监控安装工程施工合同

监控安装工程施工合同监控安装工程施工合同「篇一」甲方：___________合同编号：___________乙方：___________签订日期：____年____月____日本合同为原甲、乙双方签订的《惠州市迈锐光电有限公司临时低压线路和临时给水安装工程》（以下简称原合同）的补充合同。现临时水敷设线路按照现场条件需要约____米。原预算长度为____米，由于现场3台桩机施工，原____mm2临时电线路（配电箱）负荷不够，需更换____mm2临时电线路及配电柜（____x____x____mm），遵循自愿、平等、公平和诚实信用的原则，经甲、乙双方协商一致，订立本合同。对临时水结算方式以补充说明：一、临时电工程增补费用：更换BLVV—____mm2电缆____m/条x4条=____m。增补费用____元/m。计____元。更换配电柜（____x____x____mm）____台增补费用____元。增补费用合计____元（大写：____）。二、本协议签订后工期按主合同执行。三、其它：按订立的主合同执行。备注：除另有约定外，其余条款均按照原合同条款执行。本合同一式肆份，甲方、乙方各执贰份，具有同等法律效力，自双方签字盖章之日起生效。未尽事宜，双方协商解决。如产生纠纷则由合同签订地法院诉讼解决。甲方：___________法人（代表）：___________日期：____年____月____日乙方：___________法人（代表）：___________日期：____年____月____日监控安装工程施工合同「篇二」发包方：承包方：根据《中华人民共和国合同法》和《建筑安装工程承包合同条例》及有关规定，结合本工程的具体情况，为明确双方责任、权利与义务，保证工程顺利进行，经双方协商一致签订本合同。第一条工程概况：1、工程名称：2、工程地点：3、工程范围及内容：住户及门市电表集中安装，电源接至每户门口，住宅每户配置单相电表一只，的断路器一只，组合型漏电断路器一只，门市每间配置单相电表一只、断路器一只，集表箱均采用铁壳表箱。第二条工程合同价款：1、工程采用包工包料计价形式：住户元/套，（电表只），门市元/间，（电表只），总价款x元，按实结算。2、若合同约定工程范围及内容不作更改，合同价格不作调整。第三条材料及设备选用：1、电度表选用__林洋集团生产的单相电子表，短路器选用正泰集团产品。2、其余材料必须符合国家质量标准。第四条工程质量和检查验收：1、承包方必须严格按合同约定和国家有关规范、规程进行施工，并接受承包方现场监理工程师或工程师代表的监督检查。2、工程竣工后，承包方按规定提供相关的电气安装资料，5日内由发包方组织有关单位进行竣工验收。第五条工程价款的支付与结算：1、承包方签订合同时，发包方支付承包方合同总价款的x%的预付款，计人民币x元2、工程完工验收合格后5日内，发包方须一次付清工程款。第六条违约责任：1、工程质量不符合合同约定的，承包方负责无偿维修或返工。2、发包方未按约定支付工程款的，按应付款的0.2%每天支付违约金。本合同一式两份，双方各执一份，具有同等效力，双方代表签字并加盖公章即生效，工程竣工验收符合要求，结清工程款后终止。甲方（公章）：_________乙方（公章）：_________法定代表人（签字）：_________法定代表人（签字）：__________________年____月____日_________年____月____日监控安装工程施工合同「篇三」甲方：地址：乙方：地址：一、工程名称：2、工程地址：3、工程内容：二、工程承包范围及方式1、承包范围：施工图纸范围内的电气工程(消防、防雷、接地除外)。2、承包方式：包工包料(见附件)三、合同工期：1、开竣工日期：开工日期为竣工日期为2、在履约过程中，因为变更设计所影响的工期或甲方责任，不可抗力等造成工期延期的，经甲、乙双方签证认可后作出工期调整，以此确定竣工日期。四、工程质量：合格五、合同价款：1、合同总价：六、付款方式甲方根据乙方的工程进度向乙方支付工程款1、签订合同之日起;2、工程完工付总工程款的;3、余款年底前结清。七、供货及安装1、本工程必须严格按照国家有关施工安装规范进行施工。2、乙方工程使用的材料、设备必须符合甲方要求，如有变动费用由甲乙双方各自承担。3、本工程材料按附件所列材料品牌。八、保修保修期限：工程竣工验收合格之日起计算，按国家规定的保修条款执行，本工程保修期为九、其它1、如甲方要求变更工程内容，改变安装范围及条件应征得乙方同意，并办理书面签证(为合同附件)工程竣工验收后按实际工程量结算，否则乙方有权拒绝。十、合同生效与终止本合同自甲乙双方代表或委托代理人签字，盖章后生效，至办完工程难收交接和竣工结算后，除有关保修条款仍生效外，其它条款即告终止，保修期满后有关保修条款终止。十一、本合同一式份，其中：甲方份，乙方份，均具有同等法律效力。甲方(公章)：乙方(公章)：法定代表人(签字)：法定代表人(签字)：20xx年12月xx日20xx年12月xx日监控安装工程施工合同「篇四」一个消防安装工程施工合同书合同编号：建设单位：

（以下简称甲方）施工单位：

（以下简称乙方）按照《中华人民共和国合同法》和《建筑安装工程承包合同条例》的原则，结合本工程具体情况，双方达成如下合同条款。消防安装工程施工合同书第一条：工程概况工程名称：工程规模：

平方米工程地点：工程内容：

消防报警系统、消火栓系统第二条：合同价款及承包形式：本工程经甲、乙双方商定，同意采用

承包方式。即

保证消防验收一次性合格通过。工程总价款：

元；本工程所应交纳的各种税费均由乙方承担

。施工过程中，因消防报建及相关手续未通过而致停工或相关行政处罚，乙方安装的工程由乙方负责。其他工程原因由乙方负责协调。第三条：付款办法本合同在签字生效之日起

天内由甲方按“基本建设拨款条例”的规定进行拨款，先预付乙方工程款

元，其后在乙方主要设备进场并施工后

天内支付

元。2．

本工程竣工验收合格后

天内，甲、乙双方应结清除

质保金外的全部工程帐务。第四条：施工日期本合同签定后

月

日开工，预计

个工作日竣工。第五条：设备及材料供应方式1．

本工程所需设备及材料经双方协商同意，均由乙方负责供应。2．

乙方提供的材料设备，必须符合国家消防产品质量验收标准，并有合格证书。因产品质量不符合验收标准而发生工程质量事故或造成返工损失，均

由乙方负责。第六条：工程质量及验收交工工程质量应全部达到设计要求和符合消防规范及消防工程验收规范。隐蔽工程由乙方提前通知甲方工地代表，到施工现场进行检查，办理隐蔽工程签证手续。本合同生效后，甲方应积极组织图纸会审、技术交底会议，并及时向乙方提供施工设计图纸四套。工程竣工后，由乙方提交应由乙方提供的竣工工程验收资料，明确交工日期，通知甲方组织工程验收。工程《消防安装工程施工合同书》。工程竣工交验后，工程保修按国家有关规定办理，确定本工程质量保修期为一年。第七条：双方职责甲方：派驻工地代表，对工程进度、质量进行监督，检查隐蔽工程，办理中间交工及工程验收签证，并与土建施工单位协调向乙方提供用水、用电、大型机械使用方便，负责提供材料、设备及工具的存放室。根据合同规定和要求，按时办理拨款和结算，并将每笔工程款付至乙方指定的帐户上（见最后一页）。负责组织工程验收。对大规模设计变更或遇人力不可抗拒的灾害等特殊情况，经甲乙双方商定，可对本工程价款作适当的调整。如不属于乙方负责的中途停建、缓建或其它原因造成的乙方停工、窝工损失，甲方应酌情给予适当的补偿。乙方：1．施工前，及时做好各项施工准备工作和向甲方提交开工通知书。2．按合同规定，与甲方商定做好材料和设备的采购、供应和管理工作。3．严格按照设计图和消防规范进行施工，确保工程质量。4．已安装的设备，在工程投入使用前负责保管，并清理好施工场地。及时提交竣工验收资料，办理工程竣工结算，参加竣工验收。在合同规定的保修期内，对属于乙方责任的工程质量问题，负责无偿修理。严格遵守甲方颁布的有关工地规章制度。工程竣工交验后，乙方应义务培训建设方有关消防管理、值班人员，使其基本掌握系统的维护、操作和保修。在施工过程中，所