三方工程合同范本3篇

三方工程合同范本3篇篇1甲方（发包方）：____________________乙方（承包方）：____________________丙方（第三方）：____________________根据《中华人民共和国合同法》及其他相关法律法规的规定，甲乙丙三方在平等、自愿、公平、诚实守信的基础上，就甲方与乙方签订工程合同所涉及的具体事宜，经友好协商，达成如下协议：一、工程概况1.工程名称：____________________2.工程地点：____________________3.工程内容：____________________二、合同各方的主要权利和义务1.甲方的权利和义务（1）甲方有权监督乙方和丙方的工程实施过程，确保工程质量和进度。（2）甲方应按合同约定向乙方支付工程款项。（3）甲方应提供必要的技术支持和现场协调。2.乙方的权利和义务（1）乙方应按照合同约定，负责工程的实施，并保证工程质量。（2）乙方有权获得合同约定的工程款项。（3）乙方应积极配合丙方的工作，确保工程进度。3.丙方的权利和义务（1）丙方负责监督工程质量及进度，并有权对工程质量问题进行指正和整改建议。（2）丙方应按照合同约定提供必要的技术支持和服务。（3）丙方应根据现场实际情况提出合理化建议和改进意见。三、工程期限和进度安排1.工程开工日期：_______年____月____日。2.工程竣工日期：_______年____月____日。3.工程进度安排：（各方根据实际情况约定工程进度节点）。4.若因特殊情况需要延期竣工，应提前与甲方协商并签订书面协议。四、质量与验收标准1.乙方应严格按照国家相关标准和规范进行施工，确保工程质量。2.工程验收标准按照国家相关规定及合同约定执行。3.丙方负责对工程质量进行检测和监督，发现问题应及时通知乙方整改。4.验收合格后，由甲方出具验收合格证书。五、工程款项支付及结算方式1.工程款项支付方式：（各方根据实际情况约定支付方式）。篇2合同编号：[合同编号]甲方（发包方）：[甲方公司名称]乙方（承包方）：[乙方公司名称]丙方（监管方）：[丙方公司名称]根据《中华人民共和国合同法》及其他相关法律法规的规定，甲、乙、丙三方在平等、自愿、协商一致的基础上，就[项目名称]工程签订本合同。一、工程概况1.工程名称：[项目名称]2.工程地点：[具体地址]3.工程范围：[工程范围描述]4.工程预算：[工程预算金额]二、合同工期1.工程开工日期：XXXX年XX月XX日2.工程竣工日期：XXXX年XX月XX日3.合同总工期：XX天三、质量标准1.工程质量标准：符合《建筑工程质量验收规范》等相关标准，确保工程质量达到优良水平。2.乙方应建立健全质量管理体系，明确各级人员的质量责任，确保工程质量得到有效控制。3.丙方负责对工程质量的监管，确保工程质量符合合同约定。四、合同价款及支付方式1.工程合同价款：[合同价款金额]2.支付方式：银行转账或银行汇票，具体支付方式由甲乙双方协商确定。3.支付节点：按照工程进度进行支付，具体支付节点由甲乙双方协商确定。4.乙方在收款时，需提供相应的发票或收据。五、违约责任1.甲方若未按时支付工程进度款或未按时提供必要的设计文件或材料，造成乙方无法按时开工或无法按时完成工程，甲方应承担相应的违约责任。2.乙方若未按时完成工程进度或工程质量不符合合同约定，应承担相应的违约责任。3.丙方若未尽到监管职责，造成工程质量问题或工期延误，应承担相应的违约责任。六、争议解决方式1.合同履行过程中如发生争议，甲、乙、丙三方应首先通过友好协商解决。2.协商不成的，任何一方可向有管辖权的人民法院提起诉讼。在诉讼过程中，各方应积极配合法院的调查取证工作，确保诉讼程序的顺利进行。3.判决生效前，各方应继续履行合同中未发生争议的部分。判决生效后，各方应遵守判决结果，履行相应的义务。七、其他约定事项1.本合同未尽事宜，甲、乙、丙三方可另行协商补充。补充协议与本合同具有同等法律效力。2.本合同自甲、乙、丙三方签字盖章之日起生效。合同一式三份，甲、乙、丙三方各执一份。3.在合同履行过程中，各方应严格遵守合同条款，确保合同的顺利实施。如遇不可抗力因素导致合同无法按时履行或无法履行，各方应及时沟通协商解决方案。4.乙方在工程施工过程中应严格遵守相关法律法规和规定，确保施工安全和工程质量。如有违规行为或安全事故发生，乙方应承担相应的法律责任。5.丙方在监管过程中应认真履行职责，确保工程质量得到有效控制。如有失职行为或监管不力导致工程质量问题或安全事故发生，丙方应承担相应的法律责任。6.甲方在发包过程中应严格遵守相关法律法规和规定，确保发包行为的合法性和公正性。如有违规行为或不当行为发生，甲方应承担相应的法律责任。篇3合同编号：XXXXXX甲方（发包方）：XXXXXX乙方（承包方）：XXXXXX丙方（受托方）：XXXXXX根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，甲乙丙三方本着自愿、平等、公正、诚实信用的原则，就甲方委托丙方对乙方承包的工程项目进行监管的事宜，达成如下协议：一、工程概况1.工程名称：XXXXXX2.工程地点：XXXXXX3.工程内容：XXXXXX4.工程造价：XXXXXX二、合同条款1.工程承包方式及范围乙方应按照甲方与丙方签订的合同及丙方提供的监管要求，采用包工包料的方式承包本合同工程，乙方在承包范围内应当履行以下义务：（1）严格遵守丙方制定的各项监管规定，接受丙方的监管和指导。（2）按照丙方提供的监管要求，制定施工方案，并报丙方审核批准。（3）按照审核批准的施工方案，组织施工力量，确保施工进度和质量。（4）按照合同约定，及时向甲方和丙方提交施工进度、质量等方面的报告。2.工程质量及验收标准乙方应当确保施工质量符合合同约定及国家相关标准，具体验收标准如下：（1）按照国家相关标准进行验收。（2）验收时应当提供完整的施工记录、质量检查报告等相关资料。3.工程款支付及结算方式（1）工程款的支付按照甲方与丙方签订的合同执行。（2）结算时，乙方应当提供完整的结算资料，包括施工合同、结算清单等，并报丙方审核批准。4.违约责任及赔偿标准（1）如乙方未能按照合同约定履行施工义务，造成甲方损失的，应当承担相应的赔偿责任。（2）如因丙方的监管不力导致工程质量问题或施工事故，丙方应当承担相应的法律责任。5.合同变更及解除条件（1）如需对合同进行变更，应当经甲乙丙三方协商一致，并签订书面变更协议。（2）在合同有效期内，任何一方不得擅自解除合同。如需解除合同，应当经甲乙丙三方协商一致，并签订书面解除协议。三、争议解决方式及管辖法院1.如甲乙丙三方在合同履行过程中发生争议，应当首先通过友好协商解决。协商不成的，可以通过仲裁或诉讼解决。具体仲裁机构或管辖法院如下：（1）如选择仲裁解决争议，由XX市仲裁委员会受理并裁决。仲裁裁决是终局裁决，对甲乙丙三方均有法律约束力。仲裁费用由败诉方承担。（2）如选择诉讼解决争议，由XX市人民法院管辖并审理。诉讼判决是最终判决，对甲乙丙三方均有法律约束力。诉讼费用由败诉方承担。在诉讼过程中，甲乙丙三方应当遵守法庭纪律和诉讼程序规定，积极