2025年监理工程师之土木建筑目标控制题库500道【历年真题】

2025年监理工程师之土木建筑目标控制题库500道第一部分单选题(300题)1、某建设工程项目的设备及工器具购置费为2500万元，建筑安装工程费为2000万元，工程建设其他费为1500万元，基本预备费率为10％，则该项目的基本预备费为()万元。

A.200

B.400

C.600

D.450

【答案】：C2、关于双代号网络计划中关键线路和关键工作的表述，正确的是（）。

A.两端为关键节点的工作一定是关键工作

B.在关键线路上不可能有虚工作存在

C.各项工作的持续时间总和最小的就是关键线路

D.当网络计划的计划工期等于计算工期时，总时差为零的工作就是关键工作

【答案】：D3、下列关于分包单位的质量验收的表述中，错误的是（）。

A.验收时，总包单位应派人参加

B.验收合格后，分包单位应将相关的质量控制资料移交给总包单位

C.建设单位组织单位工程质量验收时，分包单位负责人不必参加验收

D.分包单位应对所承包的工程项目进行自检

【答案】：C4、对于可分期分批建设并投入使用的大型建设项目，确定施工进度分解目标、安排各项工程进度计划时应遵循的原则是（）。

A.尽早提供可动用单元

B.尽早安排主体工程

C.尽量推迟附属配套工程

D.尽量推迟规模较大的主体工程

【答案】：A5、实施建设工程所需要的设备和材料是根据设计而来的。设计单位必须提出（），以便进行加工订货或购买。

A.采购清单

B.设备清单

C.设备资料

D.采购资料

【答案】：B6、在施工过程中，为了加快施工进度，施工单位可采取的技术措施包括()

A.采用更先进的施工方法

B.增加每天的施工时间

C.实施强有力的施工调度

D.增加施工作业面

【答案】：A7、某分项工程招标工程量清单数量为1000m3,施工中由于设计变更调整为1200m3，该分项工程招标控制价单价为300元/m3，投标报价单价为360元/m3，根据《建设工程工程量清单计价规范》，该分项工程的结算款为（）元。

A.420000

B.429000

C.431250

D.432000

【答案】：C8、工程保修阶段监理单位的主要工作是（）。

A.编制保修实施细则

B.保修责任界定

C.审查保修实施方案

D.编制保修资料

【答案】：B9、某工业项目进口一批生产设备，CIF为200万美元，银行财务费费率为5‰，外贸手续费费率为15％，进口关税税率为20％，增值税税率为13％，美元兑人民币汇率为1：8.3，则这批设备应纳的增值税为（）万元人民币。

A.412.42

B.408.00

C.342.31

D.258.96

【答案】：D10、施工单位编制的施工组织设计应经施工单位（）审核签认后，方可报送项目监理机构审查。

A.法定代表人

B.技术负责人

C.项目负责人

D.项目技术负责人

【答案】：B11、（2021年真题）监理单位质量管理体系运行中，定期召开监理例会体现了（）的要求。

A.文件标识与控制

B.产品质量追踪检查

C.物资管理

D.内部审核

【答案】：B12、单代号搭接网络计划中，时距是指相邻两项工作之间的（）。

A.时间间隔

B.时间差值

C.机动时间

D.搭接时间

【答案】：B13、某工程有4个设计方案，方案一的功能系数为0．61，成本系数为0．55；方案二的功能系数为0．63，成本系数为0．60；方案三的功能系数为0．62，成本系数为0．57；方案四的功能系数为0．64，成本系数为0．56。根据价值工程原理确定的最优方案为（）。

A.方案一

B.方案二

C.方案三

D.方案四

【答案】：D14、已知某网络计划中工作M的自由时差为1天，总时差为4天。通过检查分析，发现该工作的实际进度拖后，且影响总工期1天。在其它工作均正常的前提下，工作M的实际进度拖后（）天。

A.1

B.4

C.5

D.6

【答案】：C15、根据《建设工程监理规范》GB／T50319—2013，项目监理机构应将已审核签认的施工组织设计报送()。

A.工程质量监督机构

B.建设单位

C.监理单位

D.施工单位

【答案】：B16、采用S曲线比较法进行实际进度与计划进度比较时，可以明显地看出（）。

A.某一工作的实际进度情况

B.某一工作完成工作量情况

C.导致进度拖延的某一具体工作

D.项目总的实际进展情况

【答案】：D17、下列成本加酬金合同计价形式中，最难以控制成本的是（）。

A.成本加固定百分比酬金合同

B.成本加固定金额酬金合同

C.成本加奖罚合同

D.最高限额成本加固定最大酬金

【答案】：A18、对同一厂家，同一类型且未超过30t的一批成型钢筋，检验外观质量与尺寸偏差时所采取的抽样方法和抽取数量是（）。

A.随机抽取3个成型钢筋试体

B.随机抽取2个成型钢筋试体

C.随抽取1个成型钢筋试体

D.全数检查所有成型钢筋

【答案】：A19、根据《建设工程工程量清单计价规范》GB50500－2013的规定，下列合同价款调整的因素中，属于物价变化类的包括（）。

A.索赔

B.暂估价

C.计日工

D.不可抗力

【答案】：B20、工程施工过程中，为加快施工进度可采取的技术措施是（）。

A.增加工作面，组织更多的施工队伍

B.对所采取的技术措施给予经济补偿

C.采用更先进的施工方法

D.改善外部配合材料

【答案】：C21、根据《建筑工程施工质量验收统一标准》，节能工程质量验收应由（）组织。

A.安装单位技术负责人

B.总监理工程师

C.施工单位项目负责人

D.专业监理工程师

【答案】：B22、根据《建设工程工程量清单计价规范》GB50500－2013，工程量清单应由（）编制。

A.受建设主管部门认可的质量监督机构

B.招标人委托的具有相应资质的工程造价咨询人

C.招标人委托的具有招标代理资质的中介机构

D.受造价协会认可的专家组

【答案】：B23、某批钢丝需要进场检验，该批钢丝共计35盘，外观全部合格，则应至少从（）盘中进行取样送检。

A.2

B.6

C.1

D.5

【答案】：B24、（2020年真题）工作A有B、C两项紧后工作，A、B之间的时间间隔为3天，A、C之间的时间间隔为2天，则工作A的自由时差是（）天。

A.1

B.2

C.3

D.5

【答案】：B25、（）应督促承包单位精心地组织施工，挖掘各方面潜力，节约资源消耗，仍可以收到节约投资的明显效果。

A.监理单位

B.施工单位

C.设计单位

D.发包单位

【答案】：A26、在工程网络计划中，工作A的持续时间为4天，工作A的三项紧后工作的最迟开始时间分别为第22天、第19天和第17天，则工作A的最迟开始时间是第（）天。

A.11

B.13

C.15

D.17

【答案】：B27、根据ISO质量管理体系标准，工程质量单位应以（）为框架，制定具体的质量目标。

A.质量计划

B.质量方针

C.质量策划

D.质量要求

【答案】：B28、国家机构实行工作责任制原则，下列哪些选项体现了这一原则

A.全国人大和地方各级人大都由民主选举产生

B.每一人大代表都要受到原选举单位的监督

C.人民法院和人民检察院都实行集体负责制

D.中央军委对全国人大及其常委会负责

【答案】：B29、（2021年真题）根据《卓越绩效评价准则》，采用卓越绩效模式的驱动力来自（）。

A.标准化导向

B.市场竞争

C.市场准入

D.符合性评审

【答案】：B30、当前在BIM工具软件之间进行BIM数据交换可使用的标准数据格式是()。

A.GDL

B.IF

C.DXF

D.RFA

【答案】：B31、设计方项目管理的目标包括设计的()。

A.成本目标

B.进度目标

C.质量目标

D.维护目标E项目建设的投资目标

【答案】：A32、下列哪一个部门负责解释工程建设强制性标准？()

A.标准批准部门

B.标准编制部门

C.标准编制部门的上级行政主管部门

D.标准编制部门的下属技术部门

【答案】：A33、某分项工程有8个施工过程，分为3个施工段组织固定节拍流水施工。各施工过程的流水节拍均为4天，第三与第四施工过程之间工艺间歇为5天，该工程工期是（）天。

A.27

B.29

C.40

D.45

【答案】：D34、对于特别重要的设备，监造人员直接进入设备制造厂的制造现场，成立相应的监造小组，编制监造规划，实施设备制造质量控制的方式是（）。

A.巡回监控

B.设置质量控制点监控

C.旁站监控

D.驻厂监造

【答案】：D35、针对同一个项目的BIM技术应用，各自的关注点和职责也不尽相同。例如，业主单位会更多关注()。

A.整体项目的

B.IM技术应用部署和开展B设计阶段的BIM技术应用

C.施工阶段的B.IM技术应用

D.整体项目的成本和造价

【答案】：A36、（2020年真题）某进口设备，装运港船上交货价（FOB）10万美元，国外运费1万美元，国外运输保险费0.029万美元，关税税率10%，银行外汇牌价为1美元=7.10元人民币，没有消费税。则该进口设备计算增值税时的组成计税价格为（）万元人民币。

A.71.21

B.78.31

C.78.83

D.86.14

【答案】：D37、某混凝土工程，9月份计划工程量为5000m3，计划单价为400元／m3；而9月份实际完成工程量为4000m3，实际单价为410元／m3，则该工程9月份的进度偏差为（）万元。

A.-36

B.36

C.-40

D.40

【答案】：C38、对涉及技术领域广泛、问题复杂、仅依据合同约定难以决策的工程质量缺陷，应选用的辅助决策方法是（）

A.专家论证法

B.方案比较法

C.试验验证法

D.定期观测法

【答案】：A39、某基础工程由于“献礼”要求而缩短了工期，工人不能按规定的操作程序进行施工，致使回填土工程质量不合格，其应为（）所致。

A.违背建设程序的原因

B.施工与管理不到位的原因

C.地质勘察失真的原因

D.片面追求进度的原因

【答案】：A40、某桥梁工程桩基施工过程中，由于操作平台整体倒塌导致2人死亡，8人重伤，直接经济损失500万元，根据事故造成的后果，该事故属于（）。

A.一般事故

B.重大事故

C.较大事故

D.特别重大事故

【答案】：A41、审查建筑地基基础工程土方开挖施工方案，要求土方开挖的顺序、方法必须与设计工况相一致，并遵循（）的原则。

A.开槽支撑，先撑后挖，分层开挖，严禁超挖

B.开槽支撑，边撑边挖，分层开挖，严禁超挖

C.开槽支撑，先撑后挖，分层夯实，严禁超挖

D.开槽支撑，先挖后撑，分层开挖，严禁超挖

【答案】：A42、砌筑砂浆试块强度验收的合格标准中，同一验收批砂浆试块抗压强度的最小一组平均值应大于或等于设计强度等级值的（）。

A.80%

B.85%

C.90%

D.95%

【答案】：B43、在现场施工准备质量控制中，（）采购的主要设备由建设单位、施工单位、项目监理机构进行开箱检查，并由三方在开箱检查记录上签字。

A.建设单位

B.施工单位

C.安装单位

D.分包单位

【答案】：A44、采用标号法时，网络计划的（）就是网络计划终点节点的标号值。

A.计算工期

B.要求工期

C.计划工期

D.实际工期

【答案】：A45、下列不属于工程项目质量控制系统内容的是（）。

A.组织机构

B.工作制度

C.监理程序

D.质量标准

【答案】：D46、质量管理体系认证一般要经过的程序不包括（）。

A.递交申请

B.资质审核

C.签订合同

D.监督

【答案】：B47、在勘察现场作业的质量控制中，监理工程师应对（）进行检查。

A.现场质量管理体系

B.勘察方案

C.督促勘察单位完成工作内容

D.勘察成果报告

【答案】：C48、项目监理机构根据会议内容和协调结果编写监理例会会议纪要并由与会各方签字确认，会议纪要须经（）批准签发后分发给各单位。

A.建设单位项目负责人

B.总监理工程师

C.专业监理工程师

D.监理员

【答案】：B49、与相关方的关系影响着组织的绩效，为达到持续的成功，组织应管理与其有关各相关方的关系。这体现了质量管理中的（）原则。

A.以顾客为关注焦点

B.关系管理

C.领导作用

D.全员参与

【答案】：B50、按照工程质量事故处理程序要求，监理工程师在质量事故发生后签发《工程暂停令》的同时，应要求施工单位在()小时内写出质量事故报告。

A.12

B.24

C.36

D.48

【答案】：B51、为了确保工程质量，施工单位必须建立完善的自检体系，自检体系中可不包括()。

A.自检

B.抽检

C.交接检

D.专检

【答案】：B52、根据《建设工程量清单计价规范》（GB50500-2013），分部分项工程清单综合单价应包含（）以及一定范围内的风险费用。

A.人工费、材料和工程设备费、施工机具使用费、企业管理费、利润

B.人工费、材料费、施工机具使用费、企业管理费、规费

C.人工费、材料和工程设备费、施工机具使用费、规费、利润、税金

D.材料费、工程设备费、施工机具使用费、规费、税金、企业管理费

【答案】：A53、某建设项目，静态投资3460万元，建设期贷款利息60万元，涨价预备费80万元，流动资金800万元。则该项目的建设投资为（）万元。

A.3520

B.3540

C.3600

D.4400

【答案】：B54、某工程施工至2020年6月底，经统计分析：已完工作预算投资2500万元，已完工作实际投资2800万元，计划工作预算投资2600万元。该工程此时的投资绩效指数为（）。

A.0.89

B.0.96

C.1.04

D.1.12

【答案】：A55、施工单位的计划系统中，施工准备的工作内容通常包括（）。

A.技术准备

B.确定进场人员

C.确定项目经理

D.确定供货单位

【答案】：A56、收到施工单位报送的单位工程竣工验收报审表及相关资料后，（）应组织监理人员进行工程质量竣工预验收。

A.建设单位法人代表

B.建设单位现场代表

C.总监理工程师

D.专业监理工程师

【答案】：C57、下列表述中哪一项是正确的？

A.法院因被告人系精神病人，不能辨认自己行为而不予刑事处罚的，应当宣告被告人无罪

B.法院宣告被告人无罪后，检察院根据新的事实证据材料重新起诉的，法院应当依法受理

C.法院在庭前审查时对于不属于本案管辖的案件，可以移送有管辖权的法院

D.检察院以抢劫罪提起公诉，法院审理后查明被告人构成抢夺罪，法院应当建议检察院改变起诉罪名，不能直接以抢劫罪定罪

【答案】：B58、采用列表进比度较的法比进较行，实下际列进说度法与正计确划的是（）。

A.如果工作尚有总时差大于原有总时差，说明该工作实际进度拖后

B.如果工作尚有总时差小于原有总时差，说明该工作实际进度超前

C.如果工作尚有总时差小于原有总时差，且为负值，则实际进度影响总工期

D.如果工作尚有总时差与原有时差相等，则说明实际进度超前

【答案】：C59、政府、勘察设计单位、建设单位都要对工程质量进行控制，按控制的主体划分，政府属于工程质量控制的（）。

A.自控主体

B.外控主体

C.间控主体

D.监控主体

【答案】：D60、（2020年真题）工程发生质量事故后，应由（）签发《工程暂停令》。

A.建设单位项目负责人

B.总监理工程师

C.施工单位项目经理

D.设计负责人

【答案】：B61、某进口设备按人民币计算，离岸价830万元，到岸价920万元，银行财务费4.15万元，外贸手续费13.8万元，增值税198.72万元，进口设备检验鉴定费3万元，进口关税率20％。则该进口设备的抵岸价为()万元。

A.1212.67

B.1215.67

C.1320.67

D.1323.67

【答案】：C62、某工程有3个施工过程，分3个施工段组织固定节拍流水施工，流水节拍为2天。各施工过程之间存在2天的工艺间歇时间，则流水施工工期为（）天。

A.10

B.12

C.14

D.16

【答案】：C63、（）反映整个工程项目及各分部、分项工程材料的需用量，亦称工程项目材料分析。

A.总需求计划

B.一次性需求计划

C.前期需求计划

D.各计划期需求计划

【答案】：B64、质量管理体系的有效运行中，持续改进到位的关键是（）。

A.人员的培训

B.文件规定

C.管理

D.审核

【答案】：D65、对平行检验不合格的施工质量，项目监理机构应签发（），要求施工单位在指定的时间内整改并重新报验。

A.整改通知单

B.监理通知单

C.暂停令

D.重新报验单

【答案】：B66、下列关于箍筋的说法，正确的是（）。

A.箍筋的末端应按设计要求做弯钩

B.对一般结构构件，箍筋弯钩的弯折角度不应小于135°

C.对有抗震设防专门要求的结构构件，箍筋弯钩的弯折角度不应小于180°

D.圆形箍筋两末端均应做不小于90°的弯钩

【答案】：A67、某进口设备离岸价为280万元，国际运费率为10%，海上保险费率为0.5%，关税税率为20%，则该设备的到岸价价格为（）万元。

A.309.40

B.309.55

C.336.67

D.337.35

【答案】：B68、单代号搭接网络计划中，时距是指相邻两项工作之间的（）。

A.时间间隔

B.时间差值

C.机动时间

D.搭接时间

【答案】：B69、每个作业的工人或每台施工机械所需工作面的大小，取决于（）。

A.划分施工段的数目

B.安全施工的要求

C.单位时间内其完成的工程量和安全施工的要求

D.单位时间内其完成的工程量

【答案】：C70、当初步设计达到一定深度、建筑结构比较明确时，宜采用()编制建筑工

A.预算单价法

B.概算指标法

C.类似工程预算法

D.扩大单价法

【答案】：D71、某住宅工程项目设计深度不够，其结构特征与概算指标的结构特征局部有差别，编制设计概算时，宜采用的方法是（）。

A.扩大单价法

B.修正的概算指标法

C.概算指标法

D.预算单价法

【答案】：B72、在工程施工质量验收活动中，（）向建设单位提交工程竣工报告，申请工程竣工验收。

A.监理机构

B.施工单位

C.质检机构

D.行政主管部门

【答案】：B73、某工程网络计划中工作B的持续时间为4天，其两项紧前工作的最早完成时间分别为第7天和第9天，则工作B的最早完成时间为第（）天。

A.6

B.8

C.11

D.13

【答案】：D74、双代号网络计划中，关键工作是指()的工作。

A.总时差最小

B.自由时差为零

C.时间间隔为零

D.时距最小

【答案】：A75、某工程施工至2017年12月底，经统计分析：已完工作预算投资480万元，已完工作实际投资510万元，计划工作预算投资450万元，该工程此时的投资绩效指数为（）。

A.0.88

B.0.94

C.1.06

D.1.07

【答案】：B76、在工程项目开工前，项目监理机构应审查施工单位报审的施工总进度计划和阶段性施工进度计划，提出审查意见，并应由总监理工程师审核后报（）。

A.建设单位

B.设计单位

C.施工单位

D.勘察单位

【答案】：A77、公路工程的沥青面层厚度误差超过了规范允许的范围，可采用弯沉试验，检查路面的整体强度，这种方法属于工程质量事故处理方案中的（）。

A.试验验证

B.定期观测

C.专家论证

D.方案比较

【答案】：A78、在有节奏流水施工中，各施工过程的流水节拍都相等的流水施工，也称为（）。

A.异步距异节奏流水施工

B.异节拍流水施工

C.异节奏流水施工

D.固定节拍流水施工

【答案】：D79、根据《建筑工程施工质量验收统一标准》，负责组织分项工程验收的人员是（）。

A.专业监理工程师

B.施工单位项目技术负责人

C.建设单位现场负责人

D.总监理工程师

【答案】：A80、在单位工程的质量验收中，对于涉及结构安全和使用功能的分部工程应进行()

A.见证取样检测

B.主控项目的复查

C.抽样检测

D.检验资料的复查

【答案】：D81、下列属于BIM工程师发展方向的是()。

A.BIM与投标

B.BIM与设计

C.BIM与运维

D.BIM与造价

E.BIM与施工

【答案】：A82、施工质量验收中，检验批质量验收记录应由()填写验收结论并签字认可。

A.施工单位专职质检员

B.施工单位项目经理

C.专业监理工程师

D.总监理工程师

【答案】：C83、在项目财务评价中，当借款偿还期()时，即认为方案具有清偿能力。

A.小于基准投资回收期

B.大于基准投资回收期

C.小于贷款机构要求期限

D.大于贷款机构要求期限

【答案】：C84、下列关于净高9.6m门厅的建筑面积计算方法，说法正确的是（）。

A.净高9.6m的门厅按一层计算建筑面积

B.门厅内回廊应按自然层面积计算建筑面积

C.门厅内回廊净高在2.2m及以上者应计算1/2面积

D.门厅内回廊净高不足2.2m者应不计算面积

【答案】：A85、网络计划中，工作自由时差是本工作可以利用的机动时间，但其前提是（）。

A.不影响紧后工作最迟开始

B.不影响紧后工作最早开始

C.不影响紧后工作最早完成

D.不影响后续工作最早完成

【答案】：B86、城市轨道交通建设项目工程验收工作由（）组织，相关单位参加组成验收组。

A.建设单位

B.监理单位

C.运营单位

D.政府有关部门

【答案】：A87、工程项目质量控制系统是以（）为对象，由项目监理机构负责建立的面向监理项目开展质量控制的工作体系。

A.分项工程

B.分部工程

C.单位工程

D.工程项目

【答案】：D88、现场签证工作完成后的（）d内，承包人应按照现场签证内容计算价款，报送发包人确认后，作为增加合同价款，与进度款同期支付。

A.7

B.14

C.21

D.28

【答案】：A89、下列不属于认证机构进行第一阶段审核的目的是（）。

A.审核监理单位的管理体系文件

B.审查第二阶段审核所需资源的配置情况

C.为策划第二阶段审核提供关注点

D.评价监理单位管理体系实施的情况和有效性

【答案】：D90、某工程合同工期为13个月，绘制的工程网络计划计算工期为10个月。经综合分析确定的计划工期为11个月，则工程网络计划中关键工作的总时差是（）个月。

A.0

B.1

C.2

D.3

【答案】：C91、关于盗窃罪，下列哪些说法是正确的（A、B、D选项不考虑数额）？

A.甲以不法所有为目的，从汽车上将乙的皮箱扔到偏僻路段，打算中途下车再捡回该财物，但甲拾取时发现被人捡走了皮箱，甲属于盗窃罪未遂

B.甲到乙家作客，将乙的戒指藏在乙家阳台上花盆的泥土里，以便事后找机会取走的，甲成立盗窃罪既遂

C.甲去某公司财务室盗窃财物，将保险柜撬开后，发现其中只有100元现金，没有其他财物，甲仍然取走100元现金后逃走的，甲成立盗窃未遂

D.乙乘坐出租车，下车后准备到后备箱提取行李，出租车司机甲驾车迅速离开获取乙行李的，由于甲开车逃离时财物仍然属于乙占有，甲成立盗窃罪

【答案】：B92、对承包单位提出的见证取样送检的试验室，监理工程师应()

A.提出担保要求

B.进行实地考察

C.提供试验计划

D.规定试验设备

【答案】：B93、在建设工程项目总投资组成中的基本预备费主要是为（）而预留的。

A.建设期内材料价格上涨增加的费用

B.因施工质量不合格返工增加的费用

C.设计变更增加工程量的费用

D.因业主方拖欠工程款增加的承包商贷款利息

【答案】：C94、工程设计质量管理的主要工作内容不包括下列（）。

A.设计单位选择

B.起草设计任务书

C.起草设计合同

D.起草投资方案

【答案】：D95、某建设项目静态投资为10000万元，项目建设前期年限为1年，建设期为2年，第一年完成投资40%，第二年完成投资60%。在年平均价格上涨率为6%的情况下，该项目涨价预备费应为（）万元。

A.666.3

B.981.6

C.1306.2

D.1640.5

【答案】：C96、（2020年真题）民用建筑工程设计方案适用性评价时，建筑基地内人流、车流和物流是否合理分流，属于（）评价的内容。

A.场地设计

B.建筑物设计

C.规划控制指标

D.绿色设计

【答案】：A97、（2022年真题）某地下工程，计划到11月份累计开挖土方2万m3，预算单价95元/m3，经确认，到11月份实际累计开挖土方2.5万m3，实际单价90元/m3，该工程此时的进度绩效指数为（）。

A.0.80

B.0.95

C.1.06

D.1.25

【答案】：D98、根据公务员法的有关规定，以下不符合公务员录用条件的是：

A.张某曾经因寻衅滋事被劳动教养一年

B.李某是美籍华人，但系香港特别行政区永久性居民

C.王某曾经被市劳动局辞退

D.赵某曾经因交通肇事罪被判处三年有期徒刑

【答案】：B99、某混凝土结构工程，合同计划价为1000万元。5月底拟完成合同计划价的80%，实际完成合同计划价的70%，5月底实际结算工程款750万元，则5月底的投资偏差和进度偏差分别为()

A.超支100万元、超前50万元

B.超支50万元、拖后100万元

C.节约50万元、拖后100万元

D.节约100万元、超前50万元

【答案】：B100、建设工程质量事故的等级是以（）为标准划分的。

A.直接经济损失和人员伤亡数量

B.违法行为严重程度

C.工程项目的规模

D.永久质量缺陷对结构安全的影响程度

【答案】：A101、1240厚承重墙体最上一皮砖的砌筑，应采用的砌筑方法为()。

A.整砖顺砌

B.整砖丁砌

C.一顺一丁

D.三顺一丁

【答案】：B102、在工程施工组织方式中，流水施工方式具有的特点是（）。

A.充分利用工作面进行施工

B.工期短

C.有利于资源供应的组织

D.不能实现专业化施工

【答案】：C103、大成股份有限股份公司因制造伪劣产品被所在市工商局吊销企业营业执照，并罚款15万元，大成公司不服申请行政复议，行政复议机关认为大成公司确实构成制造伪劣产品，决定维持吊销营业执照的行政处罚，并对其处以罚款18万元。大成公司不服，拟提起行政诉讼。请回答下列99-100题

A.尽管该省政府规章规定对实行省以下垂直管理的机关的行为不服的只能向上一级主管部门申请行政复议，大成公司仍有权选择向上一级工商行政管理部门或者本级政府申请复议

B.行政复议机关的决定是正确的，其有权撤销或者改变下级行政机关的行政处罚决定

C.在行政复议决定作出前，大成公司不得提起行政诉讼

D.人民法院应当撤销行政复议机关的决定

【答案】：D104、调整建设建工设程工进程度，计可划以时通，过对（于）大改型变某些工作之间的逻辑关系。

A.组织平行作业

B.增加资源投入

C.提高劳动效率

D.设置限制时间

【答案】：A105、现行计量规范的项目编码由十二位数字构成，其中第五至第六位数字为（）。

A.专业工程码

B.附录分类顺序码

C.分部工程顺序码

D.清单项目名称顺序码

【答案】：C106、有A，B两项连续工作其最早开始时间分别为4天和10天，持续时间分别为4天和5天，则A工作的自由时差是（）天。

A.2

B.3

C.4

D.5

【答案】：A107、当承包单位的施工进度拖后而又不采取补救措施时，项目监理机构可采用的处理方法是（）。

A.拒绝签署工程进度款支付凭证

B.中止施工承包合同

C.延长施工进度计划工期

D.提起误期损失赔偿诉讼

【答案】：A108、根据《建设工程工程量清单计价规范》，分部分项工程项目清单中的分项工程项目名称顺序码的数位是（）。

A.三至四位

B.五至六位

C.七至九位

D.十至十二位

【答案】：C109、建筑地面工程施工中，下列各材料铺设时环境温度的控制规定，哪项是错误的？()

A.采用掺有水泥、石灰的拌和料铺设时不应低于5℃

B.采用石油沥青胶黏剂铺贴时不应低于5℃

C.采用有机胶黏剂粘贴时不应低于10℃

D.采用砂、石材料铺设时不应低于-5℃

【答案】：D110、质量合格的材料、构配件进场后，到其使用或安装时通常要经过一定的时间间隔。在此时间里，（）应对施工单位在材料、半成品、构配件的存放、保管及使用期限实行监控。

A.建设单位现场代表

B.总监理工程师

C.监理员

D.专业监理工程师

【答案】：D111、用于项目财务生存能力分析的指标是()。

A.项目投资财务净现值

B.投资各方财务内部收益率

C.项目偿债备付率

D.项目净现金流量

【答案】：D112、在工程施工质量验收活动中，（）是建筑工程质量验收划分中的最小验收单位。

A.单位工程

B.分部工程

C.分项工程

D.检验批

【答案】：D113、对总体中的全部个体进行编号，然后抽签、摇号确定中选号码，相应的个体即为样品。这种抽样方法称为（）。

A.完全随机抽样

B.分层抽样

C.机械随机抽样

D.多阶段抽样

【答案】：A114、工程建设过程中，（）阶段对项目的建设方案做出决策，使项目的建设充分反映业主的意愿，并与地区环境相适应。

A.项目可行性研究

B.项目决策

C.工程勘察、设计

D.工程施工

【答案】：B115、某企业向银行借款，甲银行年利率7.8%，每年计息一次；乙银行年利率7.5%，每季度计息一次，则（）。

A.甲银行实际利率低于乙银行实际利率

B.甲银行实际利率高于乙银行实际利率

C.甲乙两银行实际利率相同

D.甲乙两银行的实际利率不可比

【答案】：B116、前锋线明显地反映出检查日有关工作实际进度与计划进度的关系，当工作实际进度点位置在检查日时问坐标右侧表示（）。

A.该工作实际进度与计划进度一致

B.该工作实际进度超前

C.该工作实际进度落后

D.无明显意义

【答案】：B117、FIDIC合同条件下，工程费用支付的必要条件之一是()

A.工程施工已经全部完成

B.承包商的工作使工程师满意

C.工程进度符合工程师的要求

D.变更项目已经工程师审核

【答案】：B118、关于工程网络计划中工作总时差的说法，正确的是（）。

A.工作总时差在任何情况下均不会小于其自由时差

B.利用工作总时差必然会减小其后续工作的总时差

C.工作总时差是其紧后工作自由时差的构成部分

D.以终点节点为完成节点的工作总时差必然为零

【答案】：A119、下列措施中，属于投资控制组织措施的是（）。

A.明确管理职能分工

B.重视设计多方案选择

C.审核竣工结算

D.采取节约投资的奖励措施

【答案】：A120、为确保工程质量事故的处理效果，凡涉及结构承载力等使用和其他重要性能的处理工作，常需做（）工作。

A.常规的检测

B.试验验证

C.必要的试验和检验鉴定

D.方案论证

【答案】：C121、网络计划中，工作自由时差是指()。

A.在不影响紧后工作最早开始时间的前提下，本工作所具有的机动时间

B.在不影响紧后工作最迟完成时间的前提下，本工作所具有的机动时间

C.在不影响总工期的前提下，本工作所具有的机动时间

D.在不影响紧前工作最早完成时间的前提下，本工作所具有的机动时间

【答案】：A122、为把质量隐患消灭在萌芽状态，在（）的验收时就应及时发现并处理不合格的施工质量。

A.检验批

B.分项工程

C.子分部工程

D.分部工程

【答案】：A123、下列标准中，属于由国家或部门统一制定，用以作为检验和验收工程项目质量水平所依据的技术法规性文件是（）。

A.混凝土结构工程施工质量验收规范

B.电焊操作规程

C.混凝土施工操作规程

D.砌体操作规程

【答案】：A124、对平行检验不合格的施工质量，项目监理机构应签发（），要求施工单位在指定的时间内整改并重新报验。

A.工程暂停令

B.监理通知单

C.监理工程师函

D.整改通知单

【答案】：B125、在施工进度计划实施过程中，为缩短工程总工期，可以采用的技术措施有（）。

A.采用更先进的施工方法

B.改善外部配合条件

C.改善劳动条件

D.增加每天的施工时间

【答案】：A126、与“卓越绩效”模式相比，ISO9000质量管理体系的导向是（）。

A.成熟度评价

B.标准化管理

C.全过程控制

D.战略管理

【答案】：B127、单位工程验收时，对主要功能还须进行抽查，抽查项目是在检查资料文件的基础上由（）商定。

A.监理和建设单位

B.施工和设计单位

C.设计和建设单位

D.参加验收的各方人员

【答案】：D128、根据《建设工程工程量清单计价规范》的规定，综合单价中不包括()。

A.人工费

B.管理费

C.利润

D.税金

【答案】：D129、监理工程师控制工程施工进度时进行的工作是（）。

A.汇总整理工程技术资料

B.及时支付工程进度款

C.编制或审核施工进度计划

D.编制工期索赔意向报告

【答案】：C130、分部工程报验表，应当由施工单位项目经理部盖章，（）签字。

A.项目经理

B.项目技术负责人

C.项目法人

D.建设行政主管部门

【答案】：B131、某建设项目，当i＜sub>1＜/sub>=25%时，净现值为200万元，当i＜sub>2＜/sub>=30%时，净现值为-60万元，该建设项目的内部收益率为()

A.21.25%

B.28.50%

C.28.85%

D.32.14%

【答案】：C132、建安工程企业管理费中的检验试验费是用于（）试验的费用。

A.一般材料

B.构件破坏性

C.新材料

D.新构件

【答案】：A133、监理工程师受业主委托控制建设工程设计进度时，应在设计工作开始之前完成的工作是（）。

A.建立健全的设计技术经济定额

B.审查设计进度计划的合理性和可行性

C.编制设计总进度计划

D.建立设计工作技术经济责任制

【答案】：B134、项目监理机构应在（）后编制工程质量评估报告。

A.单位工程完工

B.竣工验收交付使用

C.竣工预验收合格

D.竣工验收

【答案】：C135、在现场安全管理工作中，监理单位应当结合危大工程专项施工方案编制（），并对危大工程施工实施专项巡视检查。

A.监理规划

B.监理实施细则

C.监理大纲

D.监理专项施工方案

【答案】：B136、坍落度测定，主要宜用于骨料最大公称粒径不大于（）mm、坍落度不小于（）mm的混凝土拌合物坍落度的测定。

A.40，10

B.30，10

C.40，20

D.30，20

【答案】：A137、回弹法检测混凝土强度，批量检测时，应随机抽取构件，抽检数量不宜少于同批构件总数的（）且不宜少于（）件。

A.20%，10

B.30%，10

C.20%，20

D.30%，20

【答案】：B138、根据《建设工程监理规范》GB/T50319—2013，下列施工单位报审表中，需要总监理工程师签字并加盖执业印章的是()。

A.监理通知回复单

B.施工组织设计报审表

C.分部工程报验表

D.工程复工报审表

【答案】：B139、下列费用中，属于建筑安装工程规费的是()。

A.教育费附加

B.地方教育附加

C.职工教育经费

D.住房公积金

【答案】：D140、某新建项目建设期为3年，分年均衡进行贷款，第一年贷款600万元，第二年贷款400万元，第三年贷款200万元，年利率10%。建设期内利息当年支付，则建设期第三年贷款利息为（）万元。

A.110.0

B.120.0

C.121.3

D.234.3

【答案】：A141、室外工程可根据专业类别和工程规模进行划分，附属构筑物属于室外工程中的（）。

A.单位工程

B.子单位工程

C.分部工程

D.分项工程

【答案】：C142、根据《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300—2013，分部工程质量验收应由()组织。

A.专业监理工程师

B.总监理工程师

C.施工单位项目负责人

D.建设单位项目负责人

【答案】：B143、（2022年真题）在施工过程中，遇到有经验的承包人无法合理预见的地质条件变化，导致费用增加如工期延误时，监理人处理承包人索赔的正确做法是（）。

A.可批复增加的费用和延误的工期，不批复利润补偿

B.可批复增加的费用，不批复延误的工期和利润补偿

C.可批复增加的工期，不批复增加的费用和利润补偿

D.可批复增加的费用、延误的工期和利润补偿

【答案】：A144、某产品质量检验采用计数型二次抽样检验方案，已知：N=1000，n1=40，n2=60，C1=1，C2=4；经二次抽样检得：d1=2，d2=3，则正常的结论是（）。

A.经第一次抽样检验即可判定该批产品质量合格

B.经第一次抽样检验即可判定该批产品质量不合格

C.经第二次抽样检验即可判定该批产品质量合格

D.经第二次抽样检验即可判定该批产品质量不合格

【答案】：D145、（2021年真题）下列工作中，属于建设工程进度监测系统过程中工作内容的是（）。

A.分析进度偏差产生的原因

B.分析进度偏差对工期的影响

C.确定工期的限制条件

D.比较实际进度与计划进度

【答案】：D146、工程建设的不同阶段对工程项目质量的形成起着不同的作用和影响，决定工程质量的关键阶段是（）。

A.可行性研究阶段

B.决策阶段

C.设计阶段

D.保修阶段

【答案】：C147、某分部工程有3个施工过程，各分为4个流水节拍相等的施工段，各施工过程的流水节拍分别为6d、6d、4d。如果组织加快的成倍节拍流水施工，则流水步距和流水施工工期分别为（）d。

A.2和22

B.2和30

C.4和28

D.4和36

【答案】：A148、工程质量事故经技术处理后符合《建筑工程施工质量验收统一标准》规定的，经过检查或必要的鉴定后，（）应予以验收确认。

A.监理工程师

B.事故调查组

C.业主项目负责人

D.质量监督工程师

【答案】：A149、为了更加科学地评价工程施工质量和有利于对其进行验收，根据工程特点，可以按（）的原则将单位或子单位工程又划分为若干个分部工程。

A.重要程度

B.隐蔽性

C.结构分解

D.投资估算

【答案】：C150、突出外墙面的构件、配件、艺术装饰建筑面积的计算规则是：()

A.按其水平投影面积计算

B.按其水平投影面积的1/2计算

C.按其水平投影面积的1/4计算

D.不计算建筑面积

【答案】：D151、某企业从银行贷款100万元，期限一年，年利率12％，按月计息，到期一次性偿还的本息总额为()万元。

A.112.00

B.112.68

C.132.47

D.152.19

【答案】：B152、下列不属于多级网络计划系统编制原则的是（）。

A.整体优化原则

B.分段均衡原则

C.连续均衡原则

D.简明实用原则

【答案】：B153、新建项目为保证筹建和建设工作正常进行所需办公设备、生活家具、用具、交通工具等购置费用属于建设单位管理费用中的（）

A.建设单位开办费

B.建设单位经费

C.建设单位办公费

D.建设单位公关费

【答案】：A154、为了全面、准确地掌握进度计划的执行情况，不属于监理工程师要做的三方面工作的是（）。

A.定期收集进度报表资料

B.现场实地检查工程进展情况

C.实际进度数据的加工处理

D.定期召开现场会议

【答案】：C155、（2017年真题）经项目监理机构审查合格的工程项目施工组织设计，应由（）签认。

A.监理单位技术负责人

B.总监理工程师

C.建设单位项目负责人

D.总监理工程师代表

【答案】：B156、对原材料按原包装的箱、盒进行随机抽数后，对抽到的箱、盒作全数检验，这种抽样方法是()

A.完全随机抽样

B.分层抽样

C.等距抽样

D.整群抽样

【答案】：D157、当工程延期事件具有持续性时，根据工程延期的审批程序，监理工程师应在调查核实阶段性报告的基础上完成的工作是（）。

A.尽快做出延长工期的临时决定

B.及时向政府有关部门报告

C.要求承包单位提出工程延期意向申请

D.重新审核施工合同条件

【答案】：A158、某工程原定2013年9月20日竣工，因承包人原因，致使工程延至2013年10月20日竣工。但在2013年10月因法规的变化导致工程造价增加120万元，工程合同价款应()

A.调增60万元

B.调增90万元

C.调增120万元

D.不予调整

【答案】：D159、在所示双代号时标网络计划中，如果B、D、I三项工作共用一台施工机械

A.会延长2周，但施工机械在现场不会闲置

B.会延长2周，且施工机械会在现场闲置6周

C.不会延长，且施工机械在现场也不会闲置

D.不会延长，但施工机械会在现场闲置2周

【答案】：C160、《工程质量评估报告》是工程验收中的重要资料，应由()签署。

A.总监理工程师和监理单位技术负责人

B.建设单位项目负责人和监理单位负责人

C.总监理工程师和质监站监督员

D.建设单位项目负责人和总监理工程师

【答案】：A161、项目监理机构受建设单位委托控制物资供应进度时，其工作内容是()。

A.组织对投标文件的技术评价

B.签订物资供应合同

C.确定建设单位推荐的物资供应单位

D.组织编制物资供应招标文件

【答案】：D162、某工程在施工过程中，因不可抗力造成如下损失：（1）在建工程损失10万元；（2）承包人受伤人员医药费和补偿金2万元；（3）施工机具损坏损失1万元；（4）工程清理和修复费用0.5万元。承包人及时向项目监理机构提出了索赔申请，共索赔13.5万元。根据《建设工程施工合同（示范文本）》，项目监理机构应批准的索赔金额为（）万元。

A.10.0

B.10.5

C.12.5

D.13.5

【答案】：B163、建筑工程险保险费项目一般按（）进行计量支付。

A.均摊法

B.凭据法

C.估价法

D.分解计量法

【答案】：B164、在工程建设中，影响工程质量的主要因素有()。

A.人工

B.管理

C.材料

D.方法E成本

【答案】：A165、在卓越绩效模式核心价值观中，一个企业成功的关键是（）。

A.领导力

B.战略导向

C.社会责任

D.系统管理

【答案】：A166、实行总分包的工程，分包应按照分包合同约定对其分包工程的质量向（）负责。

A.总承包单位

B.设计单位

C.建设单位

D.监理单位

【答案】：A167、项目监理机构收到施工单位报送的施工控制测量成果报验表后，应由（）签署审查意见。

A.总监理工程师

B.监理单位技术负责人

C.专业监理工程师

D.监理员

【答案】：C168、对主要设备或关键设备，项目监理机构应将设备制造厂作为工程项目（）实施监理，按程序和要求做好监造工作。

A.建设单位的承包单位

B.总承包单位的平行单位

C.总承包单位的供货单位

D.总承包单位的分包单位

【答案】：D169、（2022年真题）下列费用中，属于建筑安装工程费中人工费的是（）。

A.职工福利费

B.高空作业津贴

C.养老保险费

D.工伤保险费

【答案】：B170、按同一生产条件或按规定的方式汇总起来供检验用的，由一定数量样本组成的检验体，称之为（）。

A.分项工程

B.分部工程

C.检验批

D.抽样检验方案

【答案】：C171、下列文件资料中，属于项目可行性研究依据的是（）

A.经投资主管部门审批的投资概算

B.经投资各方审定的初步设计方案

C.建设项目环境影响评价报告书

D.合资项目各投资方签订的协议书或意向书

【答案】：D172、建设工程施工进度控制目标体系中，按施工阶段分解，划定()。

A.各单位工程施工工期

B.进度控制分界点

C.各单位工程施工目标

D.进度控制责任

【答案】：B173、（2018年真题）根据《建设工程监理规范》，单位工程完工后，工程竣工预验收应由（）组织相关人员进行。

A.总监理工程师

B.建设单位项目负责人

C.总监理工程师代表

D.施工单位项目负责人

【答案】：A174、下列费用中，属于静态投资的是（）。

A.建设期利息

B.工程建设其他费

C.涨价预备费

D.汇率变动增加的费用

【答案】：B175、某分项工程有8个施工过程，分为3个施工段组织固定节拍流水施工，各施工过程的流水节拍均为4天，第三与第四施工过程之间工艺间歇为5天，该工程工期是（）天。

A.27

B.29

C.40

D.45

【答案】：D176、总监理工程师组织建设单位、施工单位等共同协商确定工程变更费用及工期变化，会签工程变更单，体现了施工阶段投资控制中（）的主要工作。

A.进行工程计量和付款签证

B.对完成工程量进行偏差分析

C.审核竣工结算款

D.处理施工单位提出的工程变更费用

【答案】：D177、根据《建设工程施工合同（示范文本）》，监理人应在收到承包人提交的工程量报告后（）天内完成对承包人提交的工程量报表的审核并报送发包人。

A.7

B.14

C.21

D.28

【答案】：A178、在施工过程中，（）应督促施工单位加强内部质量管理，严格质量控制。

A.质量监督机构

B.建设单位

C.总监理工程师

D.专业监理工程师

【答案】：D179、在下列参数中，用来表示流水施工在时间安排上所处状态的参数是（）。

A.流水步距

B.流水间隔

C.流水强度

D.流水时距

【答案】：A180、流水施工组织方式是施工中常采用的方式，因为（）。

A.它的工期最短

B.现场组织、管理简单

C.能够实现专业工作连续施工

D.单位时间内投入劳动力、资源量最少

【答案】：C181、黄某（19周岁）和赵某（17周岁）合伙盗窃邻村王某家的耕牛。黄某在门外望风，赵某进牛棚牵牛。由于赵某不小心弄出响声，被王某发现。黄某听到王某的呛喝声，不顾等赵某即逃走。王某手持木棒紧迫赵某，赵某为了逃避王某的抓捕，掏出随身携带的水果刀朝王某身上捅了一刀后逃走。黄某逃到村头刚好遇见巡逻的民警。民警见黄某形迹可疑即将其带回问话，黄某如实将其和赵某合谋盗窃的情况向民警作了交代。关于本案，下列哪些说法是正确的？

A.黄某的行为构成盗窃罪

B.对黄某应当认定为自首

C.赵某的行为构成抢劫罪

D.对赵某应当从轻或者减轻处罚

【答案】：A182、项目监理机构对初步设计成果审核后应提出()

A.验收报告

B.总结报告

C.审批报告

D.评估报告

【答案】：D183、建设单位应自领取施工许可证之日起（）内开工，否则应向发证机关申请延期。

A.3个月

B.6个月

C.9个月

D.1年

【答案】：A184、土建工程基础定额和安装工程预算定额都属于()

A.其他直接费定额

B.直接工程费定额

C.间接费定额

D.现场经费定额

【答案】：B185、物资供应计划编制的任务是在确定计划需求量的基础上，经过综合平衡后，提出（）。

A.申请量和采购量

B.采购量和库存量

C.库存量和供应量

D.供应量和申请量

【答案】：A186、水泥混凝土楼梯踏步面层宽度和高度，应符合设计要求，楼梯段相邻踏步高度差不大于()mm，每踏步两端宽度差不应大于()mm。

A.5，5

B.6，6

C.8，8

D.10，10

【答案】：D187、（2020年真题）某产品质量检验采用计数型二次抽样检验方案，已知：N=1000，n1=40，n2=60，C1=1，C2=4；经二次抽样检得：d1=2，d2=3，则正常的结论是（）。

A.经第一次抽样检验即可判定该批产品质量合格

B.经第一次抽样检验即可判定该批产品质量不合格

C.经第二次抽样检验即可判定该批产品质量合格

D.经第二次抽样检验即可判定该批产品质量不合格

【答案】：D188、2021年9月实际完成的某土方工程，按基准日期的价格计算的已完成工程量的金额为1000万元，该工程的定值权重为0.2；除人工费价格指数增长10%外，各可调因子均未发生变化；人工费占可调值部分的40%。按价格调整公式计算，该土方工程需调整的价款为（）万元

A.32

B.40

C.80

D.100

【答案】：A189、下列关于工程初步设计质量管理的组织的说法中，正确的是（）。

A.组织对“四新”工程应用的专项技术进行论证

B.组织专家对设计成果进行评审

C.设计成果评审包括设计方案评审、初步设计评审等

D.向政府有关部门报审有关工程设计文件

【答案】：C190、工程竣工验收过程中，参加验收各方对工程质量验收意见不一致时，应()。

A.由建设单位最终裁定

B.由建设单位、监理单位协调处理

C.请当地建设行政主管部门或工程质量监督机构协调处理

D.由建设单位、工程质量监督机构协调处理

【答案】：C191、城市轨道交通建设工程项目工程验收由建设单位组织的参加人员或单位不包括（）。

A.各参建单位项目负责人

B.运营单位

C.负责规划条件核实的有关人员

D.专项验收的城市政府有关部门代表

【答案】：C192、某新建项目，建设期2年，计划银行贷款3000万元，第1年贷款1800万元，第2年贷款1200万元，年利率5%，则该项目估算的建设期利息为（）万元。

A.90.00

B.167.25

C.240.00

D.244.50

【答案】：B193、对产源固定、产量质量稳定的供砂单位，在正常情况下生产供应的天然砂，每批总量不得超过（）。

A.200m3

B.400m3

C.300t

D.500t

【答案】：B194、清末修律标志着延续几千年的中华法系开始解体，下列关于清末修律的表述，错误的是？

A.清末修律始终贯穿着“仿效外国资本主义法律形式，固守中国法制传统”的方针

B.《大清民律草案》分为总则、债权、物权、亲属、继承五编，由日本法学家松冈正义等人仿照德日民法典体例编纂

C.《大清新刑律》是我国第一部近代意义的专门刑法典，仍保持着旧律维护专制制度和封建伦理的传统

D.清末修律，将刑部改为法部，掌管全国司法行政事务，改大理寺为大理院，为全国最高审判机关

【答案】：B195、检察院对孙某盗窃案提起公诉，法院决定适用简易程序审理该案。下列关于法院的审理程序，哪些说法是正确的？

A.如果孙某委托了辩护人，应当通知辩护人出庭

B.法庭宣告判决前，应当听取孙某的最后陈述

C.如果在案件审理过程中，孙某当庭对起诉指控的犯罪事实予以否认的，法院应当裁定转为普通程序

D.适用普通程序审理后，如果再次发现案件符合简易程序的审理条件，则可以转为简易程序审理

【答案】：A196、某基础工程土方开挖总量为2000立方米，该工程拟分4个施工段组织固定节拍流水施工，两台挖掘机的台班定额均为50立方米/台班，其流水节拍应为（）天。

A.20

B.10

C.5

D.4

【答案】：C197、监理工程师应在每月召开的（）上通报工程项目建设的重大变更事项，协商其后果处理，解决各个承包单位之间以及业主与承包单位之间的重大协调配合问题。

A.高级协调会

B.普通协调会

C.管理层协调会

D.操作层协调会

【答案】：A198、（2020年真题）根据《建设工程监理规范》，下列施工单位报审表中，需由总监理工程师签字并加盖执业印章的是（）。

A.工程复工报审表

B.监理通知回复单

C.分部工程报验表

D.施工组织设计报审表

【答案】：D199、城市轨道交通建设工程，建设单位应在竣工验收合格之日起（）内，将竣工验收报告和相关文件，报城市建设主管部门备案。

A.2日

B.7日

C.7个工作日

D.15个工作日

【答案】：D200、施工质量验收时，抽样样本经实验室检测达不到规范及设计要求，但经检测单位的现场检测鉴定能够达到要求的，可（）处理。

A.返工

B.补强

C.不做

D.延后

【答案】：C201、建筑工程施工质量验收时，分部工程的验收应由()组织。

A.建设单位负责人

B.总监理工程师

C.施工项目负责人

D.专业监理工程师

【答案】：B202、按费用构成要素划分的建筑安装工程费，对建筑以及材料、构件和建筑安装物进行一般鉴定、检查所发生的费用列入（）。

A.业主的研究试验费

B.承包商的其他直接费

C.承包商的企业管理费

D.承包商的措施费

【答案】：C203、根据《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300—2013，单位工程质量竣工验收记录表中验收结论由（）填写。

A.建设单位

B.监理单位

C.施工单位

D.设计单位

【答案】：B204、某分部工程有3个施工过程，分为3个施工段组织加快的成倍节拍流水施工。已知各施工过程的流水节拍分别为4d、6d、2d，则拟采用的专业工作队数为()个。

A.2

B.3

C.4

D.6

【答案】：D205、某进口设备，按人民币计算的离岸价为200万元，到岸价为250万元，进口关税率为10%，增值税率为17%，无消费税。该进口设备应缴纳的增值税额为()万元。

A.34.00

B.37.40

C.42.50

D.46.75

【答案】：D206、工程质量事故发生后，项目监理机构应及时签发工程暂停令，要求施工单位采取（）的措施。

A.抓紧整改、早日复工

B.防止事故信息非正常扩散

C.对事故责任人进行监管

D.防止事故扩大并保护好现场

【答案】：D207、建筑工程方案招标评标结束后，建设主管部门应公示相关内容，其中无须公示的是()。

A.中标方案

B.招标评标过程介绍

C.评标专家名单

D.评标专家意见

【答案】：B208、工期一定，质量事故处理完毕后，具备工程复工条件时，（）提出复工申请。

A.施工单位

B.监理单位

C.建设单位

D.建设行政主管部门

【答案】：A209、按工程量清单计价，单位工程造价的计算公式是（）。

A.分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费+税金

B.分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费

C.分部分项工程费+措施项目费+管理费+税金

D.分部分项工程费+措施项目费+管理费+规费+税金

【答案】：A210、下列有关可调总价合同的描述，错误的是（）。

A.可调总价合同分摊了承包商通货膨胀的风险

B.可调总价合同较适于1年以上的工程

C.承包方不再承担实物工程量、成本和工期因素的其他风险

D.选择可调总价合同，需要工程内容和技术经济指标很明确

【答案】：C211、项目可行性研究风险分析的内容不包括（）。

A.风险因素识别

B.风险措施

C.风险评价

D.风险对策

【答案】：B212、利用投资回收期指标评价投资方经济效果的不足是（）。

A.不能全面反映资本的周转速度

B.不能全面考虑投资方案整个计算期内的现金流量

C.不能反映投资回收之前的经济效果

D.不能反映回收全部投资所需要的时间

【答案】：B213、下列方法中，属于可行性研究阶段流动资金估算方法的是（）。

A.生产能力指数法

B.扩大指标估算法

C.分项详细估算法

D.资金周转率法

【答案】：C214、关于注册建筑师执业，以下哪项论述是不正确的？()

A.注册建筑师一经注册，便可以以个人名义执业

B.一级注册建筑师执业范围不受建筑规模和工程复杂程度的限制，但要符合所加入建筑设计单位资质等级及其业务范围

C.注册建筑师执行业务，由建筑设计单位统一接受委托，并统一收费

D.注册建筑师的执业范围包括建筑物调查及鉴定

【答案】：A215、关于工程网络计划中工作总时差的说法，正确的是（）。

A.工作总时差在任何情况下均不会小于其自由时差

B.利用工作总时差必然会减小其后续工作的总时差

C.工作总时差是其紧后工作自由时差的构成部分

D.以终点节点为完成节点的工作总时差必然为零

【答案】：A216、质量管理体系的认证后的整改工作中，现场审核结论就应该为“不通过”或“整改后重新申请”的是（）。

A.3项一般不符合

B.5项一般不符合

C.1项严重不符合

D.7项一般不符合

【答案】：C217、关于主体结构、节能分部工程的验收，参与者不包括（）。

A.施工单位质量部门负责人

B.施工单位技术负责人

C.勘察单位项目负责人

D.设计单位项目负责人

【答案】：C218、持续改进总体业绩应当是组织的一个永恒目标，该要点的基本内容不包括（）。

A.对组织不断的改进

B.提高有效性和效率

C.确定挑战性的改进目标

D.确定关键、重要过程

【答案】：D219、经返修或加固处理的分部工程，在（）的条件下可按技术处理方案和协商文件予以验收。

A.不改变结构外形尺寸

B.不造成永久性影响

C.不影响结构安全和主要使用功能

D.不影响基本功能

【答案】：C220、关于双代号网络计划中关键工作的说法，正确的是（）。

A.关键工作的最迟开始时间与最早开始时间的差值最小

B.以关键节点为开始节点和完成节点的工作必为关键工作

C.关键工作与其紧后工作之间的时间间隔必定为零

D.自始至终由关键工作组成的线路总持续时间最短

【答案】：A221、下列质量数据特征值中，用来描述数据离散趋势的是（）。

A.极差

B.中位数

C.算术平均数

D.极值

【答案】：A222、某建设项目从银行贷款2000万元，年利率8%.每季度复利一次，则该贷款的年实际利率为()

A.7.76%

B.8.00%

C.8.24%

D.8.56%

【答案】：C223、旁站是指在关键部位或关键工序施工过程中由（）在现场进行的监督活动。

A.总监理工程师

B.专业监理工程师

C.总监理工程师代表

D.监理人员

【答案】：D224、（2021年真题）建设工程采用平行施工方式的特点是（）。

A.充分利用工作面进行施工

B.施工现场组织管理简单

C.专业工作队能够连续施工

D.有利于实现专业化施工

【答案】：A225、编制单位工程施工进度计划的工作包括：①计算工程量和机械台班数；②计算工程量；③划分工作项目；④确定施工程序；⑤确定工作项目的持续时间。上述工作的正确顺序是()

A.②→①→③→④→⑤

B.③→④→②→①→⑤

C.③→⑤→④→②→①

D.②→③→④→⑤→①

【答案】：B226、在工程网络计划中，关键线路是指()的线路。

A.单代号网络计划中由关键工作组成

B.双代号网络计划中无虚箭线

C.双代号时标网络计划中无波形线

D.单代号搭接网络计划中时距总和最小

【答案】：C227、在项目BIM实施过程中软件资源配置不包括()。

A.根据应用内容及结合企业自身情况合理选择

B.IM软件B根据软件对运行环境的具体需求，对相应电脑配置进行重新匹配

C.根据甲方具体要求以及同项目各参与方进行协同，合理选择软件版本，对不符合要求的版本软件进行相应的升级

D.根据具体需求自主研发或委托软件开发公司进行相应的实用性软件开发

【答案】：B228、将活动和相关资源作为一个连贯的系统相关联的过程进行管理，指的是（）。

A.循证决策

B.全员参与

C.过程方法

D.关系管理

【答案】：C229、编制和实施施工进度计划是承包单位的责任。承包单位之所以将施工进度计划提交给监理工程师审查，是为了（）。

A.及时得到工程预付款

B.使监理工程师及时下达开工令

C.听取监理工程师的建设性意见

D.编制施工进度控制工作细则

【答案】：C230、下列各项工作中，属于监理工程师控制建设工程施工进度工作的是（）。

A.编制单位工程施工进度计划

B.协助承包单位确定工程延期时间

C.调整施工总进度计划

D.定期向业主提供工程进度报告

【答案】：D231、某写字楼的施工合同履行过程中，发包人为提前获得收益，要求承包人赶工，以使工期提前1个月。故承包人可因此向发包人提出补偿要求，可以索赔的内容是（）。

A.工期

B.费用

C.工期＋费用

D.费用＋利润

【答案】：B232、（2022年真题）某项目投标人认为招标文件中所列措施项目不全时，其投标报价的正确做法是（）。

A.根据企业自身特点对措施项目进行调整并报价

B.向招标人提出质疑并根据招标人的答复报价

C.按招标文件中所列项目报价，并准备在施工中发生缺项措施项目时提出索赔

D.按招标文件中所列项目报价，并准备在施工中发生缺项措施项目时提出变更

【答案】：A233、（2022年真题）下列流水施工参数中，用来表达流水施工在时间安排上所处状态的参数是（）。

A.流水强度和流水段数

B.流水段数和流水步距

C.流水步距和流水节拍

D.流水节拍和流水强度

【答案】：C234、普通混凝土力学性能试验，试件应采用（）的标准试件，也可用边长为100mm或200mm的非标准试件。

A.200mm×200mm×200mm

B.160mm×160mm×160mm

C.120mm×120mm×120mm

D.150mm×150mm×150mm

【答案】：D235、根据《建筑安装工程费用项目组成》（建标［2013］44号）的规定，未达到固定资产标准的测绘、消防用具的购置、维修费用，应列入（）。

A.仪器仪表使用费

B.材料费

C.固定资产使用费

D.工具用具使用费

【答案】：D236、某当年完工的工程项目，建筑安装工程费2000万元，设备工器具购置费3000万元，工程建设其它费600万元，涨价预备费率为3％，建设期贷款利息180万元，铺底流动资金160万元，则该项目的建设投资为()万元。

A.5930

B.5948

C.6090

D.6108

【答案】：A237、下列经济评价指标中，属于反映盈利能力的静态评价指标的是（）。

A.净现值

B.利息备付率

C.投资收益率

D.项目投资财务净现值

【答案】：C238、在工程质量事故的处理程序中，对于涉及结构安全和加固处理等的重大技术处理方案，一般由（）提出。

A.施工单位

B.原设计单位

C.监理机构

D.建设单位

【答案】：B239、市场采购设备质量控制中，应协助建设单位编制设备采购方案的是（）。

A.监理单位

B.项目监理机构

C.施工单位

D.建设单位

【答案】：B240、在项目做出投资决策后，项目投资控制的关键在于（）

A.勘查

B.监理

C.设计

D.运营

【答案】：C241、工程质量问题出现后，为防止其进一步恶化而发生质量事故，一定要注意质量问题的()。

A.严重性

B.随机性

C.可变性

D.多发性

【答案】：C242、工程规划中，分析并确定安全设施设备的资金投入，属于建设工程质量特性中的（）。

A.适用性

B.安全性

C.经济性

D.可靠性

【答案】：C243、关于工程延期审批原则的说法，正确的是（）。

A.导致工期拖延确实属于承包单位的原因

B.工程延期事件必须位于施工进度计划的关键线路上

C.承包单位应在合同规定的有效期内以书面形式提出索赔通知

D.批准的工程延期必须符合实际情况

【答案】：D244、在项目监理机构中落实从投资控制角度进行施工跟踪的人员、任务分工和职能分工，体现了项目监理机构在施工阶段投资控制的（）措施。

A.组织

B.技术

C.经济

D.合同

【答案】：A245、可行性研究阶段建设项目投资估算原则上应采用（）。

A.生产能力指数法

B.指标估算法

C.分项详细估算法

D.扩大指标估算法

【答案】：B246、某建设项目，设备工器具购置费1000万元，建筑安装工程费1500万元，工程建设其他费700万元，基本预备费160万元，涨价预备费200万元，则该项目的工程费用为（）万元。

A.2500

B.3200

C.3360

D.3560

【答案】：A247、在工程开工前，施工单位向监理机构报送《施工组织设计/（专项）施工方案报审表》，由（）审核签认。

A.监理机构技术负责人

B.总监理工程师

C.监理机构项目负责人

D.专业监理工程师

【答案】：B248、下列关于总时差与自由时差的描述中错误的是（）。

A.对于同一项工作而言，总时差不会超过自由时差

B.TF=LF-EF=LS-ES

C.工作的自由时差是指在不影响其紧后工作最早开始时间的前提下，本工作可利用的机动时间

D.工作的总时差是指在不影响总工期的前提下，本工作可以利用的机动时间

【答案】：A249、（）阐明各单位工程的建筑总规模及本年计划完成情况。

A.年度计划项目表

B