2025造价工程师考点：工程合同管理与合同价款的有效确定

2025造价工程师考点：工程合同管理与合同价款的有效确定工程合同管理与合同价款的有效确定合同协议书本合同协议书由下列双方于年月日在（地点）签订：甲方（发包人）：名称：地址：法定代表人：联络方式：乙方（承包人）：名称：地址：法定代表人：联络方式：鉴于甲方拟将工程（以下简称“本工程”）发包给乙方，乙方同意承包本工程，双方依据《中华人民共和国合同法》《建设工程施工合同示范文本》《建设工程造价合同管理暂行办法》等相关法律法规及政策规定，经友好协商，达成如下协议：第一条工程概况1.1工程名称：1.2工程地点：1.3承包范围：1.4工期要求：1.5质量标准：第二条合同价款2.1合同总价：本工程合同总价为人民币元（大写：元整），其中包含设计费、施工费、材料费等相关费用。2.2价格形式：本合同采用形式确定合同价款，具体包括：a)固定总价；b)可调价格（根据因素调整）；c)其他：。第三条合同价款的支付3.1工程预付款：本合同签订后，甲方应支付合同总价的%作为预付款，即人民币元（大写：元整）。3.2进度款支付：乙方按月向甲方提交工程进度报表，经甲方审核确认后，甲方应支付该月工程进度款，支付比例为合同总价的%。3.3结算款支付：工程竣工验收合格后，双方进行竣工结算，甲方应在结算完成后的日内支付剩余工程款项。第四条合同价款的调整4.1调整条件：本工程合同价款的调整应基于以下条件：a)材料价格波动超过%；b)人工费用调整；c)法律法规或政策变化；d)其他：。4.2调整方式：双方协商确定调整方式，包括但不限于：a)按实签证；b)调整合同单价；c)补充协议；d)其他：。第五条工程款支付的时间限制5.1任何工程款支付均应在本合同约定的时间内完成，逾期支付应按日支付利息，利率为%。5.2逾期支付超过日的，乙方有权暂停施工或解除合同，并要求甲方赔偿损失。第六条变更与签证管理6.1变更申请：工程变更应由甲方或乙方以书面形式提出，并附变更说明及影响分析。6.2变更确认：甲方应在收到变更申请后的日内确认或提出修改意见，逾期未确认的视为同意。6.3变更签证：双方应依据《建设工程施工合同》相关条款，及时办理变更签证，签证内容应包括变更事项、费用及工期影响。第七条竣工结算7.1结算申请：工程竣工验收合格后，乙方应在日内向甲方提交竣工结算报告及完整资料。7.2结算审核：甲方应在收到结算报告后的日内完成审核，并提出异议或确认结算金额。7.3结算支付：结算完成后，甲方应在日内支付剩余工程款。第八条争议解决8.1协商解决：双方在合同履行过程中发生争议，应友好协商解决。8.2调解：协商不成的，可向（地点）工程造价管理机构申请调解。8.3仲裁/诉讼：调解不成的，任何一方均可向（仲裁机构/法院）提起仲裁/诉讼。第九条合同的生效与终止9.1生效条件：本合同自双方签字盖章之日起生效。9.2终止条件：本合同在（条件成就时）终止。第十条其他约定10.1补充协议：本合同未尽事宜，可签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。10.2合同份数：本合同一式份，双方各执份，具有同等法律效力。第十一条附则11.1本合同的签订地为。11.2本合同的签订日期为年月日。甲方（盖章）：法定代表人或授权代表签字：