监理合同样本

监理合同样本编号：__________

甲方（委托方）：__________

地址：__________

乙方（受托方）：__________

地址：__________

鉴于甲方需要对其工程项目进行专业监理，以确保工程质量和进度，乙方愿意接受甲方委托，提供监理服务。现甲乙双方本着平等、自愿、公平、诚信的原则，就监理事项达成如下协议：

一、合同目的：本合同旨在明确甲乙双方在监理事项中的权利、义务和责任，确保工程项目的顺利进行。

二、合同背景：甲方拟进行一项工程项目，乙方具备相应的监理资质和经验，经双方协商一致，达成本合同。

三、监理范围：乙方负责对甲方工程项目的施工、质量、进度等方面进行全过程监理，确保工程符合国家相关标准和规范。

双方的责任和义务：

甲方责任和义务：

1.提供监理项目所需的相关资料、图纸、技术文件等，确保乙方能够及时了解工程项目的具体情况。

2.按照合同约定的时间、地点和方式，向乙方提供施工现场，并保证乙方监理工作的正常开展。

3.保障乙方在监理过程中的人身安全和合法权益，为乙方提供必要的办公条件和设施。

4.严格按照合同约定支付监理费用，不得无故拖欠或克扣。

5.对乙方提出的监理意见和建议，甲方应给予充分重视，并按照国家相关法律法规和工程实际情况进行处理。

6.在监理过程中，甲方应积极配合乙方的工作，及时解决乙方在监理过程中遇到的问题。

乙方责任和义务：

1.严格按照国家相关法律法规、行业标准和技术规范，对甲方工程项目的施工、质量、进度等方面进行监理。

2.在监理过程中，乙方应认真履行职责，确保监理工作的客观、公正、严谨。

3.乙方应按照合同约定的时间、地点和方式，向甲方提交监理报告，并对监理报告的真实性、准确性负责。

4.乙方应确保监理人员具备相应的资质和经验，对监理人员进行岗前培训和考核。

5.乙方应遵守国家保密规定，对甲方工程项目的商业秘密和技术秘密进行保密。

6.乙方在监理过程中，如发现工程质量、进度等方面存在问题，应及时向甲方报告，并提出相应的监理意见和建议。

7.乙方应按照合同约定，接受甲方对监理工作的监督和检查，对甲方提出的问题及时整改。

双方权利：

1.甲方有权要求乙方按照合同约定提供监理服务，并保证监理质量。

2.甲方有权对乙方的监理工作进行监督和检查，确保监理工作的顺利进行。

3.甲方有权要求乙方对监理过程中发现的问题进行整改，并承担相应的责任。

双方义务：

1.双方应按照合同约定履行各自的权利和义务。

2.双方应保持良好的沟通，及时解决合同履行过程中出现的问题。

3.双方应遵守国家相关法律法规，不得损害国家利益、社会公共利益和他人合法权益。

合同金额与支付方式：

本监理合同的总额为人民币__________元整（￥__________），该金额包含乙方提供监理服务的全部费用，但不包括因不可抗力或甲方原因导致的额外费用。

支付方式如下：

1.预付款：合同签订后__________日内，甲方应向乙方支付合同总金额的__________%作为预付款，即人民币__________元整（￥__________）。

2.进度款：监理工作开始后，甲方应按照乙方提交的监理进度报告和实际工作量，分阶段支付监理费用。具体支付节点和比例如下：

-第一阶段：监理工作开始后__________日内，甲方应支付合同总金额的__________%作为第一阶段进度款，即人民币__________元整（￥__________）。

-第二阶段：监理工作完成__________%后，甲方应支付合同总金额的__________%作为第二阶段进度款，即人民币__________元整（￥__________）。

-第三阶段：监理工作完成__________%后，甲方应支付合同总金额的__________%作为第三阶段进度款，即人民币__________元整（￥__________）。

3.结算款：监理工作完成后，甲方应在收到乙方提交的最终监理报告和结算清单后__________日内，支付剩余的合同总金额，即人民币__________元整（￥__________）。

4.额外费用：因不可抗力或甲方原因导致的额外费用，经双方协商一致后，甲方应在收到乙方提出的费用清单和相关证明后__________日内支付。

支付条件：

1.甲方支付款项前，应确认乙方已按照合同约定完成了相应的监理工作，并提交了相应的报告和文件。

2.甲方支付款项时，应向乙方提供付款凭证，乙方应在收到付款凭证后__________日内出具相应的收款证明。

3.任何未按照合同约定支付的款项，甲方应向乙方支付相应的违约金，违约金按未支付款项的__________%计算。

本合同款项的支付方式为银行转账，甲方应在支付款项前将款项划入乙方指定的银行账户，具体账户信息由乙方在合同签订后提供。

违约与争议解决机制：

一、违约责任

1.如果甲方未按照合同约定支付款项，每逾期一日，应向乙方支付未付款项的__________%作为违约金。

2.如果乙方未按照合同约定履行监理职责，导致工程质量或进度出现问题，乙方应承担相应的责任，并赔偿甲方因此遭受的损失。

3.如果甲方因自身原因导致监理工作无法继续进行，甲方应承担乙方因此产生的合理费用，并支付相应的违约金。

4.如双方发生争议，任何一方均有权要求对方承担相应的法律责任。

二、争议解决

1.在合同履行过程中，如发生争议，双方应首先通过友好协商解决；协商不成的，可提交下列争议解决机构进行仲裁或诉讼：

-仲裁：双方同意将争议提交至__________仲裁委员会，按照该委员会的仲裁规则进行仲裁。仲裁裁决是终局的，对双方均有约束力。

-诉讼：双方同意将争议提交至__________人民法院进行诉讼，该法院为双方争议的管辖法院。

2.争议解决过程中，除非仲裁庭或法院另有判决，否则双方应继续履行合同义务。

3.争议解决过程中，双方应尽力保持工程项目的正常进行，不得以争议为由影响工程进度。

4.争议解决费用由败诉方承担，除非仲裁庭或法院另有判决。

三、适用法律

本合同的签订、效力、解释、履行、变更、解除及争议的解决均适用中华人民共和国法律。

四、其他

1.本合同未尽事宜，双方可另行签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。

2.本合同自双方签字盖章之日起生效，一式两份，甲乙双方各执一份。

附则：

一、生效条件

本合同自甲乙双方签字盖章之日起生效。合同生效前，双方应保证已完成合同签订所需的全部审批和备案手续。

二、有效期

本合同的有效期为自合同生效之日起__________个月。合同期满后，如双方无异议，可协商续签。

三、变更

1.本合同的任何变更或补充，均应以书面形式由甲乙双方共同签署，经双方签字盖章后生效。

2.任何一方未经对方同意，不得擅自变更合同内容。

四、终止

1.本合同在以下情形下可终止：

-合同期满或双方协商一致解除合同；

-因不可抗力导致合同无法履行；

-一方违约，且违约方在接到违约通知后__________日内未采取补救措施或未履行合同义务；

-其他依法或依规应终止合同的情形。

2.合同终止后，双方应按照合同约定和法律规定，妥善处理合同终止后的善后事宜。

五、通知

1.双方应通过书面形式相互通知合同相关事项，包括但不限于变更地址、联系方式等。

2.通知应以挂号信或快递方式发送，自发出之日起__________个工作日后视为送达。

六、不可抗力

1.不可抗力是指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况，如自然灾害、战争、政府行为等。

2.发生不可抗力事件时，受影响的一方应及时通知对方，并采取一切可能的措施减轻损失。

3.不可抗力事件持续__________日以上，双方可协商决定是否继续履行合同。

七、其他

1.本合同未尽事宜，双方可另行签订补充协议。

2.本合同及其补充协议构成甲乙双方之间的完整协议，取代了之前所有口头或书面协议。

3.本合同自双方签字盖章之日起生效，一式两份，甲乙双方各执一份。

附件：

1.监理委托书：详细列明甲方委托乙方进行监理的工程项目名称、地点、范围、期限等信息。

2.监理大纲：包括监理工作的目标、内容、方法、程序、质量标准等。

3.监理服务协议：详细规定监理服务的具体内容、服务标准、服务期限、服务费用等。

4.技术规范：甲方提供的工程项目的相关技术规范、设计图纸、施工图等。

5.工程量清单：详细列明工程项目的各项工程量，包括工程量、单位、数量等。

6.施工合同：甲方与施工单位签订的施工合同副本，包括合同的主要内容、工期、质量标准、费用等。

7.监理人员资质证明：乙方提供的监理人员资质证书、专业资格证书等复印件。

8.监理设备清单：乙方提供的监理设备清单，包括设备名称、型号、数量、性能等。

9.监理工作计划：乙方制定的监理工作计划，包括监理工作的具体安排、时间节点、工作内容等。

10.监理报告模板：乙方提供的监理报告模板，包括报告的格式、内容要求等。

11.甲方提供的其他相关文件和资料：包括但不限于工程项目的相关审批文件、许可证书等。

12.乙方