二零二五年度山体滑坡防治挡土墙混凝土施工合同

甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER专业合同封面RESUME甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER专业合同封面RESUMEPERSONAL

二零二五年度山体滑坡防治挡土墙混凝土施工合同甲方（建设单位）：____________________地址：____________________法定代表人：____________________联系电话：____________________乙方（施工单位）：____________________地址：____________________法定代表人：____________________联系电话：____________________根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，甲乙双方本着平等、自愿、公平、诚实信用的原则，就甲方委托乙方实施的山体滑坡防治挡土墙混凝土施工项目，经协商一致，达成如下协议：一、工程概况1.工程名称：二零二五年度山体滑坡防治挡土墙混凝土施工2.工程地点：____________________3.工程内容：山体滑坡防治挡土墙混凝土施工，具体施工内容详见施工图纸及工程量清单。4.工程规模：____________________5.工程工期：____________________二、工程价款1.工程总价：人民币_____元整（大写：_____元整）。2.工程结算方式：按工程进度分阶段支付。3.工程付款进度：（1）开工前支付合同总价款的20%；（2）工程形象进度达到30%时支付合同总价款的30%；（3）工程形象进度达到60%时支付合同总价款的30%；（4）工程形象进度达到90%时支付合同总价款的10%；（5）工程竣工验收合格后支付合同总价款的10%。4.付款时间：按上述付款进度在规定时间内支付。三、施工质量及工期1.乙方必须严格按照国家现行施工规范、质量标准和设计图纸要求施工，确保工程质量符合合同约定。2.工程竣工后，由甲乙双方共同组织验收，验收合格后方可投入使用。3.工期延误责任：（1）由于甲方原因导致工期延误，由甲方承担相应责任，工期顺延；（2）由于乙方原因导致工期延误，由乙方承担相应责任，工期顺延；（3）由于不可抗力原因导致工期延误，工期顺延，但应扣除因不可抗力原因造成的停工损失。四、工程保修1.乙方对所施工的工程进行质量保修，保修期限为自竣工验收合格之日起______年。2.保修期内，若因乙方施工原因导致工程质量问题，乙方应承担相应责任，修复工程费用由乙方承担。五、合同解除1.任何一方违反合同约定，造成合同无法履行的，另一方有权解除合同，并要求赔偿损失。2.因不可抗力导致合同无法履行，双方应协商解决，如协商不成，任何一方均有权解除合同。六、争议解决1.任何因履行合同发生的争议，应友好协商解决；协商不成的，提交合同签订地人民法院诉讼解决。七、其他约定1.乙方在施工过程中应遵守国家法律法规及有关政策，保护施工现场的生态环境，不得污染环境。2.乙方应确保施工现场安全，防止发生安全事故。3.双方应共同维护合同权益，不得损害国家利益和社会公共利益。八、合同生效及终止1.本合同自双方签字盖章之日起生效。2.工程竣工验收合格后，本合同终止。甲方（建设单位）