2025年合同履行在建筑工程领域的具体应用与解析

2025年合同履行在建筑工程领域的具体应用与解析合同编号：签订地点：签订日期：甲方（发包方）：（以下简称“甲方”）乙方（承包方）：（以下简称“乙方”）鉴于甲方拟将工程项目（以下简称“本工程”）发包给乙方进行施工建设，乙方具备相应的资质和能力，双方根据《中华人民共和国合同法》《中华人民共和国建筑法》《建设工程质量管理条例》等相关法律法规，遵循平等、自愿、诚实信用的原则，经友好协商，达成如下协议：第一条工程概况1.1工程名称：。1.2工程地点：。1.3工程内容：（详细描述工程范围、规模、结构等）。1.4承包范围：乙方负责本工程的设计、施工、材料供应及竣工验收等，具体详见附件《承包范围清单》。1.5工程质量标准：乙方应当按照《建设工程施工质量验收统一标准》（GB50300）及相关规范要求进行施工，确保工程质量达到（填写具体质量标准，如“合格”或“优良”）。第二条合同履行期限2.1开工日期：。2.2竣工日期：。2.3总工期：天，具体工期要求详见附件《工期计划表》。2.4工期顺延情形：因不可抗力、设计变更、甲方原因或其他非乙方责任导致的停工，经甲方书面确认后，工期相应顺延。第三条双方权利与义务3.1甲方权利与义务3.1.1负责提供本工程相关的勘察设计文件、审批手续及施工场地，并确保其合法性。3.1.2按照合同约定支付工程款，确保乙方施工的连续性。3.1.3负责协调本工程涉及的政府部门、周边单位及居民关系。3.1.4派遣监理单位对本工程施工质量、进度进行监督，并及时处理相关问题。3.2乙方权利与义务3.2.1按照合同约定的承包范围、质量标准、工期要求完成施工任务。3.2.2负责施工现场的安全管理，确保施工过程符合《建筑施工安全检查标准》（JGJ59）。3.2.3负责施工图纸的深化设计，并经甲方确认后实施。3.2.4按时提交竣工验收资料，并协助甲方完成竣工验收备案。3.2.5负责保修期内的工程质量保修，保修期限按照《建设工程质量管理条例》执行。第四条工程价款与支付4.1合同总金额：人民币元（大写：）。4.2工程款支付方式：4.2.1开工后日内，甲方支付合同总价的%作为预付款。4.2.2按月计量支付，每月日前乙方向甲方提交上月完成工程量报表，经监理单位确认后，甲方于日内支付相应工程款。4.2.3竣工验收合格后，甲方支付至合同总价的%。4.2.4质量保证金为合同总价的%，自竣工验收之日起年后无质量问题一次性付清。4.3变更签证：施工过程中若发生设计变更或工程量增减，双方应当及时签证确认，作为工程款调整的依据。第五条工程质量与验收5.1质量要求：乙方应当严格按照设计文件和施工规范施工，确保工程质量符合合同约定的标准。5.2中间验收：乙方应在每个施工阶段完成日内向甲方提交中间验收申请，经甲方及监理单位验收合格后方可进入下一阶段施工。5.3竣工验收：工程完工后，乙方应当提前日通知甲方组织竣工验收。验收合格后，双方签署《竣工验收报告》。第六条违约责任6.1甲方违约责任6.1.1未能按时支付工程款，导致施工停工，甲方应当承担由此造成的损失，并按银行同期贷款利率向乙方支付逾期付款违约金。6.1.2因甲方原因导致工程变更或暂停施工，应当及时通知乙方，并承担乙方遭受的合理损失。6.2乙方违约责任6.2.1未能按工期完成施工任务，每逾期一日，应当向甲方支付合同总价‰的违约金。6.2.2工程质量不符合约定标准，乙方应当返工或采取其他补救措施，费用由乙方承担。若返工后仍不符合要求，甲方有权解除合同，并要求乙方赔偿损失。第七条争议解决7.1因本合同履行过程中发生的争议，双方应当友好协商解决。协商不成的，任何一方均可向工程所在地有管辖权的人民法院提起诉讼。第八条其他条款8.1本合同未尽事宜，双方可另行签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。8.2本合同一式份，双方各执份，自双方签字盖章之日起生效。甲方（盖章）：法定代表人或授权代表签字：日期：