甲方（签字/盖章）：XXX日期：XXXX年XX月XX日乙方（签字/盖章）：XXX日期：XXXX年XX月XX日篇3合同编号：[合同编号]甲方：[甲方名称]（以下简称甲方）乙方：[乙方名称]（以下简称乙方）根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，甲、乙双方本着平等、自愿、公平、诚实守信的原则，就甲方的建设工程勘察设计事宜达成如下协议：一、合同背景及目的鉴于甲方需要进行建设工程勘察设计，乙方具备相应的勘察设计资质和能力，双方经过友好协商，同意签订本合同，以便明确双方的权利和义务，确保勘察设计工作顺利进行。二、工作内容及范围本合同工作内容包括但不限于：地质勘察、工程测量、建筑设计、结构设计、机电设计及其他相关专项设计。具体工作内容和范围详见附件一《工程勘察设计任务书》。三、工作期限及进度安排1.乙方应在合同签订后XX日内完成全部勘察设计工作，并提交相应的成果文件。如遇特殊情况，经甲方同意，可适当延长工作期限。2.乙方应按照附件二《工程进度安排表》进行工作，确保按时完成各阶段任务。四、费用及支付方式1.本合同总金额为人民币[金额]（大写：[金额汉字大写]）。费用包括勘察设计的全部费用，但不包括因甲方要求超出本合同约定的额外服务费用。2.甲方在合同签订后XX日内支付合同总金额的XX%作为预付款。乙方提交初步设计成果文件并经甲方确认后，甲方支付合同总金额的XX%。剩余款项在乙方提交全部成果文件并经验收合格后XX日内支付。3.支付方式：[具体支付方式]。五、质量要求及验收标准1.乙方应按照国家相关标准和规范进行勘察设计，确保成果文件的质量。2.甲方有权对乙方的成果文件进行验收。验收标准按照国家相关规范和甲方要求进行。具体验收程序详见附件三《验收标准及程序》。3.若乙方提交的成果文件未达到约定质量标准，甲方有权要求乙方进行整改，直至符合要求为止。六、保密条款及知识产权归属1.双方在履行本合同过程中，对涉及的技术秘密和商业秘密负有保密义务，不得泄露给第三方。2.本合同项下的勘察设计成果知识产权归甲方所有。乙方仅享有在本合同履行过程中创作的作品著作权中的署名权。七、违约责任及损害赔偿1.若甲方未按照本合同约定支付费用，每逾期一日，应向乙方支付合同总金额XX%的违约金。若违约金数额达到合同总金额的XX%，乙方有权解除合同。2.若乙方未按照本合同约定完成勘察设计工作，每逾期一日，应向甲方支付合同总金额XX%的违约金。若因乙方原因导致工作无法按时完成且逾期超过XX日，甲方有权解除合同并要求乙方承担违约责任。3.若因一方违约给对方造成损失，违约方应承担相应的赔偿责任。八、争议解决方式及法律适用1.本合同的订立、履行、解释及争议解决均适用中华人民共和国法律。2.若双方在履行本合同过程中发生争议，应首先通过友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。九、其他条款1.本合同一式两份，甲、乙双方各执一份。本合同自双方签字（盖章）之日起生效。2.本合同未尽事宜，可由双方另行签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。3.本合同的附件作为本合同的组成部分，与本合同具有同等法律效力。篇4发包人：XXX，地址：XXXX，联系方式：XXXX。承包人：XXX，地址：XXXX，联系方式：XXXX。根据《中华人民共和国合同法》及其他有关法律、法规规定，结合工程勘察设计的特点，双方在遵循自愿、平等、公正、诚信的基础上，经协商一致，就本工程勘察设计事宜达成如下协议。一、工程概况1.工程名称：XXXX。2.工程地点：XXXX。3.工程规模：XXXX。4.工程设计内容：XXXX。5.工程施工内容：XXXX。二、发包人的义务1.发包人应向承包人提供必要的支持和帮助，确保勘察设计工作顺利进行。2.发包人应按时向承包人支付勘察设计费用，确保承包人的合法权益得到保障。3.发包人应与承包人共同协商确定勘察设计的具体内容和要求，确保勘察设计符合发包人的需求。4.在勘察设计中，发包人应尊重承包人的专业意见和建议，确保勘察设计的科学性和合理性。三、承包人的义务1.承包人应按时向发包人提交高质量的勘察报告和设计文件，确保勘察设计工作按时完成。2.承包人应严格遵守职业道德和法律法规，确保勘察设计的合法性和合规性。3.承包人应与发包人保持密切沟通，及时反馈勘察设计的进展情况和重大问题，确保发包人能够及时了解勘察设计的实际情况。4.在勘察设计中，承包人应积极配合发包人的工作，确保勘察设计与发包人的需求保持一致。四、合同价款及支付方式1.本工程勘察设计费用为人民币XX元整（￥XX,000,000元）。具体费用构成如下：勘察费用XX元整（￥XX,000,000元），设计费用XX元整（￥XX,000,000元）。2.支付方式：合同签订后，发包人应支付勘察费用的XX%作为预付款；勘察工作完成后，承包人提交勘察报告并通过发包人的验收后，发包人应支付剩余的勘察费用；设计工作完成后，承包人提交设计文件并通过发包人的验收后，发包人应支付剩余的设计费用。具体支付时间和金额应按照合同约定执行。五、违约责任1.如果发包人未按时支付勘察设计费用或未提供必要的支持和帮助，导致勘察设计工作无法按时完成，发包人应承担相应的违约责任。2.如果承包人未按时提交高质量的勘察报告和设计文件，或者存在违法行为或严重质量问题，承包人应承担相应的违约责任。3.双方应严格遵守合同约定和法律法规规定，确保合同的履行合法合规。如一方违约，违约方应承担相应的法律责任和赔偿责任。六、争议解决方式1.本合同的解释权归发包人和承包人共同所有。如双方在合同履行过程中发生争议或纠纷，应首先通过友好协商解决。协商不成的，任何一方可以向合同签订地的人民法院提起诉讼解决争议。在诉讼过程中，双方应积极配合法院的工作，确保诉讼程序的顺利进行。2.双方同意，在争议解决期间，除涉及争议的事项外，其他事项仍应按照合同约定继续履行。如因争议导致合同无法按时履行或无法履行完毕的，双方应协商解决方案或签订补充协议进行补充约定。3.在争议解决过程中，双方应尊重对方的合法权益和合理意见，避免扩大争议范围和损失程度。同时，双方