道路建设工程合作协议书

道路建设工程合作协议书甲方（发包方）：名称：[甲方公司全称]法定代表人：[甲方法人姓名]地址：[甲方公司地址]联系方式：[甲方联系电话]统一社会信用代码：[甲方代码]乙方（承包方）：名称：[乙方公司全称]法定代表人：[乙方法人姓名]地址：[乙方公司地址]联系方式：[乙方联系电话]统一社会信用代码：[乙方代码]鉴于甲方有道路建设工程需求，乙方具备相应的道路建设工程施工能力和资质，双方经友好协商，依据《中华人民共和国民法典》及相关法律法规的规定，达成以下合作协议：一、工程概况（一）工程名称[具体道路建设工程名称]（二）工程地点[详细工程地点]（三）工程内容1.道路基础处理，包括但不限于土方开挖、回填、压实，软基处理等。2.道路基层施工，如水泥稳定碎石基层铺设、级配碎石基层铺设等。3.道路面层施工，包括沥青混凝土面层摊铺、水泥混凝土面层浇筑等。4.道路附属设施建设，如路缘石安装、雨水井及排水管道铺设、交通标志标线设置等。（四）工程规模道路全长约[X]米，路幅宽度为[X]米，具体以施工图纸和设计文件为准。二、合作方式（一）甲方负责1.办理工程建设所需的各项审批手续，包括但不限于建设用地规划许可证、建设工程规划许可证、施工许可证等。2.提供工程施工所需的设计图纸和技术资料，并对乙方进行技术交底。3.按照合同约定的时间和方式支付工程款项。4.协调工程建设过程中的外部关系，为乙方施工创造良好的外部环境。（二）乙方负责1.按照甲方提供的设计图纸和技术要求，组织施工队伍进行道路建设工程的施工。2.自行采购工程施工所需的材料、设备和构配件，并确保其质量符合国家和地方相关标准及设计要求。3.严格按照施工规范和操作规程进行施工，确保工程质量和施工安全。4.负责施工现场的管理和协调，包括施工人员的管理、施工设备的调度等。5.按照合同约定的工期完成工程施工任务，并向甲方提交工程竣工验收报告。三、合同工期（一）开工日期本工程定于[具体开工日期]开工，如因不可抗力或甲方原因导致开工日期推迟的，工期相应顺延。（二）竣工日期本工程应于[具体竣工日期]竣工，总工期为[X]日历天。（三）工期延误1.因不可抗力因素（如自然灾害、战争等）导致工期延误的，双方互不承担责任，但乙方应及时通知甲方，并提供相关证明文件。2.因甲方原因（如未按时提供施工图纸、未及时支付工程款项等）导致工期延误的，工期相应顺延，甲方应承担因此给乙方造成的损失。3.因乙方原因导致工期延误的，乙方应承担违约责任，每延误一天，按照合同总价款的[X%]向甲方支付违约金。四、工程质量（一）质量标准本工程质量应符合国家和地方相关标准及设计要求，工程质量等级为[具体质量等级]。（二）质量保证1.乙方应建立健全质量管理体系，加强施工过程中的质量控制，确保工程质量符合合同约定的标准。2.乙方应按照国家和地方相关规定对工程进行质量检测和试验，并向甲方提供检测和试验报告。3.工程竣工后，乙方应提供[X]年的质量保修服务，自工程竣工验收合格之日起计算。在质量保修期内，乙方应免费承担因工程质量问题导致的维修责任。（三）质量验收1.工程施工过程中，乙方应按照施工进度及时通知甲方进行隐蔽工程验收和分项工程验收。验收合格后方可进行下一道工序的施工。2.工程竣工后，乙方应向甲方提交工程竣工验收报告，甲方应在收到报告后的[X]个工作日内组织相关部门进行竣工验收。3.工程竣工验收合格的，双方签署工程竣工验收报告；工程竣工验收不合格的，乙方应在甲方规定的时间内进行整改，直至验收合格为止。整改期间的费用由乙方承担。五、合同价款与支付（一）合同价款本工程合同总价款为人民币[X]元（大写：[大写金额]），此价款为含税价，包括但不限于工程施工费用、材料费用、设备费用、运输费用、税费等一切与本工程相关的费用。（二）支付方式1.合同签订后，甲方应在[X]个工作日内向乙方支付合同总价款的[X%]作为工程预付款，用于乙方采购工程材料和设备。2.工程进度达到[X%]时，甲方应在收到乙方提交的进度款申请报告后的[X]个工作日内支付合同总价款的[X%]作为工程进度款。3.工程竣工验收合格后，甲方应在收到乙方提交的竣工结算报告和完整的结算资料后的[X]个工作日内进行审核，并在审核完成后的[X]个工作日内支付至合同总价款的[X%]。4.剩余合同总价款的[X%]作为工程质量保证金，在质量保修期满后无质量问题的，甲方应在[X]个工作日内无息支付给乙方。六、双方权利义务（一）甲方权利义务1.权利对工程施工过程进行监督和检查，有权要求乙方对不符合质量要求的工程进行整改。按照合同约定的时间和方式对工程进行验收，对工程质量和工期进行评估。对乙方的施工行为进行管理和协调，有权要求乙方遵守施工现场的管理规定。2.义务按照合同约定的时间和方式支付工程款项。提供工程施工所需的设计图纸和技术资料，并对乙方进行技术交底。协调工程建设过程中的外部关系，为乙方施工创造良好的外部环境。保护乙方在施工过程中的合法权益，不得干涉乙方的正常施工活动。（二）乙方权利义务1.权利按照合同约定的时间和方式收取工程款项。要求甲方提供工程施工所需的设计图纸和技术资料，并对甲方的技术交底进行确认。对甲方的管理和协调工作提出合理建议和意见。2.义务按照甲方提供的设计图纸和技术要求进行施工，确保工程质量和施工安全。遵守施工现场的管理规定，服从甲方的管理和协调。保护施工现场的环境和公共设施，不得损坏周边建筑物和其他设施。及时向甲方报告工程施工进度和质量情况，接受甲方的监督和检查。七、违约责任（一）甲方违约责任1.甲方未按照合同约定的时间和方式支付工程款项的，每逾期一天，按照未支付金额的[X%]向乙方支付违约金。逾期超过[X]天的，乙方有权暂停施工，并要求甲方承担因此给乙方造成的损失。2.甲方未按照合同约定提供施工图纸和技术资料或进行技术交底的，导致乙方无法正常施工的，甲方应承担因此给乙方造成的损失，工期相应顺延。3.甲方因自身原因导致工程停工或无法继续施工的，应赔偿乙方因此遭受的全部损失，包括但不限于施工设备闲置费用、施工人员窝工费用、材料和设备的损失等。（二）乙方违约责任1.乙方未按照合同约定的工期完成工程施工任务的，每延误一天，按照合同总价款的[X%]向甲方支付违约金。逾期超过[X]天的，甲方有权解除合同，并要求乙方承担因此给甲方造成的损失。2.乙方未按照合同约定的质量标准进行施工，导致工程质量不符合要求的，乙方应负责无偿返工或修复，直至达到合同约定的质量标准为止。因返工或修复导致工期延误的，乙方应承担逾期违约责任。3.乙方未经甲方同意擅自转包或分包工程的，甲方有权解除合同，乙方应按照合同总价款的[X%]向甲方支付违约金，并承担因此给甲方造成的损失。八、争议解决本合同在履行过程中如发生争议，双方应首先友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权向有管辖权的人民法院提起诉讼。九、其他条款（一）保密条款双方应对在本合同签订和履行过程中知悉的对方商业秘密和技术秘密予以保密，未经对方书面同意，不得向任何第三方披露。（二）不可抗力因不可抗力事件导致本合同无法履行或部分无法履行的，双方互不承担违约责任，但应及时通知对方，并提供相关证明文件。双方应根据不可抗力事件的影响程度，协商决定是否继续履行合同或部分履行合同。（三）合同变更与解除1.经双方协商一致，可以变更