餐饮行业水电施工合同

餐饮行业水电施工合同编号：__________

甲方（施工单位）名称：________________

地址：________________

乙方（业主单位）名称：________________

地址：________________

鉴于甲方具备餐饮行业水电施工的专业资质，乙方拟对餐厅进行水电改造，现经双方友好协商，达成如下协议：

一、合同目的：本合同旨在明确甲乙双方在餐饮行业水电施工过程中的权利义务，确保工程顺利进行，达到乙方满意的效果。

二、合同背景：乙方餐厅需进行水电改造，以满足餐厅正常运营的需求。甲方同意承担该水电施工任务，双方经协商一致，达成本合同。

三、工程内容及工期：甲方负责乙方餐厅的水电改造工程，包括但不限于：水电线路改造、水电设备安装等。工期为____天。

双方的责任和义务：

甲方（施工单位）责任和义务：

1.按照合同约定的时间、质量、安全等要求，完成乙方餐厅的水电改造工程。

2.在施工过程中，遵守国家相关法律法规，确保施工安全，不得造成乙方财产损失或人员伤亡。

3.对施工过程中产生的噪音、粉尘等污染，采取有效措施，减少对乙方及其他周边环境的影响。

4.严格按照乙方提供的图纸、设计要求进行施工，如需变更，应经乙方同意，并签订变更协议。

5.提供必要的施工技术指导，确保乙方员工在施工期间的安全培训。

6.对施工过程中出现的质量问题负责，按照乙方要求进行整改，直至达到满意效果。

7.按时完成工程验收，并在验收合格后，向乙方提供完整的施工资料，包括施工图纸、验收报告等。

8.在合同约定的工程保修期内，对施工质量负责，承担保修责任。

乙方（业主单位）责任和义务：

1.在合同签订前，向甲方提供准确的施工图纸、设计要求及施工条件。

2.按时向甲方支付工程进度款，确保工程顺利进行。

3.配合甲方进行施工，包括但不限于提供施工所需的场地、设备等。

4.对甲方在施工过程中提出的合理要求予以支持，如需变更，应与甲方协商一致。

5.在施工期间，对甲方工作人员提供必要的生活和工作条件。

6.对施工过程中产生的噪音、粉尘等污染，采取有效措施，减少对周边环境的影响。

7.按时组织工程验收，对验收不合格的部分，要求甲方整改。

8.在合同约定的工程保修期内，对工程质量负责，承担保修责任。

双方的权利：

1.甲方有权要求乙方按时支付工程进度款，并对乙方未按时支付款项的行为提出书面催告。

2.乙方有权要求甲方按照合同约定的时间、质量、安全等要求完成工程，并对甲方未按时完成的行为提出书面催告。

3.双方均有权在合同履行过程中，对合同内容进行协商变更，但变更内容需经双方书面确认。

双方义务：

1.甲方应确保施工质量，乙方应确保工程进度款按时支付。

2.双方应按照合同约定，履行各自的权利和义务，不得无故拖延或拒绝履行。

3.双方应保持良好沟通，及时解决合同履行过程中出现的问题。

4.双方应遵守国家法律法规，不得利用合同进行违法活动。

合同金额与支付方式：

一、合同总金额

本合同约定的总金额为人民币______元整（大写：______元整），包括但不限于材料费、人工费、设备租赁费、税费等所有与施工相关的费用。

二、支付方式

1.预付款：合同签订后____个工作日内，乙方应向甲方支付合同总金额的_____%作为预付款，即人民币______元整。

2.进度款：甲方完成合同约定工程量后，乙方应按照以下进度支付工程款：

-第一个付款节点：完成总工程量的_____%后，乙方支付人民币______元整。

-第二个付款节点：完成总工程量的_____%后，乙方支付人民币______元整。

-第三个付款节点：完成总工程量的_____%后，乙方支付人民币______元整。

3.验收款：工程验收合格后，乙方应支付剩余的_____%工程款，即人民币______元整。

4.保修金：在工程验收合格并交付使用后，乙方应支付合同总金额的_____%作为保修金，保修金在保修期满无质量问题后无息退还。

三、支付条件

1.甲方应在完成工程量达到约定节点后，向乙方提交详细的工程量清单、发票及付款申请。

2.乙方应在收到甲方提交的付款申请及相关文件后____个工作日内完成付款。

3.甲方提交的付款申请及相关文件应真实、完整，如有虚假信息，乙方有权拒绝付款。

四、额外费用

1.施工过程中如因设计变更、工程量增加或其他非甲方原因导致的费用增加，由乙方承担。

2.甲方因施工质量不符合约定要求而发生的返工、修补等费用，由甲方承担。

五、违约责任

1.如甲方未按约定时间完成工程，乙方有权要求甲方支付违约金，违约金为每日人民币______元整。

2.如乙方未按约定时间支付工程款，甲方有权要求乙方支付滞纳金，滞纳金为每日人民币______元整。

六、税务处理

本合同涉及的所有税费，除法律另有规定外，均由乙方承担。甲方应在发票中列明税金，乙方在支付工程款时一并支付。

违约与争议解决机制：

一、违约责任

1.甲方违约情形：

a.未按合同约定的时间、质量、安全等要求完成工程；

b.施工过程中造成乙方财产损失或人员伤亡；

c.未按约定提供施工图纸、设计要求及施工条件；

d.未按约定支付工程进度款；

e.其他违反合同约定的行为。

对于上述违约情形，甲方应承担以下责任：

a.支付违约金，违约金为每日人民币______元整；

b.对乙方因此遭受的损失进行赔偿；

c.承担因违约行为产生的其他法律责任。

2.乙方违约情形：

a.未按约定时间支付工程进度款；

b.未按约定配合甲方进行施工；

c.未按约定支付保修金；

d.其他违反合同约定的行为。

对于上述违约情形，乙方应承担以下责任：

a.支付违约金，违约金为每日人民币______元整；

b.对甲方因此遭受的损失进行赔偿；

c.承担因违约行为产生的其他法律责任。

二、争议解决

1.双方应本着友好协商的原则，积极解决合同履行过程中产生的争议。

2.如协商不成，任何一方均有权将争议提交至合同签订地的人民法院诉讼解决。

3.争议解决过程中，双方应继续履行合同义务，确保工程顺利进行。

4.如双方同意，也可选择仲裁方式解决争议，仲裁机构为______仲裁委员会，仲裁地为______。

5.争议解决过程中，适用的法律为中华人民共和国法律。

三、管辖法院

本合同履行过程中产生的争议，如选择诉讼解决，由合同签订地的人民法院管辖。

四、其他

1.本合同违约与争议解决机制为本合同不可分割的一部分，与合同其他条款具有同等法律效力。

2.本合同违约与争议解决机制在履行过程中如需变更，应经双方书面同意。

附则：

一、生效条件

本合同自双方签字盖章之日起生效，除非法律法规另有规定。

二、有效期

本合同的有效期为自合同生效之日起至工程验收合格并交付使用之日止。工程保修期自工程验收合格之日起计算，具体保修期限根据国家和地方相关规定执行。

三、变更

1.本合同的任何变更，必须以书面形式经双方协商一致，并由双方授权代表签字盖章。

2.任何变更不得降低合同约定的质量标准和工期要求，不得损害双方的合法权益。

四、终止

1.在合同有效期内，如出现以下情况，任何一方有权提前终止合同：

a.双方协商一致；

b.由于不可抗力因素，导致合同无法履行；

c.一方严重违约，另一方有权解除合同。

2.合同终止后，双方应按照合同约定办理工程验收、工程款结算、保修金退还等事宜。

五、通知

1.双方之间的通知应以书面形式进行，并按照合同中各自提供的地址送达。

2.任何一方变更地址，应在变更后的五个工作日内书面通知对方。

六、不可抗力

1.本合同所指的不可抗力，是指因自然灾害、战争、政府行为、社会异常事件等不能预见、不能避免并不能克服的客观情况。

2.发生不可抗力事件，应及时通知对方，并提供相关证明文件。在不可抗力事件持续期间，合同可以中止履行；事件结束后，合同应继续履行。

七、法律适用与争议解决

本合同的订立、效力、解释、履行和争议解决均适用中华人民共和国法律。如发生争议，双方应友好协商解决；协商不成的，任何一方均可向合同签订地的人民法院提起诉讼。

八、其他

1.本合同一式______份，甲乙双方各执______份，具有同等法律效力。

2.本合同未尽事宜，可由双方另行签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。

3.本合同自双方签字盖章之日起生效，本合同未尽事宜，按国家有关法律法规执行。

附件：

一、需求文档

1.餐饮行业水电施工需求说明书，包括施工范围、质量要求、安全标准等。

2.需求变更记录，如施工过程中发生的任何需求变更。

二、设计方案

1.水电改造施工图纸，包括平面图、立面图、剖面图等。

2.设计变更通知，如施工过程中发生的设计变更。

三、技术规格

1.所使用材料、设备的技术规格说明书。

2.施工工艺和技术要求。

四、各类证件复印件

1.甲方营业执照副本复印件。

2.甲方资质证书复印件。

3.甲方安全生产许可证复印件。

4.乙方营业执照副本复印件。

5.乙方资质证书复印件。

6.乙方安全生产许可证复印件。

五、合同签订证明

1.双方签字盖章的合同正本复印件。

六、其他相关文件

1.预付款支付凭证。

2.工程进度款支付凭证。

3.工程验收报告。

4.保修金退还凭证。

双方签字、盖章及