建设工程施工合同新2篇

建设工程施工合同新2篇篇1甲方（发包方）：__________________地址：__________________联系人：__________________电话：__________________传真：__________________营业执照号码：__________________乙方（承包方）：__________________地址：__________________联系人：__________________电话：__________________传真：__________________营业执照号码：__________________鉴于甲、乙双方经友好协商，就甲方所委托之建设工程施工事项达成如下协议，特订立本合同。以明确双方权利义务关系，确保双方权益，共同遵守。一、工程概况与范围1.工程名称：__________________2.工程地点：__________________3.工程范围与内容：包括（但不限于）土建、安装、装饰等施工图纸所示全部内容。具体细节以双方确认的施工图纸为准。二、工程期限与进度安排1.工程开工日期：_______年____月____日。2.工程竣工日期：_______年____月____日。如遇不可抗力因素导致工期延误，双方协商解决。3.进度安排：乙方应按照双方约定的进度计划进行施工，确保按期完成。甲方有权对进度进行监督。三、合同价款与支付方式1.工程合同总价：人民币______元（大写：______元整）。此价格为固定总价，除双方另有约定外，不因任何因素调整。2.支付方式：甲方应按以下比例支付工程款：基础工程完成后支付____%；主体工程完成后支付____%；竣工验收合格后支付剩余款项。具体支付时间、金额以甲方付款凭证为准。四、工程质量与验收标准1.乙方应严格按照施工图纸、施工规范及国家相关标准进行施工，确保工程质量。2.验收标准：工程竣工后，按照国家和地方相关施工验收规范进行验收。验收合格后方可交付使用。3.质保期：工程竣工验收后，质保期为____年。质保期内出现质量问题，乙方负责免费维修。五、甲方责任与义务1.甲方应按时支付工程款，确保资金到位。2.甲方有权对工程进度、质量进行检查和监督。如发现工程质量问题，乙方应及时整改。篇2发包方（甲方）：__________承包方（乙方）：__________根据《中华人民共和国合同法》及其他有关法律、法规规定，结合工程实际情况，就工程施工承包给乙方的有关事宜，经协商一致，签订本合同，以资共同遵守。第一条工程概况1.工程名称：__________2.工程地点：__________3.工程承包方式：__________4.工程范围和内容：__________第二条合同工期1.本合同工期为：__________年__________月__________日至__________年__________月__________日。2.本合同工期如需调整，双方协商确定。第三条合同价款1.本合同价款为：__________元（大写：__________元）。2.付款方式：__________。3.付款时间：__________。第四条工程质量及验收1.乙方必须按照施工图纸、技术资料及技术要求施工，并接受甲方代表的监督检查。2.工程竣工验收，应以施工图纸、技术资料及技术要求为依据，按照国家颁发的施工验收规范和质量检验标准执行。3.验收不合格的，乙方应返工或整改，直至验收合格。第五条施工准备和前期工作1.甲方负责提供施工图纸、技术资料及技术要求，并办理相关施工手续。2.乙方负责施工区域的临时设施、水电供应及施工设备的准备工作。3.甲方负责协调与其他施工单位的关系，确保乙方顺利进场施工。第六条违约责任1.甲方若不按合同约定支付工程款项，每逾期一天，需向乙方支付违约金__________元。2.乙方若不按合同约定施工或施工质量不符合要求，甲方有权要求乙方停工整改，并承担相应的违约责任。3.若因甲方原因造成工程停工或延期，甲方需承担相应的违约责任。4.若因乙方原因造成工程停工或延期，乙方需承担相应的违约责任。第七条合同生效与终止1.本合同自双方签字盖章之日起生效。2.若因不可抗力或其他原因导致工程无法按时完成，双方协商确定解决方案。3.本合同未尽事宜，双方可另行签订补充协议。补充协议与本合同具有同等法律效力。第八条争议解决1.若双方在合同履行过程中发生争议，应首先通过友好协商解决。协商不成的，任何一方可向甲方所在地法院提起诉讼。2.在争议解决期间，双方应继续履行合同中未涉及争议的其他条款。第九条其他约定1.双方需共同遵守相关法律法规及规定，确保施工顺利进行。同时，双方需加强沟通与协作，确保施工质量和进度符合要求。2.乙方需确保施工区域的安全与卫生，并承担相应的安全责任。若因乙