建设工程施工专业分包合同阿兵营改增填写范本版模板

GF——0213建设工程施工专业分包协议（营改增填写范本版）中国建设部国家工商行政管理总局第一部分分包协议协议书承包人（甲方）:分包人（乙方）:依据《中国协议法》、《中国建筑法》及相关法律要求,遵照平等、自愿、公平和老实信用标准,双方就分包工程施工及相关事项协商一致,共同达成以下协议:一、分包工程概况1.总包工程名称:。2.分包工程名称:。3.分包工程地点:。4.分包工程承包范围和内容:。按甲方与发包方（业主）签署《建设工程施工协议》约定为准。(选择使用)5．承包方法:乙方以包工包料、包质量、包工期、包安全生产、包文明施工和包完工验收合格方法承包本工程任务。乙方按甲方和发包人提供施工图纸、会审统计、监理或发包人审定施工方案等进行施工,推行甲方与建设单位（业主）签署协议约定进度、质量、安全、文明施工及其她要求。二、分包协议工期计划开工日期:年月日,计划完工日期:年月日。具体以发包人同意开工汇报为准。工期总日历天数:天。三、质量标准分包工程质量应符合总包协议约定分包工程质量标准,并同时达成合格标准。四、安全文明标准:按甲方与发包方（业主）签署《建设工程施工协议》约定为准。五、签约协议价与协议价格形式 1.签约协议总价为:人民币（大写）(¥元)。其中:不含增值税协议价为:人民币（大写）(¥元);增值税率:;增值税金为﹕人民币（大写）(¥元);安全文明施工费为:人民币（大写）(¥元)。2.分包协议价格形式:采取固定价、可调价和成本加酬金(选择使用) 协议价格、计量与支付等其它内容均按甲方与发包方（业主）签署《建设工程施工协议》约定为准。(选择使用)六、分包协议文件组成本协议书与下列文件一起组成份包协议文件:（1）建设单位（业主）与甲方签署本项目《建设工程施工协议》;（2）在工程实施期间,甲乙双方签署任何其她协议及建设单位（业主）、甲方发出与施工相关通知及文件,经双方确定电文、会议纪要、图表等;（3）本项目招标文件（假如有）、投标函(假如有)、承诺书、投标报价清单(假如有)等;（4）施工图纸、施工技术规范标准和要求;（5）技术标准;（6）建设单位与甲方签署协议推行期间,业主、监理、甲方提出任何要求或指令,也适适用于乙方;（7）甲方在本工程中颁发管理性文件。在分包协议签订及推行过程中分包协议当事人签署与分包协议相关文件均组成份包协议文件组成部分。前述各项分包协议文件包含协议当事人就该项分包协议文件作出补充和修改,属于同一类内容文件,应以最新签署为准。七、乙方资质资质证书编号: 资质专业及等级: 八、企业涉税信息甲方:统一社会信用代码:地址:电话:开户银行:账号:纳税人性质:(通常纳税人/小规模纳税人)乙方:统一社会信用代码:地址:电话:开户银行:账号:纳税人性质:(通常纳税人/小规模纳税人)九、承诺1.甲方承诺发包人同意甲方将分包工程分包给乙方,并承诺根据分包协议约定时限和方法支付协议价款。2.乙方承诺根据法律要求及分包协议约定自行完成份包工程施工,并在缺点责任期及保修期内推行分包工程维修义务。3.乙方承诺推行总包协议中与分包工程相关甲方全部义务,但分包协议明确约定应由甲方推行义务除外。乙方承诺就分包工程质量和安全与甲方向发包人负担连带责任。4、乙方完全清楚施工期间市场价格波动会对工程成本产生影响,对发包方明确不予调整,愿意无条件负担此项风险。5.乙方完全清楚施工现场条件和前期遗留问题可能会对施工工期产生影响而造成工程款支付推迟造成财务成本增加风险,对发包方不予赔偿协议约定表示了解,并愿意无条件负担此风险。6.乙方承诺以提供符正当律、法规及政策要求业务流、资金流及发票流“三流合一”要求增值税专用发票作为收取协议价款前提条件。十、其她1．协议签订时间:年月日2．协议签订地点:3．本协议自双方盖章之日起生效,待工程施工验收合格、保质期满、工程价款结清后失效。4．本协议一式份,含有相同法律效力,甲方执份,乙方执份。（以下为签章处,无正文。正文全部内容均以打印文字为准,手写无效）甲方:(公章)乙方:(公章)法定代表人或其委托代理人:法定代表人或其委托代理人:（签字）（签字）年月目年月目第二部分通用协议条款（略）详见:GF--0213建设工程施工专业分包协议示范文本第三部分专用协议条款1.通常约定1.1词语定义与解释1.1.1其她分包协议文件包含(假如有):协议协议书;中标通知书;投标书及其附件;本协议专用条款;本协议通用条款;招标文件及修改、补充文件;标准、规范及相关技术文件;图纸;工程报价书。1.1.2总包协议是指:《******建设工程施工协议》。1.1.17作为施工场地组成部分其她场所包含:永久占地和临时占地等。1.1.33分包协议适用其她规范性文件:现行验收规范、标准。1.3标准和规范1.3.1适适用于分包工程标准和规范包含:《建筑法》、《招投标法》、《协议法》、《建设工程质量管理条例》、《江苏省工程建设管理条例》、《建设工程安全生产管理条例》等。符合总包协议要求其它标准、规范和要求。1.3.2乙方对前述标准和要求了解程度:全部知悉并了解。1.4分包协议文件优先次序解释分包协议文件优先次序为(假如有):（1）协议协议书;（2）中标通知书;（3）投标书及其附件;（4）本协议专用条款;（5）本协议通用条款;（6）招标文件及修改、补充文件;（7）标准、规范及相关技术文件;（8）图纸;（9）工程报价书。1.5图纸 1.5.1甲方向乙方提供图纸期限:甲方最迟不得晚于开工通知载明开工日期前3天向乙方提供图纸;甲方向乙方提供图纸数量:壹全套。甲方向乙方提供图纸内容:施工图纸。乙方应在施工场地保留图纸份数:/。乙方完工验收合格后将全部图纸交还甲方。1.5.3深化设计甲方委托乙方进行深化设计范围及费用负担:/。1.6联络甲方接收文件地点:;甲方指定接收人:。乙方接收文件地点:;乙方指定接收人:。1.8知识产权1.8.3乙方在协议签署前和签署时已确定采取专利、专有技术、技术秘密使用费:/。2.甲方2.2提供基础资料、施工条件2.2.2甲方移交施工场地期限:工程开工前。（4）甲方负责提供其她设施和条件:/。2.3甲方项目经理姓名:;职称:;身份证号:;建造师执业资格等级:;建造师注册证书号:;联络电话:;电子信箱:;通信地址:;甲方对项目经理授权范围以下:施工现场管理及外部关系协调。3.乙方3.1乙方通常义务3.1.1由乙方办理许可和同意手续包含:无。3.2乙方项目经理和其她关键项目管理人员3.2.1乙方提交项目管理机构及施工人员安排汇报期限:自本协议生效后10日内。乙方项目经理信息:姓名:;职称:;身份证号:;建造师执业资格等级:;建造师注册证书号:;联络电话:;电子信箱:;通信地址:;乙方对乙方项目经理授权范围:项目经理按协议约定组织工程实施。在紧急情况下为确保施工安全和人员安全,在无法与发包人代表和总监理工程师立刻取得联络时,项目经理有权采取必需方法确保与工程相关人身、财产和工程安全,但应在48小时内向发包人代表和总监理工程师提交书面汇报。3.2.2乙方项目经理是否能够兼任其她项目项目经理:项目经理驻现场时间天天不少于6小时,每七天不少于5天,甲方将不定时进行考评,项目经理离开现场必需请假,一天向监理请假,二天以上向发包人请假,不能够兼任其她项目项目经理。乙方项目经理兼任其她项目项目经理违约责任:每发生一次罚款10000元。3.2.3乙方项目经理和其她关键项目管理人员私自离开施工场地违约责任:每发生一次罚款1000元。3.2.4乙方私自更换乙方项目经理或其她关键项目管理人员违约责任:支付违约金3万元/人·次,在支付工程进度款时扣回,且甲方有权视情况终止协议。乙方无正当理由拒绝更换乙方项目经理或其她关键项目管理人员违约责任:支付违约金3万元/人·次。3.3特殊工种上岗作业要求特殊工种作业人员必需持证上岗（该证书须经项目经理、安全员、机管员查验合格方可进入本工地施工）。无证上岗违约责任:支付违约金500元/人·次,在支付工程进度款时扣回,且甲方有权视情况终止协议。3.4严禁转包和再分包3.4.1乙方转包分包工程违约责任:乙方不得转包本工程全部项目,一旦发觉转让（转包）,则甲方有权追究乙方违约责任,并终止协议,由此造成全部经济损失和一切责任均由乙方负担。3.4.2乙方违法分包工程违约责任:乙方不得违法分包本工程全部项目,一旦发觉分包者,则甲方有权追究乙方违约责任,并终止协议,由此造成全部经济损失和一切责任均由乙方负担。3.5履约担保履约担保方法:提供履约担保、采取汇入甲方指定账户形式。履约担保金额:须在协议签署前向甲方交纳协议价10%履约确保金。履约担保期限:履约确保金在工程完工验收合格后30日内无息退还。5.分包工程质量5.1质量要求对于分包工程质量特殊标准或要求:合格。6.安全文明施工、环境保护与劳动用工管理6.3劳动用工管理6.3.2乙方雇佣人员所需必需膳宿条件提供方:乙方自理并负担费用。甲方为乙方雇佣人员提供必需膳宿条件期限:乙方自理并负担费用。6.3.3乙方拖欠其雇佣人员劳动酬劳或劳务分包单位劳务费用应负担违约责任:假如因为乙方拖欠雇佣人员劳动酬劳或劳务分包单位劳务费用,造成农民工到政府相关职能部门上访投诉,乙方必需无条件地服从政府职能部门相关裁决,限期内组织资金并足额支付所欠农民工工资。乙方发生拖欠农民工资上访事件,甲方有权追究乙方10000元/次违约金,以此作为甲方信誉损失赔偿金,甲方有权在结算尾款中直接扣除;乙方若拖欠农民工工资,甲方有权从乙方工程款中扣除后直接发放农民工工资,并有权追究乙方违约责任。7.工期和进度7.1施工组织7.1.1施工组织设计编制和同意乙方提交具体施工组织设计期限:乙方应在协议签署后7天内,向甲方提交具体施工组织设计,并由甲方报送发包人或监理人。甲方对乙方施工组织设计进行确定或提出修改意见期限:甲方应在收到修订施工进度计划后2天内报发包人或监理人,立刻督促发包人和监理人完成审核和同意或提出修改意见。乙方未按时提交具体施工组织设计违约责任:支付违约金3万元。7.1.3劳动力保障乙方未按时补足劳动力违约责任:支付违约金1000元/人·次,甲方且有单方面解除协议权力。7.2开工因甲方原因未能在计划开工日期之日起按发包人与甲方协议约定时间天内发出开工通知,乙方有权提出价格调整要求,或者解除协议。7.3测量放线7.3.1甲方提供测量基准点、基准线和水准点及其书面资料期限:甲方应在开工日期前7天经过发包人、监理人向乙方提供测量基准点、基准线和水准点及其书面资料。甲方应对其提供测量基准点、基准线和水准点及其书面资料真实性、正确性和完整性负责。7.4工期延误7.4.2因乙方原因造成工期延误,乙方应负担逾期完工违约责任:以协议工期为考评工期,每推迟一天扣除乙方1000元/天或按甲方与发包人协议约定金额作为违约金,超出15天则加倍扣除且甲方有单方面解除协议权力。因发包人原因造成未能在计划开始工作之日起开始工作,专业乙方有权提出工期调整要求,具体调整方法按承包协议实施,具体调整以发包人批复为准,专业乙方放弃向甲方索赔权力。7.5不利物质条件不利物质条件其她情形:乙方碰到不利物质条件时,应采取克服不利物质条件合理方法继续施工,并立刻通知甲方。通知应载明不利物质条件内容以及乙方认为不可预见理由。甲方经发包人、监理人同意后应该立刻发出指示,指示组成变更,按第10条〔变更〕约定实施。乙方因采取合理方法而增加费用和（或）延误工期,甲方应立刻向发包人主张,由发包人负担。7.6异常恶劣气候条件异常恶劣气候条件包含:双方在确定完工日期、施工工期及各控制点工期时,已充足考虑可能出现多种形式雨雪、冰雹、台风、高温天气、低温天气、停水、停电、节假日、扰民和民扰、市政影响等不利原因影响,因施工过程中除本协议22条要求情况外,不管发生任何情况,均不顺延工期(发包人同意除外)。8.材料与设备8.1甲方供给材料与工程设备8.1.2甲方供给材料和工程设备损耗率:/。8.1.3乙方通知甲方材料、工程设备进场时间期限(假如有):提前10日。8.2乙方供给材料与工程设备8.2.1乙方供给材料与工程设备不符合协议约定应负担违约责任:甲方、发包人及监理有权对乙方提供材料设备进行抽检,对不符合设计要求及验收规范材料和设备,有权终止使用,发生一切损失和费用均由乙方负担。8.4样品需要乙方报送样品材料或工程设备,样品种类、名称、规格、数量要求:依据甲方、发包方及监理要求。8.5材料与工程设备替换相关材料与工程设备替换约定:/。8.6施工设备和临时设施8.6.1甲方提供施工设备和临时设施包含:/。9.试验和检验相关试验和检验约定:国家要求试验全部建筑材料、构配件,以及为确保工程质量必需试验材料。由乙方依据发包人指定工程质量检测机构进行检测,费用由乙方自理。10.分包协议变更10.1分包协议变更范围相关分包协议变更范围约定:依据发包方设计变更。10.3分包协议变更估价10.3.1变更估价标准相关变更估价标准约定:乙方向甲方提出变更估价申请,甲方立刻向发包人主张。10.3.2变更估价程序相关变更估价程序约定:乙方报甲方、甲方报发包人,最终以发包方核批为准。通用条款:“甲方逾期未完成审批或未提出异议,视为认可乙方提交变更估价申请。”不适用本协议。10.4乙方合理化提议乙方提出合理化提议降低了协议价格或者提升了工程经济效益,奖励方法和金额为:无。10.5变更引发工期调整因变更引发工期改变,确定增减工期天数方法:乙方报甲方、甲方报发包人,最终以发包方核批为准。11.协议价格1、单价协议综合单价包含风险范围:乙方须充足考虑到实际施工期间非关键建筑材料和关键建筑材料约定调整幅度范围以内价格涨跌、工程实际范围内外可能出现阻挠施工等风险原因,结算时不作调整。非乙方原因发生工程量风险由甲方负担,价风险在约定风险范围内,由乙方负担,风险以外按协议约定。按甲方与发包方（业主）签署《建设工程施工协议》约定为准。(选择使用)风险费用计算方法:/。视为乙方已预见上述协议价款中风险并足额把风险费用计入含有价格项目中,在结算时一律不予计算此风险费用。(选择使用1)按甲方与发包方（业主）签署《建设工程施工协议》约定为准。(选择使用2)风险范围以外协议价格调整方法:发包人要求并认可工程设计变更;发包人及监理人均认可现场签证和技术核定单;暂例金额;政策性风险（含人工工资调整）,但因乙方原因拖延工期而造成人工工资上涨不予调整。按甲方与发包方（业主）签署《建设工程施工协议》约定为准。(选择使用)2、总价协议总价包含风险范围:/。风险费用计算方法:/。风险范围以外协议价格调整方法:/。3、其她价格形式:/。12.价格调整12.1市场价格波动引发调整市场价格波动是否调整分包协议价格约定:除不可抗力、影响工程造价政策性调整文件、当工程施工期间第一类关键建筑材料价格上涨或下降幅度超出10%和第二类关键建筑材料价格上涨或下降幅度超出5%以外全部风险。按甲方与发包方（业主）签署《建设工程施工协议》约定为准。(选择使用)因市场价格波动,调整协议价格方法:采取造价信息调整价格差额:当工程施工期间非关键建筑材料价格上涨或下降,其差价均由乙方负担或收益;当工程施工期间第一类关键建筑材料价格上涨或下降幅度在10%以内,其差价由乙方负担或受益,超出10%部分由甲方负担或受益;当工程施工期间第二类关键建筑材料价格上涨或下降幅度在5%以内,其差价由乙方负担或受益,超出5%部分由甲方负担或受益。按甲方与发包方（业主）签署《建设工程施工协议》约定为准。(选择使用)13.计量13.1计量标准和计量周期13.1.1工程量计算规则:实施《江苏省建设工程费用定额》、《建设工程量清单计价规范》（GB50500-）、《房屋建筑与装饰工程量计算规范》（GB50854-）、《江苏省建筑与装饰工程计价定额》（）等。按甲方与发包方（业主）签署《建设工程施工协议》约定为准。(选择使用)13.1.2工程量计量周期:/。13.2计量程序相关计量程序约定:/。14.工程款支付14.1预付款预付款支付百分比或金额:/。预付款支付期限:按甲方与发包方（业主）签署施工协议约定为准。甲方逾期支付预付款违约责任:/。相关预付款扣回约定:/。相关支付预付款其她约定:乙方向甲方提供正当有效增值税专用发票为预付款支付前提条件。14.2安全文明施工费支付甲方支付安全文明施工费百分比及期限:。14.3工程进度款支付14.3.1工程进度款付款周期:在发包人支付工程款（进度款）10天内,承包人以不超出发包人支付承包人支付百分比向分包人支付工程款（进度款）,并扣除本协议项下约定相关费用。14.3.2进度付款申请单应包含内容:协议金额、已支付金额、此次实际支付金额、累计支付金额等。14.3.3进度款审核和支付（1）甲方对完成审核并签发进度款支付证书期限:/。（2）分包方提供增值税专用发票期限:自甲方通知开具增值税专用发票之日起2天内送达,增值税专用发票需经甲方财务部门认可为准,不然甲方有权拒付工程款。（3）甲方完成支付期限:自甲方收到乙方增值税专用发票之日起2天内支付。（4）甲方收到发包人支付当期工程款及乙方开具正当有效增值税专用发票后付款。乙方应提供内容完整增值税专用发票,其中:甲方名称、纳税人识别号、地址、电话、开户行、账号信息要与本协议约定内容保持一致,专用发票备注栏中要依据协议内容,注明项目地址、项目名称。同时,乙方提供增值税专用发票必需保持洁净整齐,不能有污损和折叠,发票专用章不能遮挡发票金额。因乙方提供增值税专用发票不规范、不正当或涉嫌虚开,所造成一切经济及法律后果由乙方负担,且不免去其开具正当发票义务。17.完工验收17.1完工验收条件（4）申请完工验收应含有其她条件:完成本协议项下约定全部义务。17.2完工验收程序乙方申请完工验收程序:工程完工后,乙方向甲方提出申请,甲方向发包人提交工程完工汇报,申请工程完工验收。17.3完工日期分包工程自完工验收合格至移交甲方期间未能保持质量合格状态,乙方应负担违约责任:修理及负担所以给甲方造成全部损失。17.4完工退场乙方对施工场地进行清理并退场期限:乙方必需在接到通知后三日内撤离现场。18.分包工程移交18.1分包工程移交时间甲方向乙方颁发分包工程接收证书期限:按甲方与发包方（业主）签署《建设工程施工协议》约定为准。协议当事人完成份包工程以及全部工程资料移交期限:按甲方与发包方（业主）签署《建设工程施工协议》约定为准。工程资料套数、内容:按甲方与发包方（业主）签署《建设工程施工协议》约定为准。19.结算19.1结算申请乙方提交分包工程结算申请单期限:按甲方与发包方（业主）签署《建设工程施工协议》约定为准。分包工程结算申请单需要资料清单和份数:按甲方与发包方（业主）签署《建设工程施工协议》约定为准。分包工程结算申请单应包含内容:协议完成情况、结算资料情况、结算审批情况及付款情况说明。19.2结算审核19.2.1甲方完成结算申请单审核并签发完工付款证书期限:按甲方与发包方（业主）签署《建设工程施工协议》约定为准。。通用条款:“甲方在收到乙方提交结算申请单后28天内未完成审核且未提出异议,视为甲方认可乙方提交结算申请单,并自甲方收到乙方提交结算申请单后第29天起视为已签发完工付款证书。”不适用本协议。最终止算造价以发包人审定价格为依据。含增值税单价=不含增值税单价*（1+增值税率）含增值税结算价=不含增值税结算价*（1+增值税率）19.2.2甲方完成完工付款期限:依据发包人工程款实际付款金额,在款项抵达甲方且乙方提供增值税专用发票后三日内支付乙方。通用条款:“除专用协议条款另有约定外,甲方应在签发完工付款证书后14天内,完成对乙方完工付款。甲方逾期支付,根据中国人民银行公布同期同类贷款基准利率支付违约金。”不适用本协议。19.3最终止清19.3.1乙方提交最终止清申请单期限:乙方应在缺点责任期终止证书颁发后7天内。乙方提交最终止清申请单份数:一式三份向甲方提交最终止清申请单。相关最终止清申请单内容特殊约定:双方最终止算时,乙方应提供债务已妥善处理完成相关证实材料,不然甲方有权拒付工程结算尾款。19.3.2甲方完成最终止清申请单审批并颁发最终止清证书期限:按甲方与发包方（业主）签署《建设工程施工协议》约定为准。通用条款:“除专用协议条款另有约定外,甲方应在收到最终止清申请单后14天内完成审批并向乙方颁发最终止清证书。甲方逾期未完成审批且未提出异议,视为甲方同意乙方提交最终止清申请单,且自甲方收到最终止清申请单后第15天起视为已颁发最终止清证书。”不适用。甲方完成最终支付期限:按甲方与发包方（业主）签署《建设工程施工协议》约定为准。通用条款:“除专用协议条款另有约定外,甲方应在最终止清证书颁发后7天内完成支付。甲方逾期支付,根据中国人民银行公布同期同类贷款基准利率支付违约金。”不适用本协议。20.缺点责任期与保修期20.1缺点责任期20.1.1缺点责任期起算日:缺点责任期自实际完工日期起计算。缺点责任期具体期限:该期限为24个月。20.1.3乙方发出缺点责任期届满通知期限:乙方应于缺点责任期届满后7天内向甲方发出缺点责任期届满通知,甲方应在收到缺点责任期满通知后14天内核实乙方是否推行缺点修复义务,乙方未能推行缺点修复义务,甲方有权扣除对应金额维修费用。甲方应在收到缺点责任期届满通知后14天内,向乙方颁发缺点责任期终止证书。20.2保修期20.2.1保修期起算日:按甲方与发包方（业主）签署《建设工程施工协议》约定为准。保修期具体期限:按甲方与发包方（业主）签署《建设工程施工协议》约定为准。20.3质量确保金20.3.1质量确保金扣留金额和扣留方法:按甲方与发包方（业主）签署《建设工程施工协议》约定为准。21.违约21.1甲方违约21.1.1甲方违约时应支付违约金或违约金计算方法:按甲方与发包方（业主）签署《建设工程施工协议》约定为准。乙方因甲方违约暂停施工满(按甲方与发包方（业主）签署《建设工程施工协议》约定为准)天后,甲方仍不纠正其违约行为,乙方有权解除协议。21.1.2因甲方违约解除协议,相关已完工程估价、清算和付款约定:按甲方与发包方（业主）签署《建设工程施工协议》约定为准。21.2乙方违约21.2.1乙方违约时应支付违约金或违约金计算方法:按甲方与发包方（业主）签署《建设工程施工协议》约定为准。另外补充以下,如与《建设工程施工协议》约定条款有抵触,以《建设工程施工协议》约定条款为准。(1)质量违约违约责任:乙方应确保本工程一次性完工验收经过。如因乙方原因致使本工程不能一次性完工验收经过,其全部直接和间接损失均由乙方负责。因为乙方原因,发生工程质量问题(包含保修期外),由此所造成全部经济损失和一切责任均由乙方负担。乙方在施工中无正当理由不实施监理或发包人指令,甲方有权向乙方收取元/次违约金。甲方有权代扣乙方包含政府部门、发包人及监理等因质量、安全各项罚款。(2)工期违约责任:以协议工期为考评工期,每推迟一天扣除乙方0元/天作为违约金,超出15天则加倍扣除。(3)安全文明违约违约责任(包含工伤事故,人员上访等):工程质量及安全实施不定时检验,甲方、发包人、监理对乙方进行质量检验,发觉施工质量或安全问题,乙方应立刻整改,而且负担违约金,其标准为:重大工程质量、安全事故:每项次50000元向乙方收取违约金;通常工程质量或安全问题每项次元向乙方收取违约金。(4)未按时上报资料违约责任:若乙方未按本协议要求编报工程形象进度总计划表或按月工程形象进度计划表,则按每次1000元向乙方收取违约金;若推迟编报工作,则按推迟天天1000元向乙方收取违约金。(5)其她违约责任:乙方接到开工通知后,在通知要求开工时间内必需开工,不然,甲方有权单方面解除本协议并没收其履约确保金（发包人及外界原因造成除外,具体以甲方与发包方签署《建设工程施工协议》约定为准）,甲方有权重新选择承包人并签署施工协议,乙方对此无条件服从,并在接到甲方解除协议通知后三日内撤回现场相关设备、材料与人员,负担可能给甲方及发包人造成直接损失;在本工程实施过程中,如因乙方原因,造成工期严重脱节(7天)或无法完成协议约定其她义务,甲方视为乙方难以完成本工程,有权单方面终止协议,乙方必需在接到通知后三日内撤离现场,不然甲方有权罚没其已完工程量价款10％,十日以上乙方仍未撤离现场,乙方并负担由此给甲方、发包人造成全部损失,未支付工程款将不予支付,履约确保金不予退还。因为乙方违法、违规或违约行为造成甲方被起诉或仲裁,乙方需负担一切不利后果（该后果包含但不限于判决或裁决要求甲方支付费用及甲方应诉所产生差旅费、案件受理费、保全费、律师费等）。甲方有权从乙方后续工程款中直接扣除以上违约金及相关费用。21.2.2因乙方违约解除协议尤其约定:按甲方与发包方（业主）签署《建设工程施工协议》约定为准。另外补充以下,如与《建设工程施工协议》约定条款有抵触,以《建设工程施工协议》约定条款为准。协议解除后,因继续完成工程需要,甲方有权使用乙方在施工现场材料、设备、临时工程、乙方文件和由乙方或以其名义编制其她文件,协议当事人应在专用协议条款约定对应费用负担方法。甲方继续使用行为不免去或减轻乙方应负担违约责任。甲方继续使用乙方在施工现场材料、设备、临时工程、乙方文件和由乙方或以其名义编制其她文件费用负担方法:费用由乙方负担。22.不可抗力22.1不可抗力确定和通知不可抗力发生后,乙方应快速采取方法,尽可能降低损失,并在二十四小时内向甲方代表通报受害情况,及估计清理和修复费用。灾难继续发生,乙方应每隔7个日历天向甲方汇报一次灾难情况,直至灾难结束。甲方应对灾坏处理提供必需条件。不可抗力结束后14日历天内,乙方向甲方提交清理和修复费用正式汇报及相关资料。具体按甲方与发包方（业主）签署《建设工程施工协议》约定为准。22.3因不可抗力解除协议因不可抗力解除协议,甲方应支付款项包含:按甲方与发包方（业主）签署《建设工程施工协议》约定为准。23.保险23.2其她保险相关意外伤害保险、财产保险尤其约定:乙方必需按要求办理由乙方投保一切保险（包含但不限于工程施工期间工程一切险、工程第三方责任险、人身意外险等）。如不办理,一切后果由乙方自行负责。若甲方已投保覆盖本协议分包作业范围商业保险,乙方应按本分包协议价格占总包协议价格百分比负担投保费用。甲方办理理赔事宜行为不会与乙方下属工人形成劳动关系,乙方确保其下属工人不会对甲方提起诉讼或仲裁,假如发生则一切不利后果由乙方负担。23.3保险凭证乙方提交保险凭证和保险单复印件期限:工程开工前10日。24.索赔24.1对乙方索赔处理相关对乙方索赔处理约定:有正当索赔理由,且有索赔事件发生相关书面证据。乙方在索赔事件发生后七日历天内,向甲方发出要求索赔书面通知,由甲方转交发包方。通用条款:“甲方应在收到索赔汇报或相关原始统计副本后35天内向乙方出具索赔处理结果。甲方逾期回复,视为认可乙方索赔要求。”不适用本协议。24.2对甲方索赔处理相关对甲方索赔处理约定:因乙方责任影响施工进度或质量,以及未能按协议履约或发生错误,甲方有权向乙方提出索赔。25.争议处理25.2仲裁或诉讼因协议及协议相关事项发生争议,按下列第（1）种方法处理:（1）向工程所在地仲裁委员会申请仲裁。（2）向工程所在地人民法院起诉。26.尤其约定26.1双方约定,以甲方与发包人签署《******建设工程施工协议》作为本分包协议协议条件。26.2双方同意,一旦甲方与发包人签署总包协议终止（不管任何原因）则本分包协议约定协议条件不复存在,所以,本协议亦同时终止。26.3乙方承诺,在本分包协议推行期间,甲方对发包人作出全部承诺乙方均无条件接收。26.4当本项目建设方（业主）工程款不立刻按约支付时,乙方须自行主动自筹资金确保工程顺利进行和相关费用支付,乙方并承诺将放弃向甲方索赔权利,但甲方有义务与乙方一起共同向发包人追索。26.5甲方有权从支付给乙方款项中扣除甲方代付代缴费和按协议、法律、条例等要求全部应缴纳法定费用、税项及双方约定其她费用。26.6乙方承诺确保在收到资金后3-5个工作日内支付材料供给商货款,在甲方资金因特殊未能立刻支付乙方情况下,乙方有给予垫付义务。如甲方发觉乙方二次以上未按时办理支付工作,甲方保留直接支付权利。26.7工程确保金:甲方在工程款支付同时留取3%作为工程确保金,用于对乙方工期、质量、安全文明施工等考评,工程完工验收经过、乙方全方面达成本协议要求后28日内无息返还乙方,不然甲方有权给予酌情扣罚。26.8在施工过程中,乙方须严格实施甲方质量、安全、综合治理和防火、环境保护、施工现场标准化等管理要求。每日施工完成后,施工现场做到工完、料尽、场地清。场容标化达成验收标准;工程完工后,清理所做工程项目标志、污斑、指印和其她油污、脏物,清运自用工具、机械和设备,达成交工前清理标准。乙方如违反相关要求,甲方有权追究乙方违约责任,直至终止协议,损失费用由乙方负担。20.9乙方在施工中如违章作业,由此造成伤亡和一切经济损失由其自负;甲方不负担任何责任,并有权追究乙方违约责任。违约责任标准,双方约定为:若发生受伤事故,乙方负担10000元/次违约金;若发生死亡事故,安全确保金不予退还,并依据相关条款追究乙方违约金和负担相关赔偿。26.10乙方负责按双方协议条件内相关约定编制完工结算资料,并在甲方要求时间节点内完成结算工作。若乙方最终止算核减率超出甲方与发包方协议约定标按时,乙方除支付审计费用外还需负担结算核减率超标审计费用。甲方有权在支付乙方工程款时直接扣除。26.11项目部专用章项目部专用章(假如有)只限用于项目资料签章,严禁用于本项目其她任何经营、结算、欠据、签署供货协议、担保与反担保及抵押盖章或变相抵押等经济行为和民事活动。不许可加盖项目经理部相关印章与任使单位发生包含非诉时各类通知、函件等文件以及就债务发生纠纷时相关文件和法律文书;不然,由此产生经济及法律责任全部由乙方负担,且甲方有权收回印章并处乙方2万元违约金/次。16.12乙方需要甲方或甲方授权在工程项目所在地其她纳税企业开具建筑业增值税专用发票之前,向甲方或甲方授权其她纳税企业提供工程造价（扣除管理费、税款）70%百分比等额、正当、有效材料增值税专用发票,符正当律、法规及政策要求业务流、资金流及发票流“三流合一”要求。乙方提供工程造价（扣除管理费、税款）30%百分比劳务增值税专用发票。本条约定作为乙方收取协议价款前提条件,若乙方未按本条约定提供足额材料及劳务增值税专用发票,甲方有权拒绝支付工程款。16.13假如发生工程质量、安全事故时,在无事故结论或无法确定损失前,甲方有权停止支付工程款或留置工程全部结算尾款,待事故处理终止并扣除损失后无息支付乙方,若所留置工程款不足支付损失时,甲方有权向乙方追索。16.14需要甲方项目管理人员临时到工地,项目管理人员往返车旅费用由乙方负担。（假如有）甲方相关人员押证费用由乙方支付,其中二级建造师押证费1万元/每年,一级建造师押证费3万元/每年,五大员押证费0.5万元/每年/每证,使用年内不满六个月按六个月收取,超出六个月按一年收取。16.15严格实施《江苏省工程建设领域农民工工资支付管理措施》相关要求,确保不拖欠农民工工资,并立刻缴纳与工程项目相关全部保险费用。假如因为乙方拖欠劳务企业农民工工资,造成民工到政府相关职能部门上访投诉,乙方必需无条件地服从政府职能部门相关裁决,限期内组织资金并足额支付所欠农民工工资。乙方因拖欠农民工资,发生一次农民工到甲方项目部或甲方企业闹事事件,乙方每次负担10000元违约金;乙方因拖欠农民工资,发生一次农民工上访建设单位或政府事件,乙方每次负担30000元违约金;乙方因拖欠农民工资,发生一次农民工群体上访建设单位或政府事件,乙方每次负担50000元违约金;假如甲方因乙方拖欠农民工工资被政府部门列入拖欠工资“黑名单”,乙方每次负担30万元违约金并赔偿给甲方造成直接损失;乙方前述负担违约金,甲方有权在结算尾款中直接扣除;乙方若拖欠农民工工资,甲方有权从乙方工程款中扣除后直接发放农民工工资;若用甲方资金代为乙方支付农民工工资,乙方还须负担占用甲方资金月利率2%利息。因为乙方不配合而造成民工工资多垫错付,甲方不负担责任,其责任与损失均由乙方自行负担。16.16乙方在本项目实施中如有下列情况之一时,甲方有权单方面终止本协议,剩下工程全部由甲方组织施工完成。甲方单方面“终止协议通知书”只需寄往乙方在本协议书上标明地址即被视为有效送达。在这种情况下,甲方有权拒付乙方在本项目上已经发生全部费用和前期投入款项;当本项目业主工程余款不足以完成剩下工程时,甲方有权向乙方追索剩下工程施工实际亏损额,到时将以甲方提供成本依据为准计算本项目实际亏损额。（1）乙方没有组建项目经理部工程技术及施工管理力量,根本没有组建项目经理部类似经验和能力时;（2）乙方将本项目整体转包给第三方,或未经业主方或甲方同意,乙方私自将本项目主体工程肢解后分包给第三方时;（3）乙方在施工中造成重大质量、安全、环境保护事故时;（4）乙方组织不力,造成项目管理混乱,工程质量、安全堪忧,工程进度滞后,造成业主或监理单位约见甲方法人代表,或者上级行政主管部门通报批评时;（6）工程施工中,乙方如在材料采购、机械租赁及劳务分包等过程中采取欺诈手段,蒙骗甲方或侵犯甲方权益时;（7）乙方在工程施工中,拖欠农民工工资或其她工程款项,造成不良后果而又无法控制局面,给甲方带来极其不利负面影响和损失时。26.17乙方须确保不给甲方带来任何经济纠纷和诉讼,通常包含到本项目民事诉讼和经济纠纷时,乙方应主动主动地负担赔偿及清偿责任。如所以连带甲方而被法院冻结甲方基础帐户或下属机构银行帐户时,甲方有权直接动用乙方工程款用于支付诉讼实施款和其它费用（包含但不限于赔偿金、利息、诉讼费、律师费等）。前述甲方相关费用、经济损失及罚金,假如乙方工程款和确保金不足以支付时,甲方将采使用方法律手段向乙方追索。因乙方原因造成甲方每发生一次经济纠纷等诉讼,乙方须每次向甲方赔偿5万元信誉损失违约金。26.18乙方在保修期内,根据相关法律要求和协议约定,负担工程质量保修责任,具体按甲方与发包方签署《建设工程施工协议》约定为准。保修期满,乙方应帮助甲方办理移交手续,需要整改立刻整改。保修期内,乙方应对工程项目负担保修责任,并在接到甲方通知后三天内进场整修,如超出三天,甲方有权另行组织人员进行整修,费用从乙方工程款中直接按实扣除,乙方不得提出包含维修价格任何异议。26.19工程停建和缓建约定,按甲方与业主签署工程承包协议相关条款实施,包含对工程停建和缓建解释及对应处理措施。同时,深入明确因工程停建和缓建造成损失,除业主明确负担部分外,其她损失均由乙方负担。26.20从工程开工之日起至质量保修期满前,若发生建设主管部门、业主和监理电话或书面投诉到企业,甲方扣罚乙方5000~10000元/次不等;若发生被建设行政主管部门通报批评,甲方扣罚乙方50000~100000元/次不等。罚金由甲方在工程任何一期工程款中扣除。26.21中途接管1、本协议签署以后,乙方不得私自解除协议,出现下列情形之一,甲方有权另行派人直接接管该工程,乙方无条件认可甲方指派接管人对工程人、财、物、资金等进行调度。（1）未经甲方同意,乙方私自退出工程管理达2天以上;（2）未经甲方同意,工程停工时间达7天以上;（3）建设单位对乙方表现表示不满,书面要求更换乙方;（4）工程施工现场管理混乱,行政主管部门对工程提出通报批评;（5）工程发生严重质量或安全事故,造成工程处于瘫痪状态;（6）发生农民工事件一次及涉诉案二次以上。2、接管以后,不解除双方协议关系,但甲方接管后即视为乙方自行放弃向甲方要求任何款项权利,工程盈利,由甲方依据接管人贡献另行分配;工程亏损,仍由乙方负担。对于接管以后包含该工程产生一切纠纷和责任,由乙方根据本协议约定负担对应责任,乙方不得以已经退出为由拒绝负担。26.22乙方确定本协议项下联络地址为通信送达地址、电话为联络电话,以后若因约定通信送达地址、电话等联络方法发生改变时,均以书面方法通知甲方,不然甲方因无法尽到送达义务后果均由乙方自行负担。乙方承诺该送达地址适用范围包含双方非诉时各类通知、函件、协议等文件以及就债务发生纠纷时相关文件和法律文书送达,同时还包含在争议进入民事诉讼程序后一审、二审、再审和实施程序。26.23项目上交管理费及财务费用目标:本项目净上交管理费费率为协议价DD%（该费率不包含税费,本项目全部税费均由乙方负担）。乙方根据甲方与建设方（业主）最终工程结算造价千分之一向甲方支付财务费用,甲方按到帐工程款分批预收。工程结束后,结算造价如有改变,按实际结算价结算,但上交管理费及财务费用费率不变。27.其她约定(依据项目需要另行增补内容)除本协议约定内容外,其它均按甲方与发包方（业主）签署《建设工程施工协议》约定为准。。28.协议附件本协议附件与本协议含有相同法律效力。附件:附件1:履约担保附件2:民工权益保障承诺书附件3:质量、环境、职业健康安全管理责任协议附件4:施工安全生产协议附件6:治安防范、防火协议附件1:履约担保 （甲方名称）:鉴于（甲方名称,以下简称“甲方”）与（乙方名称,以下称“乙方”）于年月日就（分包工程名称）施工及相关事项协商一致共同签署《建设工程专业分包协议》。我方愿意无条件地、不可撤销地就乙方推行与你方签署协议,向你方提供连带责任担保。1.担保金额人民币（大写）元（¥）。2.担保使用期自你方与乙方签署协议生效之日起至分包工程交付你方之日止。3.在本担保使用期内,因乙方违反分包协议约定义务给你方造成经济损失时,我方在收到你方以书面形式提出在担保金额内赔偿要求后,在7天内无条件支付。4.你方和乙方按分包协议约定变更协议时,我方负担本担保要求义务不变。5.因本保函或本保函相关事项发生纠纷,可由双方协商处理,协商不成,向人民法院起诉。6.本保函自我方法定代表人（或其委托代理人）签字并加盖公章之日起生效。担保人:（盖单位章）法定代表人:（签字）电话:地址:年月日附件2:民工权益保障承诺书致:（甲方）本企业与贵企业签署《建设工程施工分包协议》,本企业同意在协议推行过程中,向贵企业就民工权益保障工作做出以下承诺,并作为《建设工程施工分包协议》附件,与其含有相同法律效力。１、本企业承诺成立专员负责民工权益保障专职部门,部门人员由项目经理、预算部经理、财务部经理、民工权益保障专员组成;项目经理兼任部门经理,与贵企业负责民工权益保障部门工作对接。２、本企业承诺严格遵守国家、省、市劳务用工制度和相关农民工工资支付管理暂行措施,认真推行职责,做好本企业在贵企业承建施工项目民工用工和管理工作,确保按时、足额支付劳务分包单位劳务款,确保按时、足额将民工工资发放到民工本人,安排好本企业民工生活,做好本企业民工安全教育和管理工作,发放劳保和安全用具。３、本企业承诺按贵企业要求按时如实填报相关民工权益保障资料（包含如实统计支付单位、支付时间、支付对象、支付数额等工资支付情况农民工工资支付凭证）,并作为工程款支付依据之一（工程进度款支付申请资料除应附确定形象进度资料外,同时应附确定民工权益保障合格资料）。若未按贵企业要求立刻提供完整相关资料和凭证,同意贵企业延期或不予支付对应进度款。协议推行过程中,如贵企业接到本企业拖欠民工工资投诉,且经核实为事实,则贵企业有权根据《建设工程施工分包协议》中相关条款进行处理,并有权将本企业拖欠金额从应付工程款中直接支付给被拖欠方。特此承诺!承诺人（乙方）:（企业盖章）法定代表人:承诺日期:年月日附件3:质量、环境、职业健康安全管理责任协议总包单位（甲方）:分包单位（乙方）:甲方已按ISO9001:质量管理体系、ISO14001:环境管理体系、GB/T28001-职业健康安全标准要求建立、实施、保持和改善一体化管理体系,以“诚信遵法,优质臻善,以客为尊,环境保护安全”方针要求开展质量、环境、职业健康安全管理方面工作。为了确保分包项目工程质量、环境、职业健康安全管理,落实GB/T28001-职业健康安全管理体系,以“安全第一,预防为主”为指导思想,确保施工安全,保护国家、企业财产免遭损失;保障职员生命安全和身体健康;保护自然环境,保障施工生产顺利进行。为明确双方职责,双方签署本协议作为分包协议附件,在工程施工分包项目中给予实施。质量目标工程质量必需符合国家标准及规范要求,符合甲方质量管理体系要求（详见分包协议要求）;工程项目一次交验合格率100％;发包方满意度90％以上。环境目标文明施工达标率≥80％;生产、生活用水达标排放──污水排放SS、COD、BOD5、油、PH值符合标准,并连续达标;降低粉尘排放──现场无显著仰尘;现场关键运输道路硬化处理;降低运输遗撒──采取方法控制遗撒,避免出现投诉、违规、罚款现象;固体废弃物实现分类管理,提升回收率──各办公场所、项目部建立分类垃圾点,可回收固体废弃物回收率75%以上;有毒有害废弃物处理达成100%;噪音达标排放;施工安装过程保护自然环境,杜绝乱砍乱伐──对职员每年最少进行一次培训教育,提升环境保护意识;节省水、电能源──提倡节省用水、用电,预防浪费,每年按年度计划用量节省1%。职业健康安全目标杜绝死亡事故,工伤事故频率≤2‰（月）、≤6‰（季）、≤24‰（年度）──机械设备关键安全防护设施完好率达成100％。杜绝火灾事故──杜绝火灾事故,人员伤亡控制为零,经济损失为零。确保职员职业健康和安全,对全体职员劳动防护用具配置率为100％。质量、环境、职业健康安全管理质量管理严格根据GB/T19001-ISO9001:标准及甲方相关质量管理相关要求建立质量确保体系进行运作,认真实施施工过程控制程序,各工种严格按作业指导书进行施工。推行全方面质量管理,实施全员、全过程质量管理,使每道工序都纳入质量监控之中,严格实施“图纸会审”、“技术交底”、“工人岗前技术培训”、“隐蔽工程验收”等制度。环境管理1、严格实施《GB/T24001-idtISO14001:环境管理体系——要求及使用指南》及甲方相关环境管理要求。2、生活废弃物、建筑废弃物、危险废弃物要分类堆放。3、多种有机溶剂、化学废液和油类要用容器专门搜集,妥善保管,立刻处理,预防油类和化学品对环境造成污染。4、不需要泥土、建筑垃圾弃渣立刻运走。5、严禁将多种有机溶剂,化学废液和油类倒入下水道和土壤中。6、对仓库储存化学品,油品按要求做好标识,设置必需防护用具并管理。7、施工过程中,若出现轻易产生风尘飞扬作业场所,要合适洒水,预防风尘飞扬污染环境。职业健康安全管理1、落实实施国家、行业安全生产,劳动保护和消防工作相关法规、条例和要求,遵守甲方职业健康安全管理体系要求。2、乙方要服从甲方安全生产管理,乙方责任人必需对属下职员进行安全生产教育,以增强法制观念和提升职员安全意识及自我保护能力,自觉遵守安全生产六大纪律、安全生产制度。3、乙方应认真落实实施工地分部分项、分工种及施工安全技术交底要求。乙方施工责任人必需检验具体施工人员落实情况,并进行常常性督促、指导,确保施工安全。4、乙方责任人应对所属施工及生活区域施工安全、质量、防火、治安、生活卫生等方面工作全方面负责。乙方责任人离开现场,应指定专员负责,办理委托管理手续。乙方责任人和被委托负责管理人员,应常常检验督促属下职员自觉做好各方面工作。5、乙方应按要求认真开展班组安全活动,乙方责任人应定时参与工地、班组安全活动,以及安全、防火、生活卫生等检验,并做好检验活动相关统计。6、乙方在施工期间必需接收甲方检验、督促和指导。同时甲方应帮助乙方搞好安全生产、防火管理。对于查出隐患及问题,乙方必需限期整改。7、乙方对本身所处施工区域、作业环境、操作设施设备、工具用具等必需认真检验,发觉问题和隐患,立刻停止施工,落实整改。如乙方无能力落实整改,应立刻向甲方汇报,由甲方协调落实相关人员进行整改,乙方确定安全后,方可施工。8、由甲方提供机械设备、脚手架等设施,在搭设、安装完成交付使用前,甲方会同乙方共同按要求验收,并做好验收及交付使用书面手续,严禁在未经验收或验收不合格情况下投入使用。9、乙方于甲方如需相互借用或租赁多种设备以及工具,应有双方相关人员办理借用或租赁手续,制订相关安全使用及管理制度。甲方应确保借出设备和工具完好并符合要求,乙方必需进行检验,并做好书面交接统计。10、乙方对于施工现场脚手架、设施、设备多种安全防护设施、安全标志和警告牌等不得私自拆除、变动,如确需拆除变动,必需甲方安全管理人员同意,并采取必需、可靠安全方法后方能拆除。11、乙方职员必需持有上岗证上岗,特种作业及中、小型机械操作人员,必需按要求经相关部门培训、考评合格后持有效证件上岗作业。起重吊装人员必需遵守“十不吊”要求,严禁违章、无证操作;严禁不懂电器、机械设备人员私自操作使用电器、机械设备12、乙方必需严格实施防火防爆制度,易燃易爆场所严禁吸烟及动用明火,消防器材不准挪作她用。电焊、气割作业应按要求办理动火审批手续,严格遵守“十不烧”要求,严禁使用电炉,冬季施工如必需采取明火加热防冻方法时,应取得甲方防火主管人员同意,落实防火、防中毒方法,并指派专员值班看护。13、乙方需用甲方提供电气设备时,在使用前应优异行检测,如不符合安全使用要求,应立刻向甲方提出,甲方应主动落实整改,整改合格后方准使用,严禁私自乱拖乱拉私接电气线路及电气设备。14、在施工过程中,乙方应注意地下管线及高、低压架空线路和通信设施、设备保护。甲方应将地下管线及障碍物情况向施工单位具体交底,乙方应落实交底要求,如遇有问题或情况不明时要采取保护方法,停止施工,并立刻向甲方汇报。五、因乙方违反上述条款约定造成质量事故、环境污染事故、安全事故,由乙方负责一切经济责任,事故责任及法律责任。六、双方在签署分包协议时签署本协议,与分包协议同时生效。七、本协议书份数与施工分包协议正、副本份数一致。甲方（盖章）:乙方（盖章）:法定代表:法定代表:日期:年月日日期:年月日附件4:施工安全生产协议总包单位（甲方）:分包单位（乙方）:甲方将建筑安装工程项目委托乙方施工,为了明确双方安全生产责任,确保施工安全,双方在签署建筑安装协议同时,签署本协议,双方必需要严格实施。一、承包工程项目:1、工程项目名称:2、工程地址:3、承包范围:。4、承包方法:包工包料、包工期、包质量、包施工管理。二、工程项目期限:计划开工日期:暂定年月日（以甲方指定实际开工日期为准）;计划完工日期:暂定年月日（以甲方指定实际完工日期为准、以经过验收/立案制验收为准）;依据相关部门审核同意后施工进度计划,乙方施工进度必需确保满足甲方施工总进度。三、协议内容:1、甲、乙双方必需认真落实国家和上级劳动保护、安全生产主管部门措施欧冠安全生产、消防工作方针、政策,严格实施相关劳动保护法规、条例、要求。2、甲乙双方都应有安全管理组织体制,包含抓安全生产领导,各级专职和兼职安全干部;应有个工种安全操作规程,特种作业工人审证考评制度及各级安全生产岗位责任和定时安全检验制度。3、甲乙双方在施工前要认真勘察现场:（1）工程项目应由甲方编制施工组织设计;（2）工程项目由乙方按甲方要求自行编制施工组织设计;指定有针对性安全技术方法,乙方必需严格按施工组织设计要求施工。4、甲乙双方领导必需认真对本单位职员进行安全生产制度及安全技术知识教育,增强法制观念,提升职员安全生产思想意识和自我保护能力,督促职员自觉遵守安全纪律、制度法规。5、施工前,乙方应组织召开管理、施工人员安全生产教育会议,并通知甲方委派相关人员出席会议。介绍施工中相关安全防火等规章制度及要求,乙方必需检验、督促施工人员严格遵守、认真实施。6、施工期间,乙方指派同志负责本工程项目相关安全、防火工作,共同预防事故发生。7、乙方在施工期间必需严格实施和遵守甲方安全生产防火管理各项要求,接收甲方督促、检验和指导。甲方有帮助乙方搞好安全生产防火管理以及督促定时检验义务,对于查处隐患,乙方必需限期整改,对甲方违反安全生产要求、制度等情况,乙方有要求甲方整改权利。8、在生产操作过程中个人安全防护用具,由各方自理,甲乙双方都应督促施工现场人员自觉穿戴好安全防护用具。9、甲乙双方人员对各自所处施工区域、作业环境、操作设施设备、工具用具等必需认真检验,发觉隐患,应即停止施工,并有相关单位落实整改后方准施工。一经施工就表示施工单位确定施工场所、作业环境、设施设备、工用具等符合要求和处于安全状态。施工单位对施工过程中产生后果自行负责。10、由甲方提供机械设备,脚手架等设施,在搭设、安装完成提交试用前,甲方应会同一方共同按要求验收,并做好及交付使用手续。严禁在未经验收或验收不合格情况下投入使用,不然由此发生后果概由私自使用方负责。11、乙方在施工期间使用多种设备以及工用具等均应由乙方自备。如甲乙双方必需相互租用和租赁,应由双方相关人员办理借用租赁手续。借出方应确保借出设备和工具符合安全要求,但借入方必需进行检验。借入使用方一经接收,设备和工具保管、维修以及在使用过程中发生故障损坏或造成伤亡事故均由借入方负担责任,负责赔偿。12、甲乙双方人员,对施工现场脚手架、各类安全防护方法、安全标志和禁告牌,不得私自拆除、更动。如确定需要拆除和更动,必需经工地施工责任人和甲乙双方指派安全管理人员同意,并采取必需、可靠安全方法后方能拆除。任何一方人员,私自拆除所造成后果,均由该方人员及其单位负责负担。13、特种作业必需实施《国家特种作业人员安全培训考评管理要求》,经省、市、地域特种作业安全技术考评站培训考评后持证上岗,并要求定时审证,中、小型机械操作人员必需按要求做到“定机定人”和持证操作;起重吊装作业人员必需遵守“十不吊”要求,严禁违章、无证操作;严禁不懂电器、机械设备人私自操作使用电器、机械设备。14、甲乙双方必需严格实施各类防火、防爆制度,易燃易爆场所严禁吸烟机动用明火,消防器材不准挪作她用。电焊、气割作业应按要求办理动火审批手续,严格遵守“十不烧”要求,严禁使用电炉。冬季施工如必需采取明火加热防冬方法时,应取得防火主管人员同意,落实防火、防中毒方法,并指派专员值班。15、乙方需用甲方提供电气设备,在使用前应优异行检测,如不符合安全要求应立刻向甲方提出,甲方应主动整改,整改合格后方可使用,违反本要求或不经甲方许可,私自乱拉电气线路造成后果均由肇事者单位负责。16、落实先订协议后施工标准。甲方不得指派乙方人员从事协议外施工任务。乙方应拒绝协议外施工任务,不然由此造成一切后果均由相关方负责。17、甲乙双方在施工中,应注意地下管线及高低压架空线路保护。甲方对地下管线和障碍物应具体交底,乙方应落实交底要求,如遇有情况,应立刻与机房和相关部门联络,采取保护方法。18、乙方在签署《专业分包协议》后,应自觉地向所在区（县）公安派出所办理临时户口户籍手续,（假如需要）并向所在（县）城建办（建设局）安监站、劳动局劳动保护检验部门办理施工等级手续。19、落实谁施工谁负责安全标准,乙方人员在施工期间,造成伤亡、火警、火灾、机械等其它事故（包含有乙方责任造成甲方人员、它方人员、行人伤亡等）,甲方有帮助紧急抢救伤员义务,乙方负责经济赔偿及善后处理。事故损失和善后处理费用,按责任协商处理。20、其她:1、如工期延误则本协议继续有效;2、如承包范围发生变动则本协议一样适用有效;3、乙方必需要有三类人员安全证书。21、本协议经双方盖章后即生效;协议作为协议正本附件,协议一式六份,甲方执三份,乙方实施一份,（假如需）送劳动局劳动保护监察科、区（县）城建办（建设局）安监站各一份立案。甲方:乙方:法定代表人:法定代表人:地址:地址:电话: