精装工程劳务合同协议书

精装工程劳务合同协议书甲方（发包方）：名称：[甲方公司全称]法定代表人：[甲方法人姓名]地址：[甲方公司地址]联系方式：[甲方联系电话]乙方（承包方）：名称：[乙方公司全称]法定代表人：[乙方法人姓名]地址：[乙方公司地址]联系方式：[乙方联系电话]鉴于甲方拟进行[工程名称]的精装工程，并有意将该工程的劳务部分发包给乙方，乙方具备相应的劳务作业资质和能力，愿意承接该劳务工程。根据《中华人民共和国民法典》及相关法律法规的规定，甲乙双方经友好协商，达成如下协议：一、工程概况（一）工程名称[工程名称]（二）工程地点[具体工程地点]（三）工程内容乙方负责完成该精装工程的以下劳务作业：1.室内墙面装饰：包括但不限于墙面基层处理（如抹灰、找平）、墙面饰面材料（如壁纸、乳胶漆、瓷砖等）的铺贴或涂刷。2.地面装饰：地面基层找平、各类地面材料（如木地板、地砖等）的铺设。3.天花板吊顶：吊顶龙骨的安装、吊顶面板（如石膏板、铝板等）的安装及表面处理。4.门窗安装：各类门窗（如木门、铝合金窗等）的安装、调试及密封处理。5.水电安装：室内给排水管道的铺设、电气线路的敷设、开关插座及灯具的安装等。6.其他装饰工程：如装饰线条的安装、卫生洁具的安装等，具体以施工图纸和甲方要求为准。（四）工程范围本工程劳务作业范围包括但不限于上述工程内容所涉及的所有施工区域，具体以甲方提供的施工图纸和现场交底为准。二、合同工期（一）开工日期[具体开工日期]（二）竣工日期[具体竣工日期]（三）工期总日历天数[工期天数]天。（四）工期延误1.因不可抗力因素（如自然灾害、战争等）导致工期延误的，工期相应顺延，双方互不承担违约责任。2.因甲方原因（如未按时提供施工图纸、未按时支付工程款等）导致工期延误的，工期相应顺延，甲方应承担由此给乙方造成的损失。3.因乙方原因导致工期延误的，乙方应承担违约责任，每延误一天，按照合同总价款的[X%]向甲方支付违约金。如延误工期超过[X]天，甲方有权解除本合同，并要求乙方承担因此给甲方造成的全部损失。三、合同价款及支付方式（一）合同价款本工程劳务作业的合同总价款为人民币[大写金额]元（小写：￥[具体金额]元）。该价款为固定总价，包括乙方完成本合同约定的全部劳务作业所需的人工费用、设备费用、材料费用（如有）、管理费用、利润、税金等一切费用，除本合同另有约定外，不再调整。（二）支付方式1.预付款：合同签订后[X]日内，甲方向乙方支付合同总价款的[X%]作为预付款，即人民币[大写金额]元（小写：￥[具体金额]元）。2.进度款：乙方每月[具体日期]向甲方提交上月完成的工程量报告，甲方在收到报告后[X]日内审核确认，并于确认后[X]日内向乙方支付已完成工程量对应价款的[X%]。3.竣工结算款：工程竣工经甲方验收合格后，乙方应在[X]日内提交竣工结算报告，甲方在收到报告后[X]日内审核完毕。审核确认后，甲方向乙方支付至合同总价款的[X%]。4.质量保证金：剩余合同总价款的[X%]作为质量保证金，在工程质保期满且无质量问题后[X]日内无息支付给乙方。四、双方权利和义务（一）甲方权利和义务1.权利有权对乙方的施工进度、质量、安全等进行监督检查，要求乙方按照施工图纸和相关规范进行施工。有权对乙方的施工人员进行管理，对不符合要求的施工人员，有权要求乙方更换。有权对工程变更进行决策，并要求乙方按照变更后的要求进行施工。2.义务按照合同约定的时间和方式向乙方支付工程款。在开工前[X]日内向乙方提供施工图纸、施工场地及施工所需的水、电等条件。组织相关人员对工程进行中间验收和竣工验收，并及时办理验收手续。协调与其他施工单位的关系，为乙方施工创造良好的施工环境。（二）乙方权利和义务1.权利按照合同约定的时间和方式收取工程款。有权要求甲方提供施工所需的图纸、技术资料等。对甲方提出的不合理要求，有权提出异议并要求甲方予以解释和说明。2.义务按照施工图纸、施工规范和甲方要求组织施工，确保工程质量和施工安全。按照合同约定的工期完成全部劳务作业，不得擅自延误工期。加强对施工人员的管理，遵守施工现场的各项规章制度，不得扰民和污染环境。负责施工过程中的材料、设备的保管和使用，不得浪费和损坏。按照国家和地方有关规定，为施工人员办理社会保险和意外伤害保险。在工程质保期内，对工程质量问题负责免费维修。五、工程质量及验收（一）工程质量标准本工程的质量标准应符合国家和地方现行的相关施工质量验收规范和标准，以及甲方提供的施工图纸和技术要求。（二）质量保证措施乙方应建立健全质量管理体系，加强对施工过程的质量控制，确保工程质量达到合同约定的标准。乙方应按照规定进行质量检验和试验，对隐蔽工程在隐蔽前应通知甲方进行验收，验收合格后方可进行下一道工序。（三）工程验收1.中间验收：在施工过程中，乙方完成某一阶段的施工任务后，应及时通知甲方进行中间验收。甲方应在收到通知后[X]日内组织验收，验收合格后方可进行下一阶段的施工。2.竣工验收：工程竣工后，乙方应向甲方提交竣工验收报告，甲方应在收到报告后[X]日内组织相关人员进行竣工验收。验收合格的，双方签署竣工验收报告；验收不合格的，乙方应在甲方规定的时间内进行整改，直至验收合格为止。（四）质量保修1.本工程的质保期为自工程竣工验收合格之日起[X]年。2.在质保期内，如出现质量问题，乙方应在接到甲方通知后[X]小时内到达现场进行维修。如乙方未按时到达现场，甲方有权自行组织维修，费用从质量保证金中扣除。六、安全生产与文明施工（一）安全生产1.乙方应遵守国家和地方有关安全生产的法律法规，建立健全安全生产管理制度，加强对施工人员的安全教育和培训，确保施工安全。2.乙方应为施工人员提供必要的安全防护用品和设施，如安全帽、安全带等。3.发生安全事故时，乙方应立即采取措施进行救援，并及时报告甲方和相关部门。乙方应承担因安全事故给甲方和第三方造成的损失。（二）文明施工1.乙方应遵守施工现场的文明施工规定，保持施工现场的整洁和卫生。2.乙方应合理安排施工时间，避免扰民。3.乙方应按照规定处理施工过程中产生的废弃物和建筑垃圾。七、违约责任（一）甲方违约责任1.甲方未按照合同约定的时间和方式向乙方支付工程款的，每逾期一天，按照应付未付金额的[X%]向乙方支付违约金。2.甲方因自身原因导致工程停工、窝工的，应承担乙方因此造成的损失。（二）乙方违约责任1.乙方未按照合同约定的工期完成工程的，应按照本合同第二条第（四）款的约定承担违约责任。2.乙方未按照合同约定的质量标准完成工程的，应负责无偿返工，直至达到合同约定的标准为止。如给甲方造成损失的，乙方应承担赔偿责任。3.乙方违反安全生产和文明施工规定的，甲方有权要求乙方限期整改，如乙方未按时整改或整改不符合要求的，甲方有权对乙方进行罚款，每次罚款金额为[X]元。八、争议解决本合同在履行过程中如发生争议，双方应首先友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权向合同签订地有管辖权的人民法院提起诉讼