二零二五年度数据中心建设项目施工合同

甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER专业合同封面RESUME甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER专业合同封面RESUMEPERSONAL

二零二五年度数据中心建设项目施工合同甲方（建设单位）：____________________________地址：_____________________________________法定代表人：_____________________________乙方（施工单位）：____________________________地址：_____________________________________法定代表人：_____________________________鉴于甲方需要建设数据中心，乙方愿意承担该项目的施工任务，双方经友好协商，达成如下协议：一、项目概况1.项目名称：二零二五年度数据中心建设项目2.项目地点：_____________________________________3.项目规模：_____________________________________4.项目内容：_____________________________________5.项目投资：人民币______万元整（大写：_____________________）二、合同工期1.工期：自合同签订之日起____个月。2.工期延误：因甲方原因导致工期延误，乙方有权要求相应顺延工期。3.竣工验收：工程按期完工后，甲方应在____日内组织竣工验收。三、施工图纸及资料1.乙方应按照甲方提供的施工图纸及技术要求进行施工。2.甲方应在施工前____日内向乙方提供完整的施工图纸及技术资料。四、工程量及计量1.工程量按施工图纸及甲方提供的工程量清单为准。2.工程量计量方法：_____________________________五、工程款支付预付款：合同签订后____个工作日内，支付合同总价的____%。进度款：按月进度支付，每月支付上月已完成工程量的____%。结算款：工程竣工验收合格后____个工作日内，支付合同总价的____%。保修金：工程竣工验收合格后____个工作日内，支付合同总价的____%作为保修金，保修期满后无息退还。2.乙方应向甲方提供发票及相关结算资料。六、工程质量1.乙方应严格按照国家有关施工规范、标准和设计要求进行施工。2.工程质量标准：符合国家质量验收规范及设计要求。七、安全生产1.乙方应严格遵守国家有关安全生产的法律、法规和标准。2.乙方应采取有效措施，确保施工现场安全，防止发生安全事故。八、知识产权1.乙方在施工过程中所使用的材料、设备、技术等，不得侵犯他人的知识产权。2.甲方对项目所拥有的知识产权享有所有权。九、违约责任1.乙方未能按合同约定完成工程，每延误一日，应向甲方支付合同总价的____%作为违约金。2.甲方未能按合同约定支付工程款，每延误一日，应向乙方支付____%的违约金。3.任何一方违反合同约定，给对方造成损失的，应承担相应的赔偿责任。十、争议解决1.双方在履行合同过程中发生争议，应友好协商解决。2.协商不成的，任何一方均可向有管辖权的人民法院提起诉讼。十一、其他1.本合同未尽事宜，双方可另行协商补充。2.本合同一式两份，甲乙双方各执一份，自双方签字（或盖章）之日起生效。甲方（建设单位）：_______