2025建筑工程承包合同协议条款范本

2025建筑工程承包合同协议条款范本工程概况本工程名称为，工程地点位于，工程内容为。工程承包范围包括但不限于，具体以双方确认的施工图纸、技术规范、工程量清单以及发包人书面指定的范围为准。发包人及承包人发包人（以下简称“甲方”）：，地址，法定代表人，联系方式。承包人（以下简称“乙方”）：，地址，法定代表人，联系方式。工期工期总日历天数为天，自年月日开工，至年月日竣工。乙方应按照合同约定的工期完成施工任务。若因乙方原因导致工期延误，每延误一日，乙方应向甲方支付违约金人民币元，逾期竣工超过日的，甲方有权解除合同，并要求乙方赔偿由此造成的损失。工期顺延的情形：不可抗力、设计变更、甲方原因导致的停工以及经甲方书面确认的其他合理原因。乙方应在上述情况发生后日内向甲方提交书面申请，经甲方确认后工期相应顺延。工程质量乙方应严格按国家及地方现行的建筑工程施工质量标准、规范、技术要求进行施工，并确保工程达到标准。工程质量达不到约定标准的，乙方应负责返工或修复，费用由乙方承担，工期不得顺延。若返工或修复后仍无法达到约定标准，甲方有权解除合同，并要求乙方赔偿损失。质量保修：乙方承诺本工程质量保修期为年，自工程竣工验收合格之日起计算。在保修期内，乙方应免费修复因施工原因导致的工程质量问题，若乙方拒绝或拖延修复，甲方可委托第三方进行修复，费用由乙方承担。工程款支付工程款支付方式：（如银行转账、支票等），付款账户信息为。工程款支付时间及比例：合同签订后，甲方向乙方支付合同总价的%作为预付款；工程进度达到时，甲方向乙方支付合同总价的%；工程竣工验收合格后，甲方向乙方支付合同总价的%；质量保修金为合同总价的%，于保修期满后无质量问题一次性支付。乙方应于每月日前向甲方提交上月已完成工程量的报告及相应发票，甲方应在收到并审核确认后日内支付相应工程款。若乙方未按合同约定完成施工任务或工程存在质量问题，甲方可相应扣减工程款或要求乙方修复后支付。双方权利义务甲方义务：按时提供施工场地、图纸、技术资料及相关审批手续。按合同约定支付工程款。协调处理施工现场的用水、用电及与其他施工单位的配合工作。乙方义务：按合同约定工期、质量完成施工任务。按照施工现场管理规定安排施工，做好施工现场的安全、文明施工管理。负责施工期间的材料、设备保管以及已完成工程的成品保护。按时提交施工记录、竣工资料，并协助甲方完成竣工验收。安全施工乙方应严格遵守国家及地方安全生产法律法规，采取有效措施确保施工安全。施工期间发生的安全事故，由乙方承担全部责任，并赔偿造成的损失。乙方应为其施工人员办理相关保险，费用自理。验收工程竣工后，乙方应提前日书面通知甲方进行验收，甲方应在日内组织验收并书面确认是否合格。若验收不合格，乙方应按甲方要求整改并承担相关费用，整改完成后重新验收。质量保修保修范围：。保修期内，乙方应自接到甲方通知之日起日内到达现场并完成修复工作。若乙方未按约定履行保修义务，甲方有权委托第三方进行修复，费用由乙方承担。违约责任任何一方未履行合同义务或履行不符合约定的，应向守约方支付违约金。违约金数额为合同总价的%或元，以较高者为准。若违约行为导致合同无法履行或给对方造成损失的，违约方应赔偿损失。损失包括但不限于直接损失、间接损失、律师费、诉讼费等。其他条款变更与补充：合同履行期间，若需变更或补充，双方应签订书面协议。书面协议与本合同具有同等法律效力。争议解决：因本合同引起的或与本合同有关的任何争议，双方应友好协商解决；协商不成的，任何一方均可向人民法院提起诉讼。合同份数：本合同一式份，甲乙双方各执份，具有同等法律效力，自双方签字盖章之日起生效