煤场土建劳务承包协议书

煤场土建劳务承包协议书甲方（发包方）：名称：[甲方公司全称]法定代表人：[甲方法人姓名]地址：[甲方公司地址]联系方式：[甲方联系电话]乙方（承包方）：名称：[乙方公司全称]法定代表人：[乙方法人姓名]地址：[乙方公司地址]联系方式：[乙方联系电话]鉴于甲方拟将煤场土建工程的劳务部分发包给乙方，乙方具备相应的劳务承包资质和能力，愿意承接该劳务工程。根据《中华人民共和国民法典》及相关法律法规的规定，甲乙双方经友好协商，达成如下协议：一、工程概况（一）工程名称[煤场具体名称]土建劳务工程（二）工程地点[煤场详细地址]（三）工程内容1.土方工程包括煤场场地的平整，按照设计要求进行挖方、填方作业，确保场地标高符合设计标准。对挖出的土方进行合理堆放和处理，避免影响周边环境和后续施工。2.基础工程依据设计图纸进行基础的钢筋绑扎、模板安装和混凝土浇筑工作。保证基础的尺寸、强度和稳定性符合设计和规范要求。3.结构工程进行墙体砌筑、柱梁施工等结构作业，确保结构的整体性和安全性。严格控制施工质量，保证结构的垂直度、平整度等偏差在允许范围内。4.地面工程完成煤场地面的基层处理、面层铺设等工作，确保地面的平整度和耐磨性。按照设计要求设置伸缩缝，防止地面开裂。5.其他附属工程包括但不限于排水系统、消防设施基础等附属设施的施工。确保附属工程的施工质量和功能满足设计和使用要求。二、承包方式乙方以包人工、包部分辅助材料（详见附件一：辅助材料清单）、包小型施工设备（详见附件二：小型施工设备清单）的方式承包本工程的劳务作业。三、合同工期（一）开工日期[具体开工日期]（二）竣工日期[具体竣工日期]（三）工期总日历天数[X]天。乙方应按照合同约定的工期完成全部劳务作业，如遇不可抗力或甲方原因导致工期延误，经甲方确认后，工期相应顺延。四、合同价款及支付方式（一）合同价款本工程劳务承包合同总价款为人民币[X]元（大写：[大写金额]）。该价款为固定总价，除本合同另有约定外，不再调整。（二）支付方式1.预付款合同签订后[X]日内，甲方向乙方支付合同总价款的[X]%作为预付款，即人民币[X]元（大写：[大写金额]）。2.进度款乙方每月[X]日向甲方提交上月完成的工程量报告，甲方在收到报告后[X]日内进行审核确认，并在确认后的[X]日内支付上月完成工程量对应的劳务款的[X]%。3.竣工结算款工程竣工经甲方验收合格后，乙方在[X]日内提交竣工结算报告，甲方在收到报告后[X]日内进行审核。审核完成后，甲方向乙方支付至合同总价款的[X]%，即人民币[X]元（大写：[大写金额]）。4.质量保证金剩余合同总价款的[X]%作为质量保证金，即人民币[X]元（大写：[大写金额]），在工程质量保修期满后[X]日内无息支付给乙方。五、双方权利和义务（一）甲方权利和义务1.权利对乙方的施工进度、质量、安全等进行监督检查，有权要求乙方整改不符合要求的施工行为。按照合同约定对乙方完成的工程量进行审核和确认。在乙方严重违约的情况下，有权解除本合同。2.义务提供施工所需的施工图纸、技术要求等资料，并进行技术交底。按照合同约定的时间和方式支付劳务款。协调与其他施工单位的关系，为乙方施工创造良好的施工环境。及时组织工程验收。（二）乙方权利和义务1.权利按照合同约定收取劳务款。要求甲方提供施工所需的必要条件和资料。在甲方违约的情况下，有权要求甲方承担违约责任。2.义务按照施工图纸、技术要求和规范标准进行施工，确保工程质量和施工安全。组织足够的施工人员和设备，按照合同约定的工期完成劳务作业。服从甲方的现场管理，遵守甲方的各项规章制度。对施工过程中发生的安全事故承担相应的责任，并负责处理相关事宜。负责施工场地的清理和环境保护工作，做到工完场清。六、工程质量（一）质量标准本工程的质量标准应符合国家和地方相关的施工质量验收规范和标准，以及设计文件的要求。工程质量应达到合格标准，如因乙方原因导致工程质量不合格，乙方应负责无偿返工，直至达到合格标准，由此造成的工期延误和费用增加由乙方承担。（二）质量检验1.乙方应在施工过程中进行自检、互检和交接检，确保每道工序的质量符合要求。2.甲方有权对乙方的施工质量进行随时检查，发现质量问题有权要求乙方立即整改。3.工程竣工后，乙方应向甲方提交工程质量验收报告，甲方应在收到报告后[X]日内组织验收。七、安全施工（一）安全责任乙方应遵守国家和地方有关安全生产的法律法规，制定并落实安全生产规章制度和操作规程，确保施工安全。乙方对施工过程中的安全事故承担全部责任，如因乙方原因导致甲方或第三方人身伤亡或财产损失的，乙方应承担相应的赔偿责任。（二）安全措施1.乙方应为施工人员配备必要的安全防护用品和设施，并确保其正确使用。2.乙方应定期对施工人员进行安全教育培训，提高施工人员的安全意识和自我保护能力。3.乙方应在施工现场设置明显的安全警示标志，采取必要的安全防护措施，防止发生安全事故。八、违约责任（一）甲方违约责任1.如甲方未按照合同约定的时间和方式支付劳务款，每逾期一日，应按照未支付金额的[X]%向乙方支付违约金。2.如因甲方原因导致工程停工、窝工的，甲方应赔偿乙方因此造成的损失。（二）乙方违约责任1.如乙方未按照合同约定的工期完成劳务作业，每逾期一日，应按照合同总价款的[X]%向甲方支付违约金。逾期超过[X]日的，甲方有权解除本合同，并要求乙方承担相应的赔偿责任。2.如乙方施工质量不符合合同约定的标准，乙方应负责无偿返工，直至达到合格标准。如因乙方返工导致工期延误的，乙方应按照上述工期逾期的违约责任承担违约金。3.如乙方违反安全施工规定，导致发生安全事故的，乙方应承担全部责任，并按照合同总价款的[X]%向甲方支付违约金。九、争议解决本合同在履行过程中如发生争议，甲乙双方应首先友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权向合同签订地有管辖权的人民法院提起诉讼。十、其他条款（一）合同生效本合同自甲乙双方签字（或盖章）之日起生效。（二）合同份数本合同一式两份，甲